2024版建筑工程劳务分包协议书（架子工工程）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程劳务分包协议书（架子工工程）本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程内容4.1架子工工程范围4.2工程量清单4.3工程质量要求5.劳务分包合同金额5.1合同总价5.2分包单价5.3支付方式6.工程进度款支付6.1支付比例6.2支付条件6.3支付时间7.材料供应7.1材料种类7.2材料质量要求7.3材料供应责任8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.质量保证与保修9.1质量保证期9.2保修期9.3质量问题处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.其他约定13.1不可抗力13.2合同变更13.3合同补充14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释（1）“工程”指本合同约定的分包工程，即架子工工程；（2）“劳务”指分包人提供的符合合同约定的劳动力；（3）“材料”指用于工程的各类建筑材料、设备、构配件等；（4）“工期”指分包工程从开工至竣工的期限；（5）“合同价款”指分包人完成分包工程所应得的全部报酬；2.双方基本信息2.1分包方信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：_____________（3）住所：___________________（4）联系电话：________________2.2总包方信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：_____________（3）住所：___________________（4）联系电话：________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：___________________3.3工程规模：___________________3.4工程工期：从______年______月______日起至______年______月______日止4.工程内容4.1架子工工程范围：包括但不限于搭设、拆除、维护各类建筑结构用架子，以及相关的安全防护设施；4.2工程量清单：详见附件一；4.3工程质量要求：符合国家相关质量标准及设计要求，详见附件二；5.劳务分包合同金额5.1合同总价：人民币______元整（大写：____________________）5.2分包单价：详见附件三；5.3支付方式：按工程进度款支付，具体支付比例及条件详见附件四；6.工程进度款支付6.1支付比例：按照工程进度完成情况，分阶段支付进度款，具体比例如下：第一阶段：工程开工后，支付合同价款的_____%；第二阶段：工程完成进度达到_____%后，支付合同价款的_____%；第三阶段：工程完成进度达到_____%后，支付合同价款的_____%；6.2支付条件：按照工程进度完成情况，并经总包人验收合格后，分包人向总包人提交支付申请，总包人应在收到申请后的______个工作日内支付相应款项；6.3支付时间：每月______日前支付上月应付款项；7.材料供应7.1材料种类：详见附件五；7.2材料质量要求：符合国家相关质量标准及设计要求；7.3材料供应责任：由总包人负责材料供应，分包人负责材料的验收和使用。8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程质量应符合国家现行有关质量标准和规范的要求；8.1.2工程施工应严格按照设计图纸和施工方案进行；8.1.3工程验收应按照国家规定的验收程序进行；8.2验收程序8.2.1分包人应按照合同约定的时间和要求向总包人提交工程验收申请；8.2.2总包人应组织相关人员进行现场验收；8.2.3验收不合格的工程，分包人应按照总包人的要求进行整改；8.2.4验收合格后，总包人应出具验收报告；8.3验收责任8.3.1分包人负责组织施工，确保工程质量符合要求；8.3.2总包人负责组织验收，对验收结果负责；9.质量保证与保修9.1质量保证期9.1.1架子工工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起一年；9.1.2保修期为自竣工验收合格之日起两年；9.2保修期9.2.1在质量保证期内，如因分包人施工原因导致工程质量问题，分包人应无偿进行修复；9.2.2在保修期内，如因分包人施工原因导致工程质量问题，分包人应承担修复费用；9.3质量问题处理9.3.1分包人应在发现质量问题时立即通知总包人；9.3.2总包人应在接到通知后及时组织人员进行处理；10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议；10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院；10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后三十日内提交争议解决机构；10.3.2争议解决机构应在收到争议后六十日内作出裁决；11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同；11.1.2一方违约，另一方有权解除合同；11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格；11.2.2双方履行完合同约定的义务；11.3合同解除与终止程序11.3.1双方应提前三十日书面通知对方解除或终止合同；11.