2024版智能建筑单位建设工程施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智能建筑单位建设工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程开工日期2.6工程竣工日期3.工程内容3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程变更4.工程造价4.1工程预算4.2工程结算4.3工程增减项5.合同款项5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4验收款5.5保修金5.6违约金6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度变更7.质量标准7.1工程质量要求7.2质量检测与验收7.3质量问题处理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权条款14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2.1施工单位名称：[施工单位全称]1.2.2招标单位名称：[招标单位全称]1.3合同双方地址1.3.1施工单位地址：[施工单位详细地址]1.3.2招标单位地址：[招标单位详细地址]1.4合同双方法定代表人或授权代表1.4.1施工单位法定代表人或授权代表：[法定代表人姓名或授权代表姓名]1.4.2招标单位法定代表人或授权代表：[法定代表人姓名或授权代表姓名]1.5合同双方联系方式1.5.1施工单位联系方式：[联系电话、电子邮箱等]1.5.2招标单位联系方式：[联系电话、电子邮箱等]2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点2.2.1工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模2.3.1工程规模：[建筑面积、层数、结构等]2.4工程类型2.4.1工程类型：[智能建筑、综合楼、住宅等]2.5工程开工日期2.5.1工程开工日期：[具体开工日期]2.6工程竣工日期2.6.1工程竣工日期：[具体竣工日期]3.工程内容3.1工程范围3.1.1工程范围：[具体工程内容，如智能化系统、建筑设备安装等]3.2工程量清单3.2.1工程量清单：[详细列出工程量清单，包括分部分项工程量、材料消耗量等]3.3工程变更3.3.1工程变更：[规定工程变更的处理程序、变更费用的计算方法等]4.工程造价4.1工程预算4.1.1工程预算：[详细列出工程预算，包括分部分项工程预算、材料预算等]4.2工程结算4.2.1工程结算：[规定工程结算的程序、结算费用的计算方法等]4.3工程增减项4.3.1工程增减项：[规定工程增减项的处理程序、增减项费用的计算方法等]5.合同款项5.1预付款5.1.1预付款比例：[如20%]5.1.2预付款支付时间：[如合同签订后30日内]5.2进度款5.2.1进度款支付比例：[如每月完成工程量的10%]5.2.2进度款支付时间：[如每月末支付]5.3结算款5.3.1结算款支付比例：[如工程竣工后结算款的80%]5.3.2结算款支付时间：[如结算审核合格后30日内]5.4验收款5.4.1验收款比例：[如工程验收合格后的5%]5.4.2验收款支付时间：[如验收合格后30日内]5.5保修金5.5.1保修金比例：[如工程结算款的5%]5.5.2保修金支付时间：[如工程竣工后30日内]5.6违约金5.6.1违约金比例：[如每天万分之五]5.6.2违约金支付时间：[如违约发生后5日内]6.工程进度6.1工程进度计划6.1.1工程进度计划：[详细列出工程进度计划，包括分阶段工程量、时间节点等]6.2工程进度控制6.2.1工程进度控制：[规定工程进度控制的措施、进度偏差的处理方法等]6.3工程进度变更6.3.1工程进度变更：[规定工程进度变更的处理程序、进度变更后的费用调整等]7.质量标准7.1工程质量要求7.1.1工程质量要求：[详细列出工程质量要求，如国家标准、行业标准等]7.2质量检测与验收7.2.1质量检测：[规定质量检测的项目、方法、周期等]7.2.2工程验收：[规定工程验收的标准、程序、验收时间等]7.3质量问题处理7.3.1质量问题处理：[规定质量问题的报告、处理、责任承担等]8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1施工单位安全生产责任：[详细列出施工单位在安全生产方面的责任，包括但不限于现场安全管理、人员培训、设备维护等]8.1.2招标单位安全生产责任：[详细列出招标单位在安全生产方面的责任，包括但不限于监督施工单位的安全措施、提供必要的安全条件等]8.2安全生产措施8.2.1施工现场安全管理：[详细列出施工现场安全管理的具体措施，如安全防护设施、警示标志等]8.2.2人员培训：[规定施工单位和项目管理人员的安全教育培训内容和频率]8.2.3设备维护：[规定工程设备和施工机械的定期检查、保养和维护要求]8.3事故处理8.3.1事故报告：[规定事故发生后报告的程序和时间要求]8.3.2事故调查：[规定事故调查的程序、责任认定和调查报告的要求]8.3.3事故处理：[规定事故处理措施，包括责任追究、赔偿等]9.