2024年电力设施建设监理合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力设施建设监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2监理单位义务4.3监理单位责任5.监理单位权利5.1监理单位权利范围5.2监理单位权利行使方式5.3监理单位权利限制6.监理费用及支付方式6.1监理费用构成6.2监理费用计算方法6.3监理费用支付方式6.4监理费用支付时间7.项目进度与节点7.1项目进度计划7.2项目节点控制7.3项目进度调整8.合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3合同解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同解除条款14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力设施建设有限公司乙方：监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称电力设施建设项目2.2项目地点省市区2.3项目规模本项目总投资额为人民币叁仟万元整。2.4项目建设内容包括电力线路、变电站、配电室等电力设施的建设。第三条监理范围与内容3.1监理范围（1）电力设施设计文件、施工图纸的审核；（2）施工过程中的质量控制；（3）施工过程中的进度控制；（4）施工过程中的安全、文明施工管理；（5）施工过程中的环境保护；（6）工程验收及移交。3.2监理内容（1）对施工单位的施工方案、施工组织设计、施工图纸等进行审查；（2）对施工过程中的原材料、设备、构配件进行检验；（3）对施工过程中的施工质量进行监督检查；（4）对施工过程中的施工进度进行跟踪、协调；（5）对施工过程中的安全、文明施工进行监督检查；（6）对施工过程中的环境保护进行监督检查。3.3监理标准本合同监理标准参照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求执行。第四条监理职责与义务4.1监理单位职责（1）按照合同约定，对电力设施建设项目进行全过程监理；（2）对施工过程中发现的问题提出整改意见，并跟踪整改情况；（3）对施工过程中的质量问题进行监督，确保工程质量符合国家标准；（4）对施工过程中的进度、安全、文明施工、环境保护等方面进行监督检查。4.2监理单位义务（1）按照合同约定，按时提交监理报告；（2）对施工过程中发现的问题及时向甲方汇报；（3）对施工过程中的安全隐患及时提出整改措施；（4）对施工过程中的环境保护工作进行监督检查。4.3监理单位责任（1）因监理单位原因导致工程质量不合格，监理单位应承担相应责任；（2）因监理单位原因导致工程进度延误，监理单位应承担相应责任；（3）因监理单位原因导致安全事故发生，监理单位应承担相应责任。第五条监理单位权利5.1监理单位权利范围（1）对施工过程中的质量问题提出整改意见；（2）对施工过程中的进度、安全、文明施工、环境保护等方面进行检查；（3）对施工过程中的安全隐患提出整改措施；（4）对施工过程中的环境保护工作进行监督检查。5.2监理单位权利行使方式监理单位应按照合同约定，通过现场检查、查阅资料、与施工单位沟通等方式行使权利。5.3监理单位权利限制监理单位在行使权利时，应遵守国家法律法规、行业标准及甲方要求。第六条监理费用及支付方式6.1监理费用构成（1）监理人员工资；（2）监理设备购置及维护费用；（3）监理资料编制及审核费用；（4）监理现场办公费用；（5）其他相关费用。6.2监理费用计算方法监理费用按照监理工作量的实际发生计算。6.3监理费用支付方式监理费用按月支付，甲方应在每月支付监理费用的5日前，将监理费用支付至乙方指定账户。6.4监理费用支付时间监理费用支付时间为每月的5日。第八条项目进度与节点8.1项目进度计划项目进度计划应根据工程实际情况编制，包括各个分部分项工程的开工时间、完工时间及关键线路节点。8.2项目节点控制监理单位应严格控制项目节点，确保工程按计划推进。对于延误的节点，监理单位应及时向甲方报告，并提出相应的解决方案。8.3项目进度调整如因不可抗力、设计变更、材料设备供应等原因导致项目进度延误，监理单位应提出调整方案，经甲方同意后执行。第九条合同履行与变更9.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同顺利实施。9.2合同变更如需变更合同内容，双方应协商一致，签订补充协议，并报相关主管部门备案。9.3合同解除在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。第十条争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议发生后，双方应立即停止争议行为，采取必要措施防止损失扩大。协商或仲裁期间，合同除争议部分外仍应继续履行。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过六十日。第十一条违约责任11.1违约情形（1）甲方未按约定支付监理费用；（2）乙方未按约定履行监理职责；（3）一方违反合同约定，导致合同无法履行。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。11.3违约责任赔偿（1）直接经济损失；（2）间接经济损失；（3）因违约行为造成的其他损失。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）合同解除；（3）工程竣工验收合格，移交甲方使用。12.3合同终止程序合同终止后，双方应办理相关手续，包括但不限于工程资料移交、费用结算等。第十三条合同附件13.1合同附件清单（1）监理大纲；（2）监理方案；（3）监理实施细则；（4）监理报告；（5）工程验收报告。