版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024围墙施工节能环保技术应用合同本合同目录一览1.1项目概述1.2合同双方信息1.3项目地点及范围1.4施工期限及进度安排1.5质量要求与标准1.6技术应用要求1.7环保措施与要求1.8施工材料及设备1.9施工组织与管理1.10质量保证与验收1.11安全生产与文明施工1.12付款方式及进度1.13违约责任与争议解决1.14合同生效、变更与终止1.15附件与补充协议第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024围墙施工节能环保技术应用项目1.2项目背景:为提高围墙施工的节能环保水平,降低施工过程中的能耗和污染,实现绿色建筑和绿色施工的目标。1.3项目目标:通过采用节能环保技术,确保围墙施工质量,降低施工过程中的能耗和污染,提升项目整体环保性能。第二条合同双方信息2.1甲方(委托方):[甲方全称]2.2乙方(承包方):[乙方全称]2.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.4乙方联系人:[乙方联系人姓名]2.5联系电话:[甲方联系电话]、[乙方联系电话]第三条项目地点及范围3.1项目地点:[具体地址]3.2项目范围:包括围墙的施工、监理、验收等全过程。第四条施工期限及进度安排4.1施工期限:[具体开始日期]至[具体结束日期]4.2进度安排:4.1.1设计阶段:[具体开始日期]至[具体结束日期]4.1.2施工阶段:[具体开始日期]至[具体结束日期]4.1.3验收阶段:[具体开始日期]至[具体结束日期]第五条质量要求与标准5.1质量标准:符合国家相关节能环保标准及行业规范。5.2质量控制:乙方应严格按照甲方提供的设计图纸、施工方案及质量标准进行施工。第六条技术应用要求6.1节能技术:采用节能材料、设备和技术,降低施工过程中的能耗。6.2环保技术:采用环保材料和工艺,减少施工过程中的污染排放。6.3技术实施:乙方应按照甲方要求的技术方案进行施工,确保技术应用的正确性和有效性。第七条环保措施与要求7.1环保目标:确保施工过程中不产生超标排放,符合国家环保要求。7.2环保措施:7.2.1施工现场设置环保设施,如沉淀池、污水处理站等。7.2.2加强施工现场的环境管理,定期检查环保设施运行情况。7.2.3对施工废弃物进行分类处理,严禁随意丢弃。7.2.4加强施工现场的绿化,减少扬尘污染。第八条施工材料及设备8.1材料要求:乙方应选用符合国家及行业标准的节能环保材料,确保材料质量。8.2设备要求:乙方应使用符合节能环保要求的施工设备,确保设备性能。8.3材料采购:乙方应按照甲方要求,及时提供材料采购清单,经甲方审核同意后进行采购。8.4材料验收:乙方应保证所采购材料符合合同要求,并在施工前进行验收,验收合格后方可使用。第九条施工组织与管理9.1施工组织:乙方应成立专门的施工组织机构,负责项目的组织实施。9.2施工方案:乙方应根据项目特点,制定详细的施工方案,经甲方审核批准后执行。9.3施工人员:乙方应配备具有相应资质的施工人员,确保施工质量。9.4施工现场管理:乙方应加强施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。第十条质量保证与验收10.1质量保证:乙方应按照合同约定的质量标准,确保施工质量。10.2验收标准:施工完成后,双方应按照国家及行业相关标准进行验收。10.3验收程序:验收程序如下:10.3.1乙方组织自检,确保工程质量符合要求。10.3.2甲方组织验收,乙方应配合提供相关资料。10.3.3验收不合格的,乙方应在规定时间内进行整改,直至合格。第十一条安全生产与文明施工11.1安全生产:乙方应严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全。11.2文明施工:乙方应加强施工现场文明施工管理,确保施工环境整洁、有序。11.3事故处理:发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并按照国家规定进行报告和处理。第十二条付款方式及进度12.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%。12.1.2进度款:按照施工进度每月支付合同总额的20%。12.1.3验收合格后支付合同总额的30%。12.1.4结算款:工程竣工验收合格后支付合同总额的20%。12.2付款时间:乙方应在每月的一个工作日前提交付款申请,甲方应在收到申请后的5个工作日内支付相应款项。第十三条违约责任与争议解决13.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。13.2争议解决:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效、变更与终止14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议。14.3合同终止:合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保施工安全和环保要求得到满足。15.3第三方介入方式15.3.1.1监理:由第三方监理单位对施工过程进行全程监督,确保施工质量符合合同要求。15.3.1.2检测:由第三方检测机构对施工材料、设备以及施工过程中的关键节点进行检测。15.3.1.3设计:由第三方设计单位提供设计服务,确保设计方案的合理性和可行性。15.3.1.4咨询服务:由第三方咨询服务机构提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题。