环境保护9.1环境保护要求9.1.1环境保护标准：[详细列出工程环境保护的标准和要求，如大气、水、噪声等污染物的排放标准]9.2环境保护措施9.2.1施工现场环境保护：[详细列出施工现场环境保护的具体措施，如粉尘控制、废水处理等]9.2.2固废处理：[规定建筑垃圾、废弃物的分类、收集、运输和处理要求]9.3环境污染处理9.3.1环境污染事故处理：[规定环境污染事故的应急处理措施和后续处理要求]10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式：[规定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决程序10.2.1争议解决程序：[详细列出争议解决的具体步骤和时间节点]10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构：[指定或约定争议解决的机构，如仲裁委员会、法院等]11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除条件：[详细列出合同解除的具体条件，如违约、不可抗力等]11.2合同解除程序11.2.1合同解除程序：[规定合同解除的程序，包括通知、解除证明等]11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后的处理：[规定合同解除后的财产处理、合同终止后的后续事宜等]12.违约责任12.1违约情形12.1.1违约情形：[详细列出合同约定的违约情形，如逾期付款、质量不达标等]12.2违约责任承担12.2.1违约责任承担：[规定违约责任的承担方式，如赔偿损失、支付违约金等]12.3违约责任赔偿12.3.1违约责任赔偿：[规定违约赔偿的计算方法、赔偿范围等]13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1合同生效条件：[规定合同生效的条件，如双方签字盖章、合同登记等]13.2合同终止条件13.2.1合同终止条件：[详细列出合同终止的条件，如工程竣工、合同解除等]13.3合同终止程序13.3.1合同终止程序：[规定合同终止的程序，包括通知、合同终止证明等]14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1保密条款：[规定合同双方的保密义务和保密信息的内容]14.2知识产权条款14.2.1知识产权条款：[规定工程相关的知识产权归属和使用条款]14.3合同附件14.3.1合同附件：[列出合同附件的名称和内容，如工程图纸、技术规范等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，非合同双方但与合同执行有直接或间接关系，提供专业服务、咨询、监督或评估的独立实体。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入原因包括但不限于工程质量管理、安全生产监督、合同履行监督、技术评估等。16.第三方介入类型16.1监理方16.1.1监理方是指受招标单位委托，对施工过程进行监督和管理的专业机构。16.2设计方16.2.1设计方是指提供工程设计服务，对工程设计质量负责的机构或个人。16.3技术评估方16.3.1技术评估方是指对工程技术方案、设备性能等进行评估的专业机构或个人。16.4中介方16.4.1中介方是指提供合同履约中介服务，如招标代理、造价咨询等机构。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同违约或损害时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、服务质量、合同约定等因素确定。17.3责任限额条款17.3.1在合同中明确第三方的责任限额，并在合同附件中详细列出责任限额的具体内容。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请18.2第三方介入审批18.2.1招标单位或施工单位应将第三方介入申请提交给对方审批。18.3第三方介入合同18.3.1第三方介入合同应包括第三方介入范围、服务内容、责任限额、费用支付等条款。19.第三方责权利19.1第三方权利19.1.1第三方有权根据合同约定，独立开展专业服务，提出合理意见和建议。19.2第三方义务19.2.1第三方应遵守合同约定，保证服务质量，承担相应的责任。19.3第三方责任19.3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同违约或损害的，应承担相应的责任。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与施工单位的关系20.1.1第三方应协助施工单位确保工程质量、安全生产，对施工单位提出的技术问题给予指导。20.2第三方与招标单位的关系20.2.1第三方应向招标单位报告工作进展和成果，接受招标单位的监督和指导。20.3第三方与监理方的关系20.3.1第三方应与监理方保持沟通，协调各自的工作，共同确保工程质量和进度。21.第三方介入的额外条款及说明21.1第三方介入的额外条款21.1.1第三方介入的额外条款包括但不限于：第三方介入的时间安排、工作范围、服务质量要求、费用支付等。21.2第三方介入的说明21.2.1第三方介入的说明包括：第三方介入的必要性和合理性、第三方介入的预期效果、第三方介入的风险控制等。22.第三方介入的终止22.1第三方介入终止的条件22.1.1第三方介入终止的条件包括：合同履行完毕、合同解除、第三方不再具备介入能力等。