2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本3篇_第1页
2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本3篇_第2页
2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本3篇_第3页
2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本3篇_第4页
2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本本合同目录一览1.总则1.1工程概况1.2合同目的和原则1.3合同适用范围1.4合同签订和生效2.双方责任与义务2.1承包方责任2.2业主方责任2.3第三方责任3.工程设计3.1设计依据和标准3.2设计内容与要求3.3设计变更与调整4.工程施工4.1施工准备4.2施工进度与质量4.3施工安全和环境保护4.4施工验收与交付5.工程监理5.1监理单位责任5.2监理内容与方法5.3监理报告与整改6.工程变更6.1变更原因与程序6.2变更内容的确认6.3变更后的合同调整7.工程结算7.1结算依据和标准7.2结算程序与方法7.3结算争议与处理8.违约责任8.1违约情形与处理8.2违约金的计算与支付8.3违约解除合同的条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一:工程概况表12.2附件二:工程设计文件12.3附件三:工程施工图纸12.4附件四:工程监理大纲12.5附件五:合同变更记录12.6附件六:工程结算报告12.7附件七:违约责任记录12.8附件八:争议解决记录12.9附件九:合同解除记录12.10附件十:合同终止记录13.合同附件清单14.合同签署第一部分:合同如下:1.总则1.1工程概况工程名称:2024版大型水利枢纽工程工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模]工程投资:[具体投资金额]工程建设周期:[具体建设周期]1.2合同目的和原则目的:为确保2024版大型水利枢纽工程的顺利实施,明确双方的权利和义务,实现工程的高效、优质完成。原则:遵循国家法律法规、行业标准,坚持公平、公正、公开的原则。1.3合同适用范围本合同适用于2024版大型水利枢纽工程的设计、施工、监理等全过程。1.4合同签订和生效本合同自双方签字盖章之日起生效。2.双方责任与义务2.1承包方责任按照合同约定,完成工程设计、施工、监理等工作。确保工程质量、进度和安全。按时提交工程结算报告。2.2业主方责任提供工程所需的土地、水源、电力等资源。按时支付工程款项。配合承包方完成工程验收。2.3第三方责任第三方应按照合同约定,提供必要的支持和服务。3.工程设计3.1设计依据和标准设计依据:国家相关法律法规、行业标准、地方规范等。设计标准:[具体设计标准]3.2设计内容与要求设计内容:包括工程设计、施工图设计等。设计要求:[具体设计要求]3.3设计变更与调整设计变更需经双方协商一致。设计调整应遵循设计依据和标准。4.工程施工4.1施工准备施工现场准备:包括场地平整、临时设施建设等。施工人员准备:包括人员培训、技术交底等。4.2施工进度与质量施工进度:[具体施工进度安排]施工质量:[具体施工质量标准]4.3施工安全和环境保护施工安全:确保施工过程中人员、设备安全。环境保护:遵守国家环保法规,减少施工对环境的影响。4.4施工验收与交付施工验收:按照合同约定进行。工程交付:在验收合格后,按期交付业主方使用。5.工程监理5.1监理单位责任按照合同约定,对工程施工进行全过程监理。5.2监理内容与方法监理内容:包括施工质量、进度、安全、环境保护等。监理方法:采用现场巡查、资料审查、会议协调等方式。5.3监理报告与整改监理报告:定期提交监理报告。整改:对发现的问题及时整改。6.工程变更6.1变更原因与程序变更原因:包括设计变更、施工条件变化等。变更程序:经双方协商一致,修改合同相关条款。6.2变更内容的确认变更内容:包括工程量、工期、费用等。确认方式:书面形式确认。6.3变更后的合同调整合同调整:根据变更内容,调整合同相关条款。7.工程结算7.1结算依据和标准结算依据:合同约定、设计文件、施工图等。结算标准:国家相关法律法规、行业标准、地方规范等。7.2结算程序与方法结算程序:按照合同约定进行。结算方法:采用工程量清单计价、综合单价法等。7.3结算争议与处理争议:结算过程中产生的争议。处理:通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。8.违约责任8.1违约情形与处理承包方未按合同约定完成工程或质量不合格,业主方有权要求承包方返工或赔偿损失。承包方未按合同约定支付工程款项,业主方有权要求承包方支付违约金。业主方未按合同约定提供资源或支付款项,承包方有权要求业主方履行义务。8.2违约金的计算与支付违约金按合同约定比例计算。违约金应按合同约定时间支付。8.3违约解除合同的条件一方违约达到合同约定的严重程度。双方协商一致解除合同。9.争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构协商:双方协商解决。调解:由第三方调解机构进行调解。仲裁:提交仲裁委员会仲裁。诉讼:向人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序争议发生后,双方应在合同约定的时间内提出解决请求。争议解决过程中,双方应保持沟通,积极协商。10.