15.4第三方责任15.4.1.1按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。15.4.1.2提供的服务应符合国家相关法律法规和行业标准。15.4.1.3对其提供的服务结果承担相应的法律责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定以及可能产生的风险进行评估,并在合同中明确。15.5.1.1对于监理和检测服务,责任限额应不低于合同总额的5%。15.5.1.2对于设计服务,责任限额应不低于合同总额的3%。15.5.1.3对于咨询服务,责任限额应不低于合同总额的2%。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系为服务提供方与接受方,各自的权利和义务如下:15.6.1.1第三方应向甲乙双方提供符合合同要求的服务。15.6.1.2甲乙双方应按照合同约定支付第三方服务费用。15.6.1.3第三方不得干预甲乙双方的合同履行,除非合同另有约定。15.7第三方变更与替换15.7.1如果需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方,同时签订补充协议。15.7.1.1乙方更换第三方时,应确保新第三方具备与原第三方相当的服务能力和资质。15.7.1.2甲方同意更换第三方后,原第三方应承担相应的责任和权利。15.8第三方保密义务15.8.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方提供的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。15.9第三方争议解决15.9.1第三方在合同履行过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计方案1.1详细要求:包含围墙设计图纸、施工图、材料清单、技术参数等。1.2说明:设计文件需经甲方审核批准,作为施工依据。2.附件二:施工组织设计2.1详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。2.2说明:施工组织设计需经甲方审核批准,作为施工指导文件。3.附件三:施工合同3.1详细要求:合同条款、双方权利义务、付款方式、违约责任等。3.2说明:施工合同为甲乙双方履行合同的主要文件。4.附件四:材料设备采购合同4.1详细要求:材料设备采购清单、供应商信息、价格、交货日期等。4.2说明:材料设备采购合同需经甲方审核批准。5.附件五:质量验收报告5.1详细要求:验收日期、验收项目、验收结果、验收人员等。5.2说明:质量验收报告需在工程验收合格后提交。6.附件六:安全生产记录6.1详细要求:安全生产事故报告、安全检查记录、安全培训记录等。6.2说明:安全生产记录需定期提交,确保施工安全。7.附件七:环保措施实施记录7.1详细要求:环保设施运行记录、环保检查记录、环保处理措施等。7.2说明:环保措施实施记录需定期提交,确保环保要求得到满足。8.附件八:付款凭证8.1详细要求:付款日期、付款金额、收款人信息等。8.2说明:付款凭证需在付款后提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定标准:每延迟一天,乙方应向甲方支付合同总额的0.1%作为违约金。示例:若合同约定工期为100天,乙方实际完成工期为110天,则应支付1000元违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应无条件更换不合格材料,并承担因此产生的费用。示例:若乙方提供的材料经检测不合格,乙方需更换并承担检测费用、材料费用及工期延误损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,利率按中国人民银行同期贷款利率计算。示例:若甲方逾期支付款项10天,则应支付相应利息。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,由甲乙双方共同向第三方追偿。示例:若第三方检测机构出具虚假检测报告,第三方应承担相应的法律责任。5.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:双方互不承担违约责任,可根据实际情况协商解决合同终止事宜。示例:若因地震等不可抗力导致工程无法继续施工,双方可协商终止合同。全文完。2024围墙施工节能环保技术应用合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.施工项目概述2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目工期3.节能环保技术应用要求3.1节能环保技术应用原则3.2节能环保技术应用范围3.3节能环保技术应用标准4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供与审核4.2技术规范要求4.3施工图纸与技术规范变更5.施工组织与管理5.1施工组织架构5.2施工人员资质要求5.3施工现场管理5.4施工安全与文明施工6.材料与设备供应6.1材料与设备供应商选择6.2材料与设备质量要求6.3材料与设备供应进度6.4材料与设备验收7.施工进度与验收7.1施工进度计划7.2施工进度调整7.3施工验收标准7.4施工验收程序8.质量保证与保修8.1质量保证措施8.2质量保修期限与内容8.3质量问题处理9.风险管理与事故处理9.1风险识别与评估9.2风险防范措施9.3事故处理程序10.合同价格与支付10.1合同价格组成10.2合同价格调整10.3支付方式与进度10.4逾期付款处理11.