装饰装修中止施工合同_第1页
装饰装修中止施工合同_第2页
装饰装修中止施工合同_第3页
装饰装修中止施工合同_第4页
装饰装修中止施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

装饰装修中止施工合同合同编号:__________1.名称:____________________2.住所地:____________________3.法定代表人:____________________4.联系电话:____________________5.电子邮箱:____________________1.名称:____________________2.住所地:____________________3.法定代表人:____________________4.联系电话:____________________5.电子邮箱:____________________第一条中止施工范围1.1本合同范围内,乙方中止原合同约定的施工义务。1.2中止施工的工程范围包括但不限于:__________。第二条中止施工期限2.1本合同约定的中止施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2中止施工期限届满后,如双方未达成续约协议或未能就工程恢复施工达成一致,本合同自动终止。第三条中止施工期间的责任3.1甲方应按照原合同约定,向乙方支付已完成的工程价款。3.2乙方应妥善保管施工现场,确保施工现场的安全、整洁,并承担因此产生的费用。3.3中止施工期间,因不可抗力或其他意外事件导致工程损失的,双方应按照原合同约定承担相应的责任。第四条恢复施工4.1中止施工期限届满前,甲方如需恢复施工,应提前______天书面通知乙方。4.2乙方收到甲方恢复施工通知后,应尽快安排施工,确保工程按原合同约定的工期完成。4.3乙方在中止施工期限内未能完成的工作,应在本合同约定的中止施工期限届满后______天内完成。第五条违约责任5.1甲方未按本合同约定支付工程价款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的______%。5.2乙方未按本合同约定恢复施工的,应向甲方支付违约金,违约金为原合同总价款的______%。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方在争议解决过程中,应保持施工场地的整洁和安全,避免不必要的损失。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________授权代表(签名):__________授权代表(签名):__________签订日期:______年______月______日一、附件列表:1.装饰装修施工合同2.工程设计图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.施工资质证明6.施工人员名单7.材料采购合同8.付款凭证9.工程验收报告10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.甲方未按合同约定支付工程价款,认定为国家规定范围内的违约行为。2.乙方未按合同约定恢复施工,认定为国家规定范围内的违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等,认定为国家规定范围内的违约行为。4.乙方未按合同约定使用合格材料、施工工艺等,认定为国家规定范围内的违约行为。5.甲方、乙方因不可抗力导致不能履行合同,经双方协商一致,可认定为国家规定范围内的违约行为。三、法律名词及解释:1.装饰装修工程:指对建筑物内部空间进行装饰、装修,提高使用功能和美化环境的活动。2.中止施工:指在合同履行过程中,因特殊情况导致施工暂时停止。3.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.授权代表:指双方在合同履行过程中,有权代表双方处理合同事务的人员。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定支付工程价款:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方支付应付款项,如甲方仍不支付,乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定恢复施工:甲方应及时与乙方沟通,要求乙方恢复施工,如乙方仍不恢复,甲方可依法向人民法院提起诉讼。3.施工现场安全事故:双方应立即启动应急预案,按预案要求进行事故处理,并承担相应责任。4.工程质量问题:双方应按合同约定进行质量验收,如出现质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。5.不可抗力导致不能履行合同:双方应立即协商,根据实际情况调整合同履行计划,必要时可协商解除合同。五、所有应用场景:1.甲方为进行装饰装修工程,与乙方签订《装饰装修施工合同》。2.甲方、乙方因特殊情况,协商一致决定中止原合同的履行。3.中止施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论