合同解除10.1合同解除条件一方违约达到合同约定的严重程度。双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方。对方在接到通知后,应在合同约定的时间内作出回应。10.3合同解除后的处理双方应按照合同约定处理剩余工作。双方应结清已发生的费用。11.合同终止11.1合同终止条件工程建设完成,验收合格。双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序提出终止合同的一方应书面通知对方。对方在接到通知后,应在合同约定的时间内作出回应。11.3合同终止后的处理双方应按照合同约定处理剩余工作。双方应结清已发生的费用。12.合同附件12.1附件一:工程概况表12.2附件二:工程设计文件12.3附件三:工程施工图纸12.4附件四:工程监理大纲12.5附件五:合同变更记录12.6附件六:工程结算报告12.7附件七:违约责任记录12.8附件八:争议解决记录12.9附件九:合同解除记录12.10附件十:合同终止记录13.合同附件清单列出所有合同附件的名称、编号、页码等信息。14.合同签署双方代表签字盖章。合同签署日期。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中,为协助合同履行而介入的独立实体,包括但不限于设计咨询公司、监理单位、审计机构、保险代理、金融机构等。15.2第三方介入目的提高合同履行的效率和质量。保证工程安全、环保、经济和合法合规。协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方介入,应向对方提出书面申请。16.2介入批准对方在接到申请后,应在合同约定的时间内给予批准或拒绝。16.3第三方选择第三方由双方协商确定,或由一方推荐,经对方同意后确定。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其介入的具体职责和风险进行确定。责任限额应在合同中明确约定。17.2责任限额调整在合同履行过程中,如第三方职责和风险发生变化,双方应协商调整责任限额。18.第三方责任界定18.1第三方责任范围第三方应在其职责范围内承担相应的责任。第三方责任范围应在合同中明确约定。18.2第三方责任免除因不可抗力导致第三方无法履行职责,或第三方履行职责不符合合同约定,第三方不承担违约责任。第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方原因导致的责任,由甲方或乙方承担。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方应按照合同约定,向甲方提供相关服务。甲方应配合第三方履行职责,并支付相应费用。19.2第三方与乙方的关系第三方应按照合同约定,向乙方提供相关服务。乙方应配合第三方履行职责,并支付相应费用。19.3第三方与其他各方的关系划分第三方与甲方、乙方之间为合同关系。第三方与其他各方之间为委托或服务关系。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用第三方介入费用由双方协商确定,并纳入合同总价。第三方介入费用应在合同中明确约定支付方式和时间。20.2第三方介入合同第三方介入合同应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。20.3第三方介入的变更第三方介入的变更需经双方协商一致,并书面通知对方。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式第三方介入争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。21.2争议解决机构协商:第三方与甲方、乙方协商解决。调解:由第三方或第三方指定的调解机构进行调解。仲裁:提交仲裁委员会仲裁。诉讼:向人民法院提起诉讼。21.3争议解决程序争议发生后,第三方应在合同约定的时间内提出解决请求。争议解决过程中,第三方应保持沟通,积极协商。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况表详细要求:包括工程名称、地点、规模、投资、建设周期等基本信息。说明:作为合同附件,用于明确工程的基本情况。2.附件二:工程设计文件详细要求:包括设计依据、设计内容、设计要求等。说明:工程设计文件是合同履行的重要依据,应详细记录设计相关内容。3.附件三:工程施工图纸详细要求:包括施工图纸、施工规范、施工工艺等。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件,应准确无误。4.附件四:工程监理大纲详细要求:包括监理内容、监理方法、监理报告等。说明:工程监理大纲是监理工作的指导文件,应明确监理职责。5.附件五:合同变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:合同变更记录用于记录合同履行过程中的变更情况。6.附件六:工程结算报告详细要求:包括结算依据、结算内容、结算结果等。说明:工程结算报告是合同履行结束后的财务结算依据。7.附件七:违约责任记录详细要求:包括违约行为、违约责任认定、违约金等。说明:违约责任记录用于记录合同履行过程中的违约情况。8.附件八:争议解决记录详细要求:包括争议内容、解决方式、解决结果等。说明:争议解决记录用于记录合同履行过程中的争议解决过程。9.附件九:合同解除记录详细要求:包括解除原因、解除程序、解除后的处理等。