违约责任与争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除与终止后的处理14.合同附件与附件清单14.1合同附件种类14.2附件清单与编号第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X公司乙方:X施工单位1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式2.施工项目概述2.1施工项目名称2024年节能环保围墙施工项目2.2施工项目地点省市区街道2.3施工项目规模围墙总长度:1000米,高度:2.5米2.4施工项目工期自合同签订之日起,工期为120日历天3.节能环保技术应用要求3.1节能环保技术应用原则遵循国家相关节能环保政策,采用先进、实用、经济的技术方案。3.2节能环保技术应用范围围墙主体结构、保温材料、涂料等全部采用节能环保技术。3.3节能环保技术应用标准符合GB504112019《建筑节能工程施工质量验收规范》等相关标准。4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供与审核甲方负责提供完整、准确的施工图纸,乙方在收到图纸后5个工作日内完成审核。4.2技术规范要求施工过程中必须严格执行国家及地方有关技术规范。4.3施工图纸与技术规范变更如需变更施工图纸或技术规范,双方应协商一致,并签订补充协议。5.施工组织与管理5.1施工组织架构乙方成立项目施工组织机构,负责施工项目的全面管理。5.2施工人员资质要求施工人员须具备相应资质,并经甲方审核通过。5.3施工现场管理乙方负责施工现场的安全、文明施工和环境保护。5.4施工安全与文明施工严格执行国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。6.材料与设备供应6.1材料与设备供应商选择材料与设备供应商由乙方负责选择,甲方有权监督。6.2材料与设备质量要求材料与设备须符合国家标准和合同约定。6.3材料与设备供应进度乙方应根据施工进度计划,合理安排材料与设备供应。6.4材料与设备验收材料与设备到货后,由双方共同验收,确认合格后方可投入使用。8.施工进度与验收8.1施工进度计划乙方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段工作内容、时间节点和责任人,并报甲方审批。8.2施工进度调整如因不可抗力或甲方原因导致施工进度受到影响,乙方应立即通知甲方,并共同协商调整施工进度计划。8.3施工验收标准施工完成后,乙方应按照国家相关标准和合同约定进行自检,合格后通知甲方进行验收。8.4施工验收程序验收前,乙方应向甲方提交验收申请报告,包括施工记录、检验报告等资料。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。9.质量保证与保修9.1质量保证措施乙方应采取有效措施保证工程质量,包括材料检验、施工过程控制、隐蔽工程验收等。9.2质量保修期限与内容本合同工程的质量保修期为自竣工验收合格之日起2年,保修内容包括但不限于结构安全、保温隔热等。9.3质量问题处理在保修期内,如出现质量问题,乙方应立即进行修复,直至满足质量要求。10.风险管理与事故处理10.1风险识别与评估双方应共同识别施工过程中可能出现的风险,并进行评估。10.2风险防范措施针对识别出的风险,双方应制定相应的防范措施,并纳入施工组织设计中。10.3事故处理程序发生事故后,乙方应立即采取紧急措施,并报告甲方,双方共同分析原因,制定整改措施。11.合同价格与支付11.1合同价格组成合同价格包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。11.2合同价格调整合同价格在施工过程中如因市场波动或政策调整,经双方协商一致后可进行相应调整。11.3支付方式与进度甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款,具体支付进度由双方在合同中明确。11.4逾期付款处理如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。12.违约责任与争议解决12.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。12.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.3争议解决机构仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。13.合同解除与终止13.1合同解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。14.合同附件与附件清单14.1合同附件种类合同附件包括施工图纸、技术规范、质量保证书、验收报告等。14.2附件清单与编号附件清单详见合同附件清单,编号与合同条款一致。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系的自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围限于合同履行过程中所需的专业服务、监督管理、质量检测、技术咨询等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和执业许可,确保其提供的专业服务符合国家相关标准和合同要求。16.3第三方介入时间第三方介入时间应与合同施工进度相匹配,确保第三方介入的及时性和有效性。17.第三方责任与权利17.1第三方责任(1)按照合同约定提供专业服务,确保服务质量;(2)对提供的专业服务承担相应的法律责任;(3)对因自身原因导致的损失承担赔偿责任。