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行清算；12.违约责任12.1违约行为12.1.1分包人未按合同约定完成工程；12.1.2总包人未按合同约定支付工程款；12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任；12.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应按照合同约定计算；12.3.2违约赔偿应在违约行为发生后三十日内支付；13.其他约定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；13.1.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方；13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方书面同意；13.2.2合同变更不得违反国家法律法规；13.3合同补充13.3.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；13.3.2补充协议与本合同具有同等法律效力；14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章；14.1.2合同经有关主管部门审批；14.2合同生效日期14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；14.3合同终止日期14.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.1.2第三方介入是指根据合同约定，由第三方参与合同履行过程中的某一方面或全过程。15.2第三方介入方式（1）监理：第三方对工程进度、质量、安全等进行监督和检查；（2）中介：第三方协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等事宜；（3）检测：第三方对工程材料、设备等进行检测和鉴定；（4）咨询：第三方提供专业意见和建议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确。（1）因第三方自身原因导致的损失，第三方应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在履行职责过程中，因违反法律法规或合同约定造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入程序如下：（1）甲乙双方在合同中明确第三方介入的具体方式和范围；（2）甲乙双方与第三方签订相应的合作协议，约定第三方的权利、义务和责任；（3）第三方按照合作协议和合同约定履行职责；（4）甲乙双方和第三方应就第三方介入事宜进行沟通和协调。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方介入后，甲乙双方应明确各方的责任和义务，具体如下：（1）甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务；（2）第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的权利，不得干涉甲乙双方的合同履行；（3）第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方解决争议；（4）第三方在履行职责过程中，如自身存在违约行为，应承担相应的法律责任。15.6第三方责任的具体约定15.6.1第三方在介入过程中，如因自身原因导致工程进度延误、质量不合格或安全事故，应承担相应的赔偿责任；15.6.2第三方在介入过程中，如因违反法律法规或合同约定造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；15.6.3第三方在介入过程中，如因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；15.6.4第三方责任赔偿的具体方式和金额，由甲乙双方在合同中约定。15.7第三方介入的变更和解除15.7.1第三方介入的变更和解除，需经甲乙双方和第三方协商一致；15.7.2第三方介入的变更和解除，应书面通知甲乙双方，并按照合同约定进行清算。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方和第三方协商解决；15.8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出工程名称、规格、数量、单价和总价，以及工程量计算方法和依据。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程内容和价格。2.附件二：工程质量要求详细要求：列出工程质量标准、验收标准和质量保证措施。说明：工程质量要求是确保工程达到预期目标的重要依据。3.附件三：分包单价详细要求：列出各项劳务作业的单价和计算方法。说明：分包单价是确定劳务分包合同金额的基础。4.附件四：支付方式及条件详细要求：列出支付比例、支付时间、支付方式及支付条件。说明：支付方式及条件是确保工程款按时支付的重要保障。5.附件五：材料清单及质量要求详细要求：列出所需材料名称、规格、数量、质量要求及供应商信息。说明：材料清单及质量要求是确保工程材料质量的关键。6.附件六：工程进度计划详细要求：列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量和质量目标。说明：工程进度计划是确保工程按时完成的重要工具。7.