说明:合同解除记录用于记录合同解除的情况和处理结果。10.附件十:合同终止记录详细要求:包括终止原因、终止程序、终止后的处理等。说明:合同终止记录用于记录合同终止的情况和处理结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a.承包方未按合同约定完成工程或质量不合格。b.承包方未按合同约定支付工程款项。c.业主方未按合同约定提供资源或支付款项。d.第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准责任认定标准如下:a.承包方未按合同约定完成工程或质量不合格,应承担返工或赔偿损失的责任。b.承包方未按合同约定支付工程款项,应支付违约金。c.业主方未按合同约定提供资源或支付款项,应承担相应责任。d.第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任。3.违约责任示例a.承包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,应支付工期延误违约金。b.业主方未按合同约定支付工程款项,导致承包方无法正常施工,业主方应支付违约金并承担由此产生的损失。c.第三方未按合同约定履行职责,导致工程进度受到影响,第三方应承担违约责任。全文完。2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本1本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同法律法规1.2政策法规1.3项目批准文件2.合同双方基本情况2.1甲方基本情况2.2乙方基本情况3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程建设内容4.1主要建设内容4.2辅助建设内容4.3临时设施建设5.工程投资及资金来源5.1工程总投资5.2资金来源5.3投资使用计划6.工程建设工期6.1工程建设总工期6.2各阶段工期6.3工期延误责任7.设计、施工及监理单位7.1设计单位7.2施工单位7.3监理单位8.工程质量要求8.1工程质量标准8.2质量保证措施8.3质量责任9.工程安全生产要求9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3安全生产责任追究10.合同价款及支付方式10.1合同价款10.2支付方式10.3支付时间10.4付款条件11.工程进度款支付11.1进度款支付比例11.2进度款支付条件11.3进度款支付时间12.合同变更及解除12.1合同变更12.2合同解除12.3变更及解除条件13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分:合同如下:第一条合同订立依据1.1合同法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国水利法》1.1.3《中华人民共和国招标投标法》1.2政策法规1.2.1国家关于大型水利枢纽工程建设的政策规定1.2.2省级政府关于水利枢纽工程建设的政策规定1.3项目批准文件1.3.1国家水利部门批准的项目可行性研究报告1.3.2省级水利部门批准的项目初步设计文件第二条合同双方基本情况2.1甲方基本情况2.1.1甲方名称:水利枢纽工程管理局2.1.2甲方地址:省市县路号2.1.3甲方法定代表人:2.2乙方基本情况2.2.1乙方名称:建筑工程集团有限公司2.2.2乙方地址:省市区路号2.2.3乙方法定代表人:第三条工程概况3.1工程名称3.1.1水利枢纽工程3.2工程地点3.2.1省市县镇3.3工程规模3.3.1总库容:亿立方米3.3.2水电站装机容量:万千瓦3.4工程类型3.4.1大型水利枢纽工程第四条工程建设内容4.1主要建设内容4.1.1水库主体工程:包括大坝、溢洪道、泄洪洞等4.1.2水电站工程:包括厂房、引水系统、尾水系统等4.2辅助建设内容4.2.1水文观测设施4.2.2防洪设施4.3临时设施建设4.3.1施工营地4.3.2施工道路4.3.3施工供电、供水设施第五条工程投资及资金来源5.1工程总投资5.1.1总投资:亿元5.2资金来源5.2.1国家财政拨款5.2.2地方政府配套资金5.3投资使用计划5.3.1各年度投资计划第六条工程建设工期6.1工程建设总工期6.1.1总工期:年6.2各阶段工期6.2.1初步设计阶段:个月6.2.2施工准备阶段:个月6.2.3施工实施阶段:个月6.3工期延误责任6.3.1甲方原因导致的工期延误6.3.2乙方原因导致的工期延误第七条设计、施工及监理单位7.1设计单位7.1.1设计单位名称:设计研究院7.1.2设计单位地址:省市区路号7.2施工单位7.2.1施工单位名称:建筑工程集团有限公司7.2.2施工单位地址:省市区路号7.3监理单位7.3.1监理单位名称:工程建设监理有限公司7.3.2监理单位地址:省市区路号第八条工程质量要求8.1工程质量标准8.1.1达到国家水利行业相关质量标准8.1.2符合《水利水电工程质量检验与评定标准》8.2质量保证措施8.2.1设计单位负责设计文件的质量审查8.2.2施工单位建立健全质量管理体系8.2.3监理单位对施工过程进行全程质量监控8.3质量责任8.3.1甲方对工程质量的总体负责8.3.2乙方对施工质量负责8.3.3监理单位对施工质量进行监督检查第九条工程安全生产要求9.1安全生产责任制9.1.1甲方负责安全生产的组织领导9.1.2乙方负责施工现场的安全生产管理9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