17.2第三方权利(1)获得合同约定的报酬;(2)要求甲乙双方提供必要的协助和配合;(3)对甲乙双方违反合同约定或合作协议的行为提出异议。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务范围、市场行情等因素确定。18.2责任限额调整如遇特殊情况,双方可协商调整第三方责任限额。18.3责任限额赔偿第三方在责任限额范围内承担赔偿责任,超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中,应明确其职责范围,避免与甲乙双方的职责交叉。19.2信息共享19.3权利义务第三方应遵守合同约定,履行其权利义务,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序如需对第三方介入的合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更协议的效力变更协议与本合同具有同等法律效力,双方均应遵守。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。22.第三方介入的合同解除与终止22.1合同解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除第三方介入的合同:(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行。22.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。22.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。23.第三方介入的合同附件与附件清单23.1合同附件种类合同附件包括第三方合作协议、资质证明文件、服务内容清单等。23.2附件清单与编号附件清单详见合同附件清单,编号与合同条款一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本详细要求:合同文本应包括合同所有条款,字迹清晰,格式规范,双方签字盖章。说明:合同文本是合同的主要组成部分,是双方履行合同的基础。2.施工图纸与技术规范详细要求:施工图纸应完整、准确,技术规范应符合国家及地方相关标准。说明:施工图纸和技术规范是施工的重要依据,确保施工质量和安全。3.第三方合作协议详细要求:合作协议应明确第三方服务内容、服务期限、费用及责任等。说明:第三方合作协议是明确第三方职责和权利的重要文件。4.资质证明文件详细要求:第三方应提供相关资质证书和执业许可,证明其具备相应能力。说明:资质证明文件是第三方能力的证明,确保其提供的服务质量。5.服务内容清单详细要求:清单应详细列出第三方提供的服务内容、时间节点和责任人。说明:服务内容清单是第三方工作安排的体现,确保服务按计划进行。6.施工进度计划详细要求:计划应包括各阶段工作内容、时间节点和责任人。说明:施工进度计划是施工组织的重要依据,确保施工按期完成。7.材料与设备清单详细要求:清单应包括材料与设备的名称、规格、数量、供应商等。说明:材料与设备清单是材料与设备供应的重要依据,确保施工顺利进行。8.质量保证书详细要求:保证书应包括工程质量、保修期限、违约责任等内容。说明:质量保证书是保证工程质量的重要文件,确保工程质量满足要求。9.验收报告详细要求:报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是施工完成后的重要文件,证明工程质量合格。10.违约责任认定书详细要求:认定书应包括违约行为、违约责任、赔偿金额等。说明:违约责任认定书是违约责任认定的依据,确保违约责任得到落实。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)逾期付款:按逾期付款金额的千分之五每日计算违约金。示例:甲方应于每月10日前支付工程款,若逾期支付,则每日支付违约金。(2)未按合同约定提供施工图纸:甲方应赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方应在合同签订后30日内提供施工图纸,若未按时提供,则赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定(1)施工进度延误:按延误天数每日支付违约金。示例:乙方应在合同约定的工期内完成施工,若延误,则每日支付违约金。(2)工程质量不合格:乙方应无条件修复,并承担修复费用。示例:乙方施工的工程质量不符合合同约定,应无条件修复,并承担修复费用。3.第三方违约行为及责任认定(1)未按约定提供专业服务:第三方应赔偿因此造成的损失。示例:第三方未按约定提供监理服务,导致工程质量问题,应赔偿甲方损失。(2)服务质量不合格:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿损失。示例:第三方提供的服务质量不符合合同约定,应承担法律责任,并赔偿损失。全文完。2024围墙施工节能环保技术应用合同2本合同目录一览1.施工准备1.1施工现场勘察1.2施工组织设计1.3施工材料设备采购1.4施工人员培训2.施工进度安排2.1施工阶段划分2.2施工进度计划2.3进度调整及延误责任3.施工质量控制3.1质量标准及要求3.2质量检验及验收3.3质量问题处理4.施工安全与环保4.1安全生产责任4.2安全生产措施4.3环保措施及达标要求5.施工合同履行5.1合同履行原则5.2合同变更及解除5.3合同终止及结算6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款期限6.3付款条件及违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决费用8.