附件七：安全防护措施详细要求：列出施工现场的安全防护措施和应急预案。说明：安全防护措施是保障施工人员生命安全的重要保障。8.附件八：验收报告详细要求：列出工程验收的日期、人员、结果和存在问题。说明：验收报告是确认工程完成情况的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包人未按时完成工程；分包人提供的劳务不符合合同约定的质量要求；总包人未按时支付工程款；第三方未按照合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金的具体金额由合同约定；损失赔偿的金额根据实际损失计算。3.示例说明：分包人未按时完成工程，导致工程进度延误，应支付违约金；分包人提供的劳务不符合合同约定的质量要求，导致工程返工，分包人应承担返工费用；总包人未按时支付工程款，应支付违约金；第三方未按照合同约定履行职责，导致工程损失，第三方应承担赔偿责任。全文完。2024版建筑工程劳务分包协议书（架子工工程）1本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2合同背景1.3合同目的1.4合同生效及终止1.5合同文本2.分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度3.分包单位及人员3.1分包单位名称3.2分包单位资质3.3分包单位人员3.4人员配备要求3.5人员培训4.工程施工4.1施工组织设计4.2施工方案4.3施工进度计划4.4施工现场管理4.5施工质量控制4.6施工安全管理4.7施工环境保护5.工程材料5.1材料供应5.2材料验收5.3材料保管5.4材料使用5.5材料回收6.工程款项6.1工程款项支付方式6.2工程进度款支付6.3结算与支付6.4预付款6.5保修金7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿8.4违约解除合同9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他约定12.1不可抗力12.2合同变更12.3通知与送达12.4合同附件13.合同签订及生效13.1合同签订13.2合同生效14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.总则1.1定义与解释1.1.1本合同中，“分包单位”指与承包单位签订分包协议，负责实施建筑工程劳务分包的单位。1.1.2“承包单位”指与建设单位签订施工合同，负责整个建筑工程施工的主体单位。1.1.3“建设单位”指投资建设项目的单位。1.1.4“劳务分包工程”指在建筑工程施工过程中，由分包单位承担的劳务工作。1.2合同背景1.2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.2.2本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就劳务分包工程达成一致意见。1.2.3本合同所指劳务分包工程为2024版建筑工程劳务分包协议书（架子工工程）。1.3合同目的1.3.1明确劳务分包工程的施工范围、质量要求、工期要求等。1.3.2明确双方的权利和义务，确保劳务分包工程的顺利进行。1.4合同生效及终止1.4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.4.2合同期满或双方约定的其他终止条件成就时，合同终止。1.5合同文本1.5.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.分包工程概况2.1工程名称2.1.1本劳务分包工程名称：大厦架子工工程。2.2工程地点2.2.1工程地点：市区街道号。2.3工程规模2.3.1工程规模：平方米。2.4工程内容2.4.1工程内容：架子工搭设、拆除、维护等。2.4.2工程质量标准：符合国家相关质量验收规范。2.5工程进度2.5.1工程进度：按照施工总进度计划进行，确保按时完成。3.分包单位及人员3.1分包单位名称3.1.1分包单位名称：劳务分包有限公司。3.2分包单位资质3.2.1分包单位资质：具备国家规定的架子工施工资质。3.3分包单位人员3.3.1分包单位人员：具备架子工相关资格证书，熟悉架子工施工工艺。3.4人员配备要求3.4.1人员配备要求：根据工程需求，合理配备架子工人员。3.5人员培训3.5.1人员培训：对分包单位人员进行定期培训，提高施工技能和安全意识。4.工程施工4.1施工组织设计4.1.1分包单位需根据工程特点，编制施工组织设计。4.2施工方案4.2.1施工方案应包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。4.3施工进度计划4.3.1施工进度计划应明确各阶段的施工内容和时间节点。4.4施工现场管理4.4.1分包单位应加强施工现场管理，确保施工安全、文明施工。4.5施工质量控制4.5.1施工质量控制应符合国家相关质量验收规范。4.6施工安全管理4.6.1施工安全管理应严格执行国家安全生产法律法规和标准。4.7施工环境保护4.7.1施工过程中应采取措施，减少对环境的影响。5.工程材料5.1材料供应5.1.1材料供应由承包单位负责。5.2材料验收5.2.1分包单位应按照材料清单和验收标准进行材料验收。5.3材料保管5.3.1分包单位应妥善保管材料，防止损坏和浪费。5.4材料使用5.4.1分包单位应合理使用材料，避免浪费。5.5材料回收5.5.1施工结束后，分包单位应回收材料，并交还承包单位。8.工程款项8.1工程款项支付方式8.1.1工程款项的支付采用按月进度付款的方式。8.1.2付款周期为每月一次，每月的付款截止日期为每月的一个工作日。8.2工程进度款支付8.2.1分包单位应在每月的一个工作日前提交上一个月的工程进度款申请报告。