产规章制度9.2.2定期进行安全教育培训9.2.3设置必要的安全防护设施9.3安全生产责任追究9.3.1对违反安全生产规定的行为进行责任追究9.3.2对因安全生产责任事故造成的损失承担赔偿责任第十条合同价款及支付方式10.1合同价款10.1.1合同总价:亿元10.2支付方式10.2.1预付款:合同签订后天内支付10.2.2进度款:根据工程进度按月支付10.2.3验收款:工程竣工验收合格后支付10.3支付时间10.3.1预付款:合同签订后天内10.3.2进度款:每月日前10.3.3验收款:验收合格后天内10.4付款条件10.4.1付款条件符合国家相关法律法规10.4.2付款条件满足合同约定第十一条工程进度款支付11.1进度款支付比例11.1.1第一阶段:支付合同总额的%11.1.2第二阶段:支付合同总额的%11.1.3第三阶段:支付合同总额的%11.2进度款支付条件11.2.1工程进度达到约定的比例11.2.2施工单位提交合格的进度款支付申请11.3进度款支付时间11.3.1第一阶段:日前11.3.2第二阶段:日前11.3.3第三阶段:日前第十二条合同变更及解除12.1合同变更12.1.1合同变更需经双方协商一致12.1.2合同变更应以书面形式进行12.2合同解除12.2.1合同解除需经双方协商一致12.2.2合同解除应以书面形式进行12.3变更及解除条件12.3.1合同变更或解除的条件应符合国家法律法规12.3.2合同变更或解除的条件应符合合同约定第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1甲方违约行为:未按时支付工程款、变更设计未经批准等13.1.2乙方违约行为:工程质量不符合要求、工期延误等13.2违约责任13.2.1甲方违约责任:支付违约金、赔偿损失等13.2.2乙方违约责任:支付违约金、赔偿损失等13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿的具体金额根据违约行为和损失情况确定第十四条争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议通过友好协商解决14.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁14.2争议解决机构14.2.1仲裁委员会:仲裁委员会14.3争议解决程序14.3.1争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,对合同履行进行监督、评估、咨询或其他服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同签订前的中介方或合同履行过程中的监理方。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和效果15.2.2确保合同条款的执行和工程质量15.2.3解决合同履行中的争议和纠纷16.第三方介入范围16.1第三方介入范围包括但不限于:16.1.1工程质量监督16.1.2工程进度管理16.1.3工程造价控制16.1.4合同争议调解16.1.5技术咨询和评估17.第三方选定及责任17.1第三方的选定17.1.1第三方由甲乙双方共同选定,并签订委托协议。17.1.2第三方的资质应符合国家相关法律法规的要求。17.2第三方责任17.2.1第三方应按照委托协议和本合同的规定,独立、公正地履行职责。17.2.2第三方对其提供的服务结果承担相应的法律责任。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议中约定,并不得超过其注册资本的一定比例。18.1.2第三方的责任限额应明确在委托协议中,并作为合同附件。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题。19.1.2第三方对甲方提供的信息和资料负有保密义务。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应对乙方进行监督和指导,确保工程质量。19.2.2第三方有权要求乙方提供必要的协助和配合。19.3第三方与监理方的关系19.3.1第三方与监理方应相互配合,共同确保工程质量。19.3.2第三方对监理方的监督工作提出意见和建议。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用20.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照委托协议约定承担。20.1.2第三方介入的费用应包括但不限于人员费用、差旅费用、材料费用等。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止21.1.1第三方介入的终止应按照委托协议约定执行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决22.1.1第三方介入过程中产生的争议,应通过友好协商解决。22.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。23.第三方介入的补充条款23.1第三方介入的补充条款23.1.1本合同中未规定的第三方介入相关事宜,由甲乙双方另行协商确定。23.1.2第三方介入的补充条款作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订证明文件要求:合同签订日期、双方签字盖章、合同编号等。