违约责任8.1违约情形及认定8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违反保密条款的责任10.合同解除条件10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止条件11.1合同终止情形11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一:施工图纸及技术要求12.2附件二:施工进度计划12.3附件三:施工质量检验标准12.4附件四:安全生产措施12.5附件五:环保措施及达标要求13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2通知与送达14.3合同份数及使用14.4合同解释权第一部分:合同如下:1.施工准备1.1施工现场勘察1.1.1施工单位应在合同签订后7日内,对施工现场进行勘察,了解施工条件、周边环境及地下管线情况。1.1.2勘察报告应在勘察完成后3日内提交给建设单位。1.2施工组织设计1.2.1施工单位应根据勘察报告、设计图纸及施工规范,编制详细的施工组织设计。1.2.2施工组织设计应在合同签订后10日内提交给建设单位审核。1.3施工材料设备采购1.3.1施工单位应根据施工组织设计,合理选择材料设备供应商,确保材料设备质量符合要求。1.3.2材料设备采购合同应在合同签订后15日内签订完毕。1.4施工人员培训1.4.1施工单位应组织施工人员进行专业技能培训,确保施工人员具备相应的施工技能。1.4.2培训记录应在培训结束后5日内提交给建设单位。2.施工进度安排2.1施工阶段划分2.1.1施工阶段划分为基础工程、主体工程、装饰装修工程三个阶段。2.1.2每个阶段完成后,施工单位应向建设单位提交阶段验收报告。2.2施工进度计划2.2.1施工单位应根据施工组织设计,编制详细的施工进度计划。2.2.2施工进度计划应在合同签订后20日内提交给建设单位审核。2.3进度调整及延误责任2.3.1因不可抗力等原因导致施工进度延误,施工单位应立即通知建设单位。2.3.2延误责任由双方协商解决,如协商不成,可依法向仲裁委员会申请仲裁。3.施工质量控制3.1质量标准及要求3.1.1施工质量应符合国家及行业相关标准。3.1.2施工单位应采取有效措施,确保施工质量。3.2质量检验及验收3.2.1施工单位应按施工规范进行质量检验。3.2.2建设单位有权对施工质量进行验收,验收不合格的工程不得进入下一阶段施工。3.3质量问题处理3.3.1施工单位应立即处理质量问题,并采取措施防止类似问题再次发生。3.3.2质量问题处理费用由责任方承担。4.施工安全与环保4.1安全生产责任4.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。4.1.2施工单位应定期进行安全生产检查,发现问题及时整改。4.2安全生产措施4.2.1施工单位应采取有效措施,防止安全事故发生。4.2.2施工单位应配备必要的安全防护设施及设备。4.3环保措施及达标要求4.3.1施工单位应遵守国家环保法规,采取措施防止环境污染。4.3.2施工单位应确保施工现场环保达标。5.施工合同履行5.1合同履行原则5.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。5.1.2双方应相互配合,共同完成施工任务。5.2合同变更及解除5.2.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面协议。5.2.2合同解除需符合法定条件,并提前通知对方。5.3合同终止及结算5.3.1合同终止后,双方应进行工程结算。5.3.2工程结算应依据合同约定及实际完成工程量进行。6.付款方式及期限6.1付款方式6.1.1付款方式为分阶段付款。6.1.2每个阶段完成后,施工单位应提交结算报告,建设单位应在收到结算报告后7日内支付相应款项。6.2付款期限6.2.1付款期限为合同签订后30日内。6.2.2逾期付款的,应按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。6.3付款条件及违约责任6.3.1付款条件为工程进度及质量达到合同约定要求。6.3.2违约责任由违约方承担。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内进行协商。8.2.2协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等,均由败诉方承担。8.3.2双方另有约定的,从其约定。9.违约责任9.1违约情形及认定9.1.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不符合约定、擅自变更合同内容等。9.1.2违约情形的认定依据合同约定及法律法规。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。9.3违约责任赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。9.3.2赔偿金额包括但不限于合同价款、实际损失、合理费用等。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等均属保密内容。10.1.2保密内容不包括公开信息或双方已公开的信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.2.2保密期限届满后,双方不再承担保密义务。