13.2合同附件内容合同附件内容应与合同一致，作为合同的有效组成部分。第十四条合同签署与备案14.1合同签署本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.2合同备案本合同签订后，双方应在七个工作日内向相关部门备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方概念本合同中的“第三方”是指合同双方之外的，为履行合同提供专业服务、咨询、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围（1）项目设计、施工、材料供应等领域的专业咨询；（2）项目招标、投标、评标等过程中的中介服务；（3）项目实施过程中的技术支持、设备调试、系统培训等；（4）项目风险评估、安全管理等领域的专业服务。第二条第三方介入的审批与程序2.1第三方介入的审批甲方或乙方在引入第三方介入前，应书面通知对方，并取得对方的同意。2.2第三方介入的程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的具体内容和范围；（2）甲乙双方与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任；（3）第三方介入后，甲乙双方应保持沟通，协调解决第三方介入过程中出现的问题。第三条第三方的责权利3.1第三方责任（1）第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方因自身原因导致服务质量不符合约定，应承担相应的责任。3.2第三方权利（1）第三方有权按照合作协议的约定，收取相应的服务费用；（2）第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息，以便履行其职责。3.3第三方义务（1）第三方应遵守国家法律法规，尊重甲乙双方的商业秘密；（2）第三方应配合甲乙双方的工作，确保项目顺利进行。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务提供方与接受服务方的关系，甲方有权对第三方的工作进行监督和评价。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供方与接受服务方的关系，乙方有权对第三方的工作进行监督和评价。4.3第三方与监理单位的关系第三方与监理单位的关系为协助关系，监理单位有权对第三方的工作进行监督，并提出改进建议。第五条第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据合作协议的约定，结合第三方提供服务的内容、风险程度等因素确定。5.2责任限额的适用第三方在履行协议过程中，如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失，应按照责任限额承担赔偿责任。5.3超出责任限额的处理如第三方因自身原因导致损失超过责任限额，甲乙双方应协商解决超出部分的赔偿问题。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件（1）合作协议到期或提前终止；（2）第三方无法履行协议约定的职责；（3）甲乙双方协商一致。6.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方书面通知第三方终止介入；（3）终止介入后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序争议发生后，甲乙双方与第三方应立即停止争议行为，采取必要措施防止损失扩大。协商或仲裁期间，第三方介入的工作应继续进行。7.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过六十日。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细要求：包含监理范围、监理内容、监理标准、监理方法、监理组织架构等。说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，用于明确监理工作的目标和要求。2.监理方案详细要求：针对具体项目，详细阐述监理计划、监理流程、监理措施等。说明：监理方案是监理工作的具体实施计划，确保监理工作有序进行。3.监理实施细则详细要求：对监理方案中的具体措施进行细化，明确监理人员的职责和权限。说明：监理实施细则是对监理方案的补充和细化，确保监理工作的可操作性。4.监理报告说明：监理报告是监理工作的重要成果，用于反映监理工作的实际情况。5.工程验收报告详细要求：在工程验收阶段，对工程质量、进度、安全等进行综合评价。说明：工程验收报告是对工程质量的最终评价，确保工程符合验收标准。6.设计文件、施工图纸审核报告详细要求：对设计文件、施工图纸的合规性、合理性、安全性进行审核。说明：审核报告是确保设计文件、施工图纸质量的重要环节。7.施工单位资质证明详细要求：施工单位应提供相应的资质证明文件，证明其具备相应的施工能力。说明：资质证明是确保施工单位具备相应施工能力的重要依据。8.施工单位施工方案详细要求：施工单位应提供详细的施工方案，包括施工工艺、施工组织、进度计划等。说明：施工方案是确保施工工作顺利进行的关键。9.施工单位原材料、设备、构配件检验报告详细要求：对施工单位使用的原材料、设备、构配件进行检验，确保其质量符合要求。说明：检验报告是确保施工材料质量的重要环节。10.施工单位施工过程中的质量问题整改报告详细要求：针对施工过程中发现的质量问题，施工单位应提出整改措施，并及时汇报整改情况。说明：整改报告是确保施工质量问题得到及时解决的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付监理费用责任认定标准：甲方应在约定的时间内支付监理费用，逾期未支付的，应承担违约责任。