说明:证明合同正式生效的文件。2.附件二:项目可行性研究报告要求:项目背景、建设内容、投资估算、效益分析等。说明:作为项目批准的依据。3.附件三:项目初步设计文件要求:设计图纸、设计说明、设计依据等。说明:作为项目施工的依据。4.附件四:施工组织设计要求:施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明:指导施工过程中的组织管理。5.附件五:质量保证体系文件要求:质量管理体系、质量控制措施、质量责任等。说明:确保工程质量达到合同要求。6.附件六:安全生产管理制度要求:安全生产责任制、安全操作规程、安全防护措施等。说明:保障施工过程中的安全生产。7.附件七:合同变更记录要求:变更内容、变更原因、变更日期等。说明:记录合同变更情况。8.附件八:工程进度款支付凭证要求:支付金额、支付日期、支付依据等。说明:证明工程进度款已支付。9.附件九:工程竣工验收报告要求:工程概况、质量检验结果、验收结论等。说明:证明工程已按合同要求完成。10.附件十:争议解决协议要求:争议内容、解决方式、双方签字盖章等。说明:解决合同履行过程中产生的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应支付违约金,违约金按未支付工程款金额的%计算,并赔偿乙方因此造成的损失。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定:乙方应承担工期延误的责任,支付违约金,违约金按延误工期比例计算,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:第三方未按委托协议履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,违约金按实际损失计算,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.违约行为:监理方未按合同约定履行监理职责责任认定:监理方应承担违约责任,支付违约金,违约金按实际损失计算,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.违约行为:设计单位提供的设计文件不符合要求责任认定:设计单位应承担违约责任,支付违约金,违约金按实际损失计算,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。6.违约行为:施工单位使用不合格材料或施工工艺责任认定:施工单位应承担违约责任,支付违约金,违约金按不合格材料或施工工艺造成的损失计算,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。2024版大型水利枢纽工程动工协议书规范范本2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程建设内容1.6工程建设标准1.7工程建设周期1.8工程总投资2.工程承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人地址2.4承包人联系方式3.工程委托人3.1委托人名称3.2委托人资质3.3委托人地址3.4委托人联系方式4.合同签订依据4.1国家法律法规4.2行业规范4.3政府相关政策4.4工程可行性研究报告5.工程建设资金5.1资金来源5.2资金使用计划5.3资金支付方式5.4资金监管6.工程设计6.1设计单位6.2设计内容6.3设计标准6.4设计进度6.5设计费用7.工程施工7.1施工单位7.2施工内容7.3施工标准7.4施工进度7.5施工费用7.6施工组织设计7.7施工现场管理8.工程监理8.1监理单位8.2监理内容8.3监理标准8.4监理进度8.5监理费用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4验收费用10.工程保修10.1保修期限10.2保修内容10.3保修责任10.4保修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释14.4合同修改第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:大型水利枢纽工程1.2工程地点:省市县1.3工程规模:总库容亿立方米,装机容量万千瓦1.4工程性质:以防洪、发电、灌溉为主,兼顾供水、发电、航运、旅游等综合利用功能1.5工程建设内容:大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、灌溉系统、航运系统、旅游设施等1.6工程建设标准:按照国家水利枢纽工程相关规范和标准执行1.7工程建设周期:自合同签订之日起年内完成主体工程,年内完成配套设施建设1.8工程总投资:预计亿元人民币2.工程承包人2.1承包人名称:水利建设集团有限公司2.2承包人资质:水利工程施工总承包一级资质2.3承包人地址:省市区路号3.工程委托人3.1委托人名称:水利枢纽工程建设管理局3.2委托人资质:水利工程建设管理资质3.3委托人地址:省市区路号4.合同签订依据4.1国家法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等4.2行业规范:《水利枢纽工程施工及验收规范》、《水利水电工程设计规范》等4.3政府相关政策:省水利厅关于大型水利枢纽工程建设的指导意见等4.4工程可行性研究报告:大型水利枢纽工程可行性研究报告5.