22.2第三方介入终止的程序22.2.1第三方介入终止的程序包括：提前通知、合同终止证明、合同终止后的后续事宜处理等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单1.1详细列出工程量清单，包括分部分项工程量、材料消耗量等。1.2要求附件中包含工程量清单的编制依据、计算方法及单位。2.工程预算2.1详细列出工程预算，包括分部分项工程预算、材料预算等。2.2要求附件中包含工程预算的编制依据、计算方法及单位。3.工程结算3.1详细列出工程结算，包括分部分项工程结算、材料结算等。3.2要求附件中包含工程结算的编制依据、计算方法及单位。4.工程变更单4.1详细列出工程变更单，包括变更原因、变更内容、变更费用等。4.2要求附件中包含变更单的编制依据、审批流程及变更后的工程量清单。5.施工进度计划5.1详细列出施工进度计划，包括分阶段工程量、时间节点等。5.2要求附件中包含进度计划的编制依据、调整程序及实施要求。6.工程质量检验报告6.1详细列出工程质量检验报告，包括检验项目、检验结果、检验结论等。6.2要求附件中包含检验报告的编制依据、检验方法和检验标准。7.安全生产检查记录7.1详细列出安全生产检查记录，包括检查时间、检查内容、检查结果等。7.2要求附件中包含检查记录的编制依据、检查内容和检查标准。8.环境保护措施及效果评估报告8.1详细列出环境保护措施及效果评估报告，包括措施内容、实施效果、评估结论等。8.2要求附件中包含报告的编制依据、评估方法和评估标准。9.合同附件9.1列出合同附件的名称和内容，如工程图纸、技术规范等。9.2要求附件中包含附件的编制依据、使用范围及保管要求。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款1.1违约行为：施工单位未按合同约定时间支付工程款。1.2责任认定：招标单位有权要求施工单位支付逾期付款的违约金，并可根据合同约定解除合同。1.3示例说明：若施工单位逾期付款10天，则每日按应付工程款总额的万分之五支付违约金。2.质量不达标2.1违约行为：施工单位完成的工程不符合合同约定的质量标准。2.2责任认定：招标单位有权要求施工单位进行整改，并承担由此产生的费用。2.3示例说明：若工程部分质量不达标，施工单位需在接到通知后15日内进行整改，否则招标单位有权委托第三方进行整改，费用由施工单位承担。3.逾期竣工3.1违约行为：施工单位未按合同约定时间完成工程。3.2责任认定：招标单位有权要求施工单位支付逾期竣工的违约金，并可根据合同约定解除合同。3.3示例说明：若工程逾期竣工30天，则每日按合同约定的竣工价款的一定比例支付违约金。4.安全生产事故4.1违约行为：施工单位未按合同约定采取安全生产措施，导致事故发生。4.2责任认定：施工单位应承担事故的全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。4.3示例说明：若发生安全生产事故，施工单位需立即采取措施进行救援，并承担由此产生的费用。全文完。2024版智能建筑单位建设工程施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.合同标的3.1智能建筑单位建设工程施工内容3.2施工图纸及资料3.3施工设备与材料4.合同价格4.1合同总价4.2工程量清单4.3合同付款方式4.4付款进度及时间4.5逾期付款违约责任5.施工进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度计划5.4施工进度调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任6.4质量违约责任7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全生产违约责任8.专利、技术秘密与知识产权8.1专利技术使用8.2技术秘密保护8.3知识产权归属9.保密条款9.1保密事项9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效、变更、解除与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序13.4合同终止条件14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智能建筑单位乙方：建设工程施工企业1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：X乙方法定代表人：X1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条合同项目概况2.1项目名称智能建筑单位建设工程施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积：平方米，地上层，地下层2.4项目投资总投资额：人民币万元2.5项目工期合同工期：自合同生效之日起至年月日止第三条合同标的3.1智能建筑单位建设工程施工内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰装修工程、智能化工程等。3.2施工图纸及资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及资料进行施工。3.3施工设备与材料施工所需设备与材料由乙方自行负责，并确保其质量符合国家相关标准。第四条合同价格4.1合同总价人民币万元整。