示例说明：若甲方未在合同约定的时间内支付监理费用，应向乙方支付滞纳金，并承担相应的违约责任。2.违约行为：乙方未按约定履行监理职责责任认定标准：乙方应按照合同约定，全面履行监理职责，如未履行或履行不到位，应承担违约责任。示例说明：若乙方在监理过程中未及时发现并报告质量问题，导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。3.违约行为：第三方未按协议约定提供服务责任认定标准：第三方应按照合作协议的约定，提供专业、高质量的服务，如未履行或履行不到位，应承担违约责任。示例说明：若第三方在提供服务过程中出现重大失误，导致项目进度延误或工程质量不合格，第三方应承担相应的违约责任。4.违约行为：合同一方泄露商业秘密责任认定标准：合同双方应严格遵守保密协议，如泄露商业秘密，应承担违约责任。示例说明：若乙方在监理过程中泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的违约责任。5.违约行为：合同一方违反合同约定导致合同无法履行责任认定标准：合同一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。示例说明：若甲方因自身原因导致项目无法按期完成，甲方应承担相应的违约责任。全文完。2024年电力设施建设监理合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方住所1.4双方联系方式2.合同签订背景与目的2.1项目背景2.2监理合同目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容3.5项目投资4.监理范围与内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理工作标准5.监理工作职责与权限5.1监理单位职责5.2监理人员职责5.3监理单位权限5.4监理人员权限6.监理工作程序6.1监理启动程序6.2监理工作实施程序6.3监理工作验收程序6.4监理工作报告程序7.监理费用与支付方式7.1监理费用总额7.2监理费用构成7.3监理费用支付方式7.4监理费用支付时间8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理工作计划11.3附件三：监理人员名单11.4附件四：合同签订日期12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权归属13.3其他14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1监理单位：监理有限公司1.1.2施工单位：电力有限公司1.2双方法定代表人1.2.1监理单位法定代表人：1.2.2施工单位法定代表人：1.3双方住所1.3.1监理单位住所：省市区路号1.3.2施工单位住所：省市区路号1.4双方联系方式2.合同签订背景与目的2.1项目背景省市区电力设施建设项目，总投资亿元，旨在提高区域供电能力。2.2监理合同目的本合同旨在明确监理单位对省市区电力设施建设项目的监理职责、权利和义务，确保项目按期、保质完成。3.项目概况3.1项目名称省市区电力设施建设项目3.2项目地点省市区3.3项目规模项目总投资亿元，建设规模为万千瓦3.4项目内容项目主要包括变电站、输电线路、配电线路等电力设施的建设。3.5项目投资项目总投资亿元，其中建设资金亿元，贷款资金亿元。4.监理范围与内容4.1监理范围本监理合同涵盖省市区电力设施建设项目的设计、施工、验收等全过程。4.2监理内容4.2.1设计阶段：审查设计文件、监督设计进度、参与设计变更等。4.2.2施工阶段：审查施工组织设计、监督施工质量、进度、安全等。4.2.3验收阶段：参与验收工作，确保项目符合设计要求。4.3监理工作标准本监理工作将严格按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行。5.监理工作职责与权限5.1监理单位职责5.1.1负责项目监理工作的全面管理。5.1.2确保项目质量、进度、安全、投资控制在合理范围内。5.1.3及时发现并报告项目存在的问题，提出整改建议。5.2监理人员职责5.2.1负责各自专业范围内的监理工作。5.2.2参与项目设计、施工、验收等环节，确保各环节顺利进行。5.3监理单位权限5.3.1对施工单位提交的施工组织设计、进度计划等进行审查。5.3.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。5.3.3对施工单位提出的问题进行协调解决。5.4监理人员权限5.4.1对施工单位提交的施工图纸、材料等进行审查。5.4.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。5.4.3对施工单位提出的问题进行协调解决。6.监理工作程序6.1监理启动程序6.1.1监理单位在接到项目通知书后，成立监理机构。6.1.2监理单位与施工单位签订监理合同，明确双方权利和义务。6.1.3监理单位组织监理人员开展监理工作。6.2监理工作实施程序6.2.1监理单位对设计、施工、验收等环节进行全过程监理。6.2.2监理单位定期召开监理例会，讨论项目进展情况。6.2.3监理单位对施工单位提出的问题进行协调解决。6.3监理工作验收程序6.3.1监理单位参与项目验收工作。6.3.2监理单位对验收结果进行评估，并提出整改建议。6.4监理工作报告程序6.4.1监理单位定期向建设单位提交监理工作报告。8.合同期限与终止8.1合同期限8.1.1合同自双方签字盖章之日起生效，期限为两年。8.1.2合同期满后，如双方无异议，可续签合同。8.2合同终止条件8.2.1项目提前完成，经双方协商一致，可提前终止合同。8.2.2一方严重违约，另一方有权终止合同。8.2.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认，可终止合同。