工程建设资金5.1资金来源:国家财政投资、银行贷款、自筹资金等5.2资金使用计划:按照工程进度分阶段拨付,确保工程顺利进行5.3资金支付方式:采用银行转账方式支付,支付前需经双方签字确认5.4资金监管:建立资金监管制度,确保资金安全、合理使用6.工程设计6.1设计单位:水利工程设计研究院6.2设计内容:大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、灌溉系统、航运系统、旅游设施等设计6.3设计标准:按照国家水利枢纽工程设计规范和标准执行6.4设计进度:自合同签订之日起个月内完成初步设计,个月内完成施工图设计6.5设计费用:预计亿元人民币7.工程施工7.1施工单位:水利建设集团有限公司7.2施工内容:大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、灌溉系统、航运系统、旅游设施等施工7.3施工标准:按照国家水利枢纽工程施工规范和标准执行7.4施工进度:按照工程进度计划分阶段实施,确保工程按期完成7.5施工费用:预计亿元人民币7.6施工组织设计:制定详细的施工组织设计,确保工程安全、高效施工7.7施工现场管理:建立健全施工现场管理制度,确保工程质量和安全生产8.工程监理8.1监理单位:水利工程建设监理有限公司8.2监理内容:对工程设计、施工、验收等全过程进行监督管理8.3监理标准:按照国家水利枢纽工程监理规范和标准执行8.4监理进度:与工程设计、施工进度同步,确保工程质量和安全8.5监理费用:预计亿元人民币9.工程验收9.1验收标准:按照国家水利枢纽工程验收规范和标准执行9.2验收程序:分阶段验收,包括初步验收、专项验收和竣工验收9.3验收时间:工程完工后个月内进行初步验收,个月内完成专项验收,个月内完成竣工验收9.4验收费用:预计亿元人民币10.工程保修10.1保修期限:按照国家水利枢纽工程保修规定执行,一般为工程完工后年内10.2保修内容:大坝、溢洪道、发电厂房、引水系统、灌溉系统、航运系统、旅游设施等工程内容的保修10.3保修责任:承包人负责保修期内出现的质量问题,委托人负责组织协调保修工作10.4保修费用:保修期内出现质量问题的维修费用由承包人承担11.违约责任11.1违约情形:包括未按合同约定完成工程、质量不符合标准、逾期交工、擅自变更工程内容等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约情形和损失程度确定12.争议解决12.1争议解决方式:双方协商解决;协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构:仲裁委员会12.3争议解决程序:按照仲裁规则进行12.4争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章,合同生效13.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效13.3合同终止条件:工程完工并验收合格,或因不可抗力等原因经双方协商一致13.4合同终止日期:工程完工并验收合格之日或双方协商一致终止合同之日14.其他约定事项14.1不可抗力:因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致工程延误或损失,双方互不承担责任14.2合同附件:包括工程图纸、技术规范、工程进度计划、工程费用预算等14.3合同解释:合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.4合同修改:合同修改需经双方协商一致,并以书面形式签署修改协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在履行本合同时,甲乙双方可引入的第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、法律顾问等。15.2第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议或合同。16.第三方职责16.1第三方职责范围:第三方应根据其服务协议或合同的规定,履行相应的专业职责,包括但不限于设计、施工、监理、检测、咨询等。16.2第三方权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责范围内的任务。17.第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方不作为甲乙双方的代理人。17.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其与甲乙双方签订的服务协议或合同,不对甲乙双方之间的其他合同关系承担责任。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的职责、权利、义务及费用进行协商一致。18.2第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方的责任限额由其服务协议或合同中约定,不得超过合同总价的%。19.2第三方责任限额的确定:责任限额的确定应考虑第三方的资质、经验、服务内容等因素。20.第三方责任承担20.1第三方责任承担:第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的,应承担相应的责任。20.2第三方责任免除:因不可抗力或其他非第三方原因导致的损失

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论