4.2工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.3合同付款方式1）开工前支付合同总价款的%作为预付款；2）分阶段支付工程进度款的%；3）竣工验收合格后支付合同总价款的%；4）缺陷责任期结束后支付合同总价款的%。4.4付款进度及时间详见附件二《付款进度表》。4.5逾期付款违约责任如乙方逾期付款，应向甲方支付逾期付款金额的%作为违约金。第五条施工进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求详见附件三《施工进度计划》。5.3施工进度计划乙方应根据合同工期要求，编制详细的施工进度计划，报甲方审核批准。5.4施工进度调整如因不可抗力、甲方提供资料延误等原因导致施工进度受到影响，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整施工进度计划。第六条施工质量6.1质量标准施工质量应符合国家相关标准及甲方要求。6.2质量检验1）乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行自检、互检和专检；2）甲方有权对施工质量进行监督检查。6.3质量责任1）乙方应对施工过程中的质量问题承担全部责任；2）如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的全部费用。6.4质量违约责任如因乙方原因导致工程出现严重质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智能建筑单位乙方：建设工程施工企业1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：X乙方法定代表人：X1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条合同项目概况2.1项目名称智能建筑单位建设工程施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积：平方米，地上层，地下层2.4项目投资总投资额：人民币万元2.5项目工期合同工期：自合同生效之日起至年月日止第三条合同标的3.1智能建筑单位建设工程施工内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰装修工程、智能化工程等。3.2施工图纸及资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及资料进行施工。3.3施工设备与材料施工所需设备与材料由乙方自行负责，并确保其质量符合国家相关标准。第四条合同价格4.1合同总价人民币万元整。4.2工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.3合同付款方式1）开工前支付合同总价款的%作为预付款；2）分阶段支付工程进度款的%；3）竣工验收合格后支付合同总价款的%；4）缺陷责任期结束后支付合同总价款的%。4.4付款进度及时间详见附件二《付款进度表》。4.5逾期付款违约责任如乙方逾期付款，应向甲方支付逾期付款金额的%作为违约金。第五条施工进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求详见附件三《施工进度计划》。5.3施工进度计划乙方应根据合同工期要求，编制详细的施工进度计划，报甲方审核批准。5.4施工进度调整如因不可抗力、甲方提供资料延误等原因导致施工进度受到影响，乙方应向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整施工进度计划。第六条施工质量6.1质量标准施工质量应符合国家相关标准及甲方要求。6.2质量检验1）乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行自检、互检和专检；2）甲方有权对施工质量进行监督检查。6.3质量责任1）乙方应对施工过程中的质量问题承担全部责任；2）如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应无条件进行整改，并承担由此产生的全部费用。6.4质量违约责任如因乙方原因导致工程出现严重质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第七条施工安全7.1安全生产责任1）乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全；2）乙方应遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。7.2安全生产措施1）乙方应采取有效措施，防止安全事故的发生；2）乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。7.3安全事故处理1）发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施，减少损失；2）乙方应在规定时间内向甲方报告安全事故情况，并配合甲方进行调查处理。7.4安全生产违约责任1）如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任；2）乙方应向甲方支付因安全事故造成的损失赔偿。第八条专利、技术秘密与知识产权8.1专利技术使用1）乙方在施工过程中，如需使用甲方专利技术，应取得甲方授权；2）乙方在使用专利技术过程中，应遵守国家相关法律法规。8.2技术秘密保护1）乙方应妥善保管甲方提供的技术秘密；2）乙方不得泄露、使用或允许他人使用甲方技术秘密。