8.3合同解除程序8.3.1一方提出解除合同，需提前一个月书面通知另一方。8.3.2双方协商一致解除合同，签订解除合同协议书。9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1.2双方应严格按照合同约定履行义务，如有违反，应承担相应责任。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，双方应在三十日内提交书面争议报告。9.3.2双方协商解决争议的，应在协商一致后签订书面协议。9.3.3诉讼解决的，双方应按照法院判决执行。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式修改合同条款。10.1.2合同变更不影响合同其他条款的效力。10.2合同解除10.2.1合同解除需符合第八条规定的合同终止条件。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.1.1监理大纲应包括监理范围、监理内容、监理工作程序等。11.1.2监理大纲应由监理单位编制，经双方确认后生效。11.2附件二：监理工作计划11.2.1监理工作计划应包括监理工作进度、监理人员安排等。11.2.2监理工作计划应由监理单位编制，经双方确认后执行。11.3附件三：监理人员名单11.3.1监理人员名单应包括监理人员姓名、职务、专业等。11.3.2监理人员名单应由监理单位提供，经双方确认后执行。11.4附件四：合同签订日期11.4.1合同签订日期应为双方签字盖章之日。12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1合同经双方签字盖章后生效。12.1.2合同需报送相关部门备案。12.2合同备案要求12.2.1合同备案需提交合同文本、双方营业执照、法定代表人身份证明等材料。12.2.2合同备案应在合同签订后三十日内完成。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。13.2知识产权归属13.2.1双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有。13.2.2双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用。13.3其他13.3.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.3.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1第三方是指本合同签订的甲乙双方之外的任何个人或组织，包括但不限于咨询公司、检测机构、评估机构、仲裁机构等。14.1.2第三方介入是指在本合同执行过程中，甲乙双方为了特定目的，引入第三方提供服务或进行相关活动。14.2第三方介入的情形14.2.1项目设计阶段，可能需要引入设计咨询公司进行方案优化。14.2.2项目施工阶段，可能需要引入检测机构进行质量检测。14.2.3项目验收阶段，可能需要引入评估机构进行项目评估。14.2.4争议解决阶段，可能需要引入仲裁机构进行仲裁。14.3第三方责任14.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。14.3.2第三方对提供的服务质量负责，若因第三方原因导致服务质量不达标，第三方应承担相应责任。14.4第三方责任限额14.4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、范围和风险程度确定。14.4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在提供服务前由甲乙双方确认。14.4.3第三方的责任限额不得超过其提供服务时的合理市场价格。14.5第三方与甲乙双方的关系14.5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。14.5.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。14.6第三方介入的流程14.6.1甲乙双方协商一致后，确定需要引入的第三方。14.6.2甲乙双方与第三方签订服务合同，明确服务内容、责任和义务。14.6.3第三方提供服务，甲乙双方监督第三方的服务质量。14.6.4第三方完成服务后，甲乙双方对第三方的服务进行评价。14.7第三方介入的额外条款14.7.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方的资质和信誉。14.7.2第三方介入的费用由甲乙双方根据服务合同约定承担。14.7.3第三方介入的服务成果应经甲乙双方确认后生效。14.8第三方与其他各方的划分说明14.8.1第三方与其他各方的关系应明确界定，第三方不得干涉甲乙双方的合同权利和义务。14.8.2第三方在提供服务过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。14.8.3第三方的服务内容不得与本合同约定的甲乙双方职责相冲突。14.8.4第三方在提供服务过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时报告甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲要求：监理大纲应详细列出监理范围、内容、工作程序、质量标准等，并由监理单位负责人签字确认。说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，对监理工作的全面性和有效性具有重要意义。2.附件二：监理工作计划要求：监理工作计划应包括监理工作进度安排、人员配置、