8.2.2承包单位应在收到分包单位提交的申请报告后五个工作日内完成审核并支付相应的进度款。8.3结算与支付8.3.1工程竣工后，双方应按照合同约定进行最终结算。8.3.2最终结算完成后，承包单位应在十个工作日内支付剩余的款项。8.4预付款8.4.1本合同签订后，承包单位应向分包单位支付预付款，金额为合同总额的10%。8.4.2预付款在工程开工后三个月内由分包单位返还承包单位。8.5保修金8.5.1保修金为合同总额的5%，在工程验收合格后三个月内返还。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。9.2争议解决机构9.2.1如协商无果，任何一方均有权将争议提交至市仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议提交仲裁后，仲裁庭应在收到仲裁申请之日起六十日内作出仲裁裁决。9.4争议解决费用9.4.1仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包单位未按合同约定完成工程或未达到约定的质量标准。10.1.2分包单位未按时提交工程进度款申请报告或未按时完成工程进度。10.2违约责任承担10.2.1分包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约金按合同总价的1%计算，最高不超过合同总价的10%。10.4违约解除合同10.4.1如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后的处理12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限12.2.1本保密条款自合同签订之日起至合同终止后五年。12.3违约责任12.3.1如一方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。13.法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方因本合同发生的争议，应通过协商解决。14.合同附件清单14.1本合同附件清单如下：14.1.1施工组织设计14.1.2施工方案14.1.3材料清单14.1.4人员配备表14.1.5其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意，介入合同履行过程中的个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。1.2第三方的介入旨在保证合同履行的高效、公正和透明，提高工程质量，保障双方合法权益。2.第三方介入的申请与批准2.1第三方介入的申请2.1.1甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请。2.1.2申请方应提供第三方的基本信息、介入目的、预期效果等相关资料。2.2第三方介入的批准2.2.1接到申请方提供的资料后，另一方应在五个工作日内作出是否批准的决定。2.2.2如批准第三方介入，双方应共同与第三方签订相应的合作协议。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，确保合同履行的高效、公正和透明。3.1.2第三方应对其提供的评估、检测、调解、仲裁等服务的准确性和可靠性负责。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权根据合作协议的约定，独立进行评估、检测、调解、仲裁等活动。3.3第三方的义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。3.3.2第三方应按时完成其职责范围内的任务。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方的责任限额由合作协议约定，但不得低于法律法规规定的最低责任限额。4.1.2若第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.2第三方应向甲方报告其工作进展和发现的问题，甲方有权要求第三方采取措施解决。5.2第三方与乙方的划分5.2.2第三方应向乙方报告其工作进展和发现的问题，乙方有权要求第三方采取措施解决。5.3第三方与甲乙方共同责任5.3.1当第三方在履行职责过程中发现甲乙双方存在争议时，应采取公正、客观的态度，协助双方解决争议。5.3.2第三方在解决争议过程中，应充分听取甲乙双方的意见，确保争议得到合理解决。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止6.1.1当合同履行完毕或双方协商一致时，第三方介入终止。6.1.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据实际情况对第三方的工作进行评价。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用由合作协议约定，但不得损害甲乙双方的合法权益。7.1.2第三方介入的费用应在合作协议中明确，并由甲乙双方共同承担。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工工艺、施工顺序、质量标准、安全措施、环境保护措施等内容，由分包单位编制，并经承包单位审核批准。2.施工方案详细要求和说明：施工方案应详细说明施工工艺、施工方法、施工顺序、质量标准、安全措施、环境保护措施等内容，由分包单位编制，并经承包单位审核批准。3.材料清单详细要求和说明：材料清单应详细列出工程所需材料名称、规格、型号、数量、供应商等信息，由