10.3违反保密条款的责任10.3.1违反保密条款的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。11.合同解除条件11.1合同解除情形11.1.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前,双方应就解除事宜进行协商。11.2.2协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后,双方应立即停止合同履行。11.3.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商处理。12.合同终止条件12.1合同终止情形12.1.1合同履行完毕。12.1.2合同依法解除。12.2合同终止程序12.2.1合同终止前,双方应就终止事宜进行协商。12.2.2协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应进行工程结算。12.3.2双方应就合同终止后的善后事宜进行协商处理。13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术要求13.1.1附件一应包括施工图纸、技术规范、设计变更等内容。13.1.2附件一由建设单位提供,施工单位应严格按照其进行施工。13.2附件二:施工进度计划13.2.1附件二应包括施工进度表、关键线路图等内容。13.2.2附件二由施工单位提供,建设单位应予以审核。13.3附件三:施工质量检验标准13.3.1附件三应包括质量检验标准、检验方法等内容。13.3.2附件三由建设单位提供,施工单位应严格按照其进行施工。13.4附件四:安全生产措施13.4.1附件四应包括安全生产管理制度、应急预案等内容。13.4.2附件四由建设单位提供,施工单位应严格按照其进行施工。13.5附件五:环保措施及达标要求13.5.1附件五应包括环保措施、排放标准等内容。13.5.2附件五由建设单位提供,施工单位应严格按照其进行施工。14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方互不承担责任。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式进行,自通知发出之日起视为送达。14.2.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址。14.3合同份数及使用14.3.1本合同一式两份,双方各执一份。14.3.2合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同当事人及其关联企业。15.2第三方介入的情形15.2.1双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行。15.2.2法定机关或仲裁机构要求第三方介入。15.2.3合同约定需第三方介入的情形。15.3第三方介入的程序15.3.1双方应共同选择第三方,并签订第三方服务协议。15.3.2第三方服务协议应明确服务内容、费用、期限、责任等。15.3.3第三方服务协议作为本合同的附件。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入后的合同履行16.1.1第三方介入不影响本合同的履行。16.1.2甲乙双方应按照本合同约定履行各自义务。16.1.3第三方有权监督合同履行情况。16.2第三方责任16.2.1第三方应按照服务协议履行职责,并对提供的服务承担相应责任。16.2.2第三方责任包括但不限于:16.2.2.1服务质量不符合约定;16.2.2.2服务过程中发生安全事故;16.2.2.3服务过程中违反法律法规。16.3第三方责任限额16.3.1第三方责任限额由双方在服务协议中约定,最高不超过合同总价的一定比例。16.3.2第三方责任限额的确定应考虑服务内容、风险程度、第三方资质等因素。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的服务,不得受甲方影响。17.1.2第三方在服务过程中,如发现甲方违反合同约定的行为,应立即通知甲方,并有权拒绝执行。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的服务,不得受乙方影响。17.2.2第三方在服务过程中,如发现乙方违反合同约定的行为,应立即通知乙方,并有权拒绝执行。17.3第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公安部门年终总结汇报
- 2024年涉密人员考试试题库保密基本知识试题带答案ab卷
- 期末模拟卷(一)-【中职专用】2024-2025学年高二语文上学期期末(高教版2023拓展模块上册)(解析版)
- 2024年高空作业个人安全免责协议书版B版
- 二建建筑工程实务-二建《建筑工程管理与实务》全真模拟卷9252
- 2024年全国保密基础知识竞赛试题库完整
- 无人机配送的创新发展战略与实施路径
- 2024年小学教师总结模板7篇
- 2025年幼儿园园务个人工作计划
- 2025年幼儿园教研工作计划
- 中国青年运动史PPT模板
- 混凝土浇筑申请表
- 企业培训5W2H分析法(31P PPT)
- DB13T 2802-2018 水利工程铸铁闸门技术规范
- 必修二unit4History and Traditions重点短语梳理
- 食堂改造与装修设计方案
- 德国Lurgi公司低压回转脉冲袋除尘器技术
- Q∕GDW 12147-2021 电网智能业务终端接入规范
- 跌落测试(中文版)-ISTA-2A-2006
- ppt鱼骨图模板图
- 右心导管检查及心血管造影ppt课件
评论
0/150
提交评论