8.3知识产权归属1）除合同另有约定外，合同标的的知识产权归甲方所有；2）乙方在施工过程中，如产生新的知识产权，其归属按国家相关法律法规执行。第九条保密条款9.1保密事项1）合同标的的技术秘密、商业秘密等；2）合同双方在履行合同过程中知悉的其他商业信息。9.2保密义务1）合同双方应对保密事项负有保密义务；2）未经对方同意，不得泄露、使用或允许他人使用保密事项。9.3违约责任1）如一方违反保密义务，应承担违约责任；2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。第十条违约责任10.1违约情形1）一方未按合同约定履行义务；2）一方违反合同约定的违约责任。10.2违约责任承担1）违约方应承担相应的违约责任；2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。10.3违约赔偿1）违约方应支付违约金；2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式1）协商解决；2）仲裁解决；3）诉讼解决。11.2争议解决机构1）仲裁委员会；2）人民法院。11.3争议解决程序1）协商解决；2）仲裁解决；3）诉讼解决。第十二条合同解除12.1合同解除条件1）一方严重违约；2）不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序1）违约方提出解除合同；2）守约方同意解除合同。12.3合同解除后果1）合同解除后，双方应按照合同约定履行剩余义务；2）违约方应承担违约责任。第十三条合同生效、变更、解除与终止13.1合同生效条件1）合同双方签字盖章；2）合同经双方法定代表人或授权代表签字。13.2合同变更程序1）合同双方协商一致；2）签订书面变更协议。13.3合同解除程序详见第十二条。13.4合同终止条件1）合同约定的工期届满；2）合同双方协商一致解除合同；3）因不可抗力导致合同无法履行。第十四条其他约定14.1合同附件1）附件一《工程量清单》；2）附件二《付款进度表》；3）附件三《施工进度计划》。14.2合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同签署日期甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及类型15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除合同双方之外的，根据合同约定或法律规定，介入合同履行过程中的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入类型1）监理：第三方监理单位负责对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全的符合合同要求。2）检测：第三方检测机构负责对施工材料、施工质量进行检测，提供检测报告。3）评估：第三方评估机构负责对项目进度、成本、质量等进行评估，提出评估报告。4）仲裁：第三方仲裁机构负责解决合同履行过程中产生的争议。第十六条第三方介入的约定16.1第三方选择1）监理单位由甲方根据市场调查和评估选择，乙方应予以配合；2）检测机构和评估机构由双方协商确定，如协商不成，由甲方指定；3）仲裁机构由双方协商确定，如协商不成，由合同签订地的人民法院指定。16.2第三方介入程序1）第三方介入前，双方应签订书面协议，明确第三方的职责、权限和责任；2）第三方介入后，应按照合同约定和第三方协议履行职责。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同履行障碍的，应承担相应的责任；2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致合同履行障碍的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额1）第三方责任限额由双方在签订第三方协议时约定，但不得超过合同总价款的%；2）如第三方责任超出责任限额，超出部分由合同双方根据责任划分承担。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的责任划分1）第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督和评估；2）第三方在履行职责过程中，如与甲方产生争议，由双方协商解决，协商不成，可提交仲裁或诉讼。18.2第三方与乙方的责任划分1）第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作进行配合和支持；2）第三方在履行职责过程中，如与乙方产生争议，由双方协商解决，协商不成，可提交仲裁或诉讼。18.3第三方与其他第三方的责任划分1）如多个第三方介入同一合同，各方应相互配合，共同完成合同履行；2）如多个第三方之间产生争议，由各方自行协商解决，协商不成，可提交仲裁或诉讼。第十九条第三方介入的合同变更19.1第三方介入后的合同变更1）合同履行过程中，如因第三方介入导致合同内容需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议；2）变更协议应明确变更内容、变更原因、变更期限等。19.2第三方介入后的合同解除1）如因第三方介入导致合同无法履行，双方可协商解除合同；2）合同解除后，双方应根据合同约定和法律规定，处理合同解除后的相关事宜。第二十条第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议解决方式1）协商解决；2）仲裁解决；3）诉讼解决。20.2第三方介入争议解决机构1）仲裁：仲裁委员会；2）诉讼：合同签订地的人民法院。20.3第三方介入争议解决程序1）协商解决；2）仲裁解决；3）诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程量清单》详细要求和说明：列出工程项目的具体名称、规格、数量、单位、单价和总价。包含施工图纸、设计变更、补充协议等引起的工程量增减情况。清单应经双方确认，作为合同履行的重要依据。2.附件二：《付款进度表》详细要求和说明：列明各阶段的付款时间节点、付款比例和付款金额。明确预付款、进度款、竣工结算款和保修金的具体支付时间和条件。付款进度表应与合同约定的付款方式一致。3.附件三：《施工进度计划》详细要求和说明：列明各施工阶段的起止时间、主要工程内容和预期完成时间。明确施工进度调整的流程和条件。进度计划应经双方确认，作为施工进度控制的重要依据。4.附件四：《安全生产管理制度》详细要求和说明：明确安全生产责任制、安全生产措施、安全检查制度等。列出安全事故的处理流程和责任追究。制度应经双方确认，作为安全生产管理的重要依据。5.附件五：《质量检验报告》详细要求和说明：列明施工材料、施工过程和施工质量的检验结果。明确检验标准和检验方法。报告应经双方确认，作为施工质量评估的重要依据。6.附件六：《争议解决协议》详细要求和说明：明确争议解决的方式（协商、仲裁、诉讼）。列明争议解决机构或法院的名称和地址。协议应经双方确认，作为解决争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款；未按合同约定提供施工图纸和资料；未按时办理施工许可证；隐瞒工程实际情况，导致乙方损失。乙方违约行为：超过合同工期完成工程；施工质量不符合约定；使用不合格材料或设备；未按时完成施工整改。第三方违约行为：未按合同约定履行监理、检测、评估等职责；提供虚假报告；未经双方同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准：违约责任认定应根据合同约定、法律法规和实际情况进行。违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金；赔偿对方因此遭受的损失；承担仲裁或诉讼费用。3.示例说明：示例一：甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期付款造成的损失。示例二：乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。示例三：第三方检测机构提供虚假报告，双方可要求第三方承担相应的违约责任，并赔偿损失。全文完。2024版智能建筑单位建设工程施工合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1.发包人信息1.2.承包人信息1.3.监理人信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程建设标准3.工程施工内容3.1.施工范围3.2.施工期限3.3.施工质量要求3.4.施工安全措施4.工程费用4.1.工程合同价格4.2.付款方式4.3.付款进度4.4.付款条件5.工程进度计划5.1.施工阶段划分5.2.施工进度安排5.3.进度调整6.工程质量保证6.1.质量责任6.2.质量检验6.3.质量纠纷处理7.施工变更7.1.变更范围7.2.变更程序7.3.变更费用8.工程验收8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.验收争议处理9.保修责任9.1.保修范围9.2.保修期限9.3.保修责任10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任10.3.违约赔偿11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除12.1.解除条件12.2.解除程序12.3.解除后果13.合同生效、变更、解除和终止13.1.合同生效13.2.合同变更13.3.合同解除13.4.合同终止14.其他约定事项14.1.隐私保护14.2.知识产权14.3.法律适用和争议解决14.4.合同附件第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1发包人信息（1）名称：[发包人全称]（2）住所：[发包人地址]（3）法定代表人：[法定代表人姓名]（4）联系电话：[联系电话]（5）开户银行：[开户银行名称]（6）银行账号：[银行账号]1.2承包人信息（1）名称：[承包人全称]（2）住所：[承包人地址]（3）法定代表人：[法定代表人姓名]（4）联系电话：[联系电话]（5）开户银行：[开户银行名称]（6）银行账号：[银行账号]1.3监理人信息（1）名称：[监理人全称]（2）住所：[监理人地址]（3）法定代表人：[法定代表人姓名]（4）联系电话：[联系电话]第二条工程概况2.1工程名称：[工程全称]2.2工程地点：[工程地址]2.3工程规模：[工程总面积]平方米2.4工程建设标准：[建设标准描述，如：国家一级建筑标准]第三条工程施工内容3.1施工范围：[详细列出施工范围，如：主体结构、装饰装修、给排水、电气等]3.2施工期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止3.3施工质量要求：[详细列出质量要求，如：符合国家现行施工质量验收统一标准及专业工程质量验收规范]3.4施工安全措施：[详细列出安全措施，如：施工现场安全管理制度、安全防护设施、应急预案等]第四条工程费用4.1工程合同价格：[合同总价]4.2付款方式：[付款方式描述，如：分阶段付款、进度付款等]4.3付款进度：[详细列出付款进度表，包括付款时间节点和对应款项]4.4付款条件：[付款条件描述，如：验收合格、资料齐全等]第五条工程进度计划5.1施工阶段划分：[详细列出施工阶段，如：基础阶段、主体阶段、装饰装修阶段等]5.2施工进度安排：[详细列出各阶段施工进度计划，包括开始时间和结束时间]5.3进度调整：[进度调整程序和条件描述，如：因不可抗力等原因导致进度延误的处理方式]第六条工程质量保证6.1质量责任：[详细列出质量责任，如：承包人对施工质量负责，监理人对施工过程进行监督检查]6.2质量检验：[详细列出质量检验程序，包括检验内容、检验方法和检验标准]6.3质量纠纷处理：[质量纠纷处理程序和方式描述，如：协商、仲裁、诉讼等]第七条工程变更7.1变更范围：[详细列出可变更的范围，如：设计变更、施工条件变更等]7.2变更程序：[变更申请、审批、实施等程序描述]7.3变更费用：[变更费用的计算方法和调整程序描述]第八条工程验收8.1验收标准（1）[国家现行施工质量验收统一标准]（2）[专业工程质量验收规范]（3）[合同约定的其他验收标准]8.2验收程序（1）[承包人提交验收申请]（2）[监理人组织验收]（3）[验收结果记录与通知]（4）[验收不合格的处理]8.3验收争议处理（1）[双方协商解决]（2）[提交第三方鉴定]（3）[依法提起诉讼或仲裁]第九条保修责任9.1保修范围（1）[主体结构]（2）[屋面防水]（3）[卫生间、厨房及外墙面的防渗漏]（4）[其他约定保修范围]9.2保修期限（1）[主体结构]保修期限为[年]（2）[屋面防水]保修期限为[年]（3）[卫生间、厨房及外墙面的防渗漏]保修期限为[年]（4）[其他约定保修期限]9.3保修责任（1）[承包人]负责保修期内出现的质量问题（2）[保修费用]由[责任方]承担（3）[保修方式]包括维修、更换等第十条违约责任10.1违约情形（1）[逾期付款]（2）[逾期竣工]（3）[工程质量不符合要求]（4）[其他违约情形]10.2违约责任（1）[承担违约金]（2）[赔偿损失]（3）[解除合同]10.3违约赔偿（1）[违约金计算方法]（2）[损失赔偿计算方法]第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）[协商]（2）[调解]（3）[仲裁]（4）[诉讼]11.2争议解决机构（1）[仲裁委员会]（2）[人民法院]11.3争议解决程序（1）[提交争议解决申请]（2）[争议解决机构受理]（3）[争议解决结果]第十二条合同解除12.1解除条件（1）[合同当事人协商一致]（2）[发生不可抗力]（3）[一方违约导致合同无法履行]（4）[其他法定或约定解除条件]12.2解除程序（1）[通知对方]（2）[合同解除生效]（3）[合同解除后的处理]12.3解除后果（1）[合同解除后，双方应立即终止合同履行]（3）[合同解除后，双方应按约定支付违约金或赔偿损失]第十三条合同生效、变更、解除和终止13.1合同生效（1）[合同双方签字盖章后生效]（2）[合同自合同约定的生效日期起生效]13.2合同变更（1）[变更方式：书面形式]（2）[变更生效条件：双方签字盖章后生效]13.3合同解除（1）[合同解除方式：书面形式]（2）[合同解除生效条件：合同解除通知到达对方]13.4合同终止（1）[合同履行完毕]（2）[合同解除]（3）[合同约定的其他终止条件]第十四条其他约定事项14.1隐私保护（1）[双方应保护对方的商业秘密和个人隐私]（2）[保密期限：合同有效期内及合同终止后一定期限内]14.2知识产权（1）[合同涉及的技术成果归[知识产权所有者]所有]（2）[知识产权使用方式：[详细描述知识产权的使用方式]]14.3法律适用和争议解决（1）[本合同适用中华人民共和国法律]（2）[争议解决方式：[详细描述争议解决方式，如仲裁或诉讼]]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）[第三方]指本合同中非合同当事人的独立主体，包括但不限于监理机构、设计单位、检测机构、咨询顾问等。（2）[第三方]应具备相应的资质和许可，并承担相应的法律责任。15.2第三方责权利15.2.1责任（1）[第三方]应按照本合同约定和自身职责，提供专业服务。（2）[第三方]因自身原因造成的服务瑕疵或错误，应承担相应责任。（3）[第三方]应遵守国家法律法规和行业规范，确保服务质量和安全。15.2.2权利（1）[第三方]有权根据合同约定收取服务费用。（2）[第三方]有权要求合同当事人提供必要的工作条件和支持。15.2.3利益（1）[第三方]有权获得合同约定的服务费用。（2）[第三方]有权享受合同当事人提供的合法权益。15.3第三方介入程序（1）[第三方]的介入应经合同当事人协商一致，并签订相关协议。（2）[第三方]的介入应在本合同约定的范围内进行。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1[第三方]与[发包人]的关系（1）[第三方]向[发包人]提供服务，并接受[发包人]的监督。（2）[发包人]有权对[第三方]的服务进行评价和验收。15.4.2[第三方]与[承包人]的关系（1）[第三方]与[承包人]就