2024年度光伏发电系统安装工程专业分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电系统安装工程专业分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方地址1.1.3.分包方法定代表人1.1.4.分包方联系方式1.2.总包方信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方地址1.2.3.总包方法定代表人1.2.4.总包方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目类型2.5.项目工期3.分包内容与范围3.1.分包内容3.2.分包范围3.3.分包工程量4.合同价格4.1.分包合同总价4.2.分包合同单价4.3.分包合同付款方式4.4.分包合同付款节点5.施工进度计划5.1.施工阶段划分5.2.施工进度安排5.3.施工节点时间5.4.施工进度调整6.质量要求6.1.质量标准6.2.质量检验6.3.质量保证6.4.质量责任7.安全生产7.1.安全生产责任7.2.安全生产措施7.3.安全生产事故处理8.交付与验收8.1.交付条件8.2.验收标准8.3.验收程序8.4.验收结果处理9.保修期9.1.保修范围9.2.保修期限9.3.保修责任10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约赔偿11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除与终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除与终止程序13.合同生效与解除13.1.合同生效条件13.2.合同解除条件13.3.合同生效与解除程序14.合同附件14.1.附件一：技术文件14.2.附件二：工程量清单14.3.附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方信息1.1.1.分包方名称：光伏发电系统安装工程分包公司1.1.2.分包方地址：省市区路号1.1.3.分包方法定代表人：1.2.总包方信息1.2.1.总包方名称：新能源科技有限公司1.2.2.总包方地址：省市区路号1.2.3.总包方法定代表人：2.项目概况2.1.项目名称：2024年度光伏发电系统安装工程2.2.项目地点：省市县镇村2.3.项目规模：100MW2.4.项目类型：地面光伏电站2.5.项目工期：12个月3.分包内容与范围3.1.分包内容：光伏发电系统安装工程，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、逆变器安装、汇流箱安装、直流配电室建设等。3.2.分包范围：项目现场施工、材料采购、施工人员配备、施工设备租赁等。3.3.分包工程量：根据施工图纸和工程量清单确定。4.合同价格4.1.分包合同总价：人民币叁仟万元整（￥300,000,000.00）4.2.分包合同单价：根据工程量清单和工程量确定。4.3.分包合同付款方式：分阶段付款，具体付款节点如下：4.3.1.合同签订后5个工作日内支付合同总价20%作为预付款；4.3.2.首批设备到货并验收合格后支付合同总价15%；4.3.3.首次施工完成并验收合格后支付合同总价10%；4.3.4.工程进度达到50%后支付合同总价10%；4.3.5.工程进度达到80%后支付合同总价10%；4.3.6.工程竣工验收合格后支付合同总价25%；4.4.分包合同付款节点：根据实际工程进度和验收情况确定。5.施工进度计划5.1.施工阶段划分：施工准备阶段、材料采购阶段、基础建设阶段、安装阶段、调试阶段、验收阶段。5.2.施工进度安排：详见附件一：施工进度计划表。5.3.施工节点时间：按照施工进度计划执行。5.4.施工进度调整：如因不可抗力或政策调整等原因导致施工进度发生变化，双方应协商一致后调整施工进度计划。6.质量要求6.1.质量标准：按照国家相关标准和行业规范执行。6.2.质量检验：分包方应按照规定进行质量检验，总包方有权对分包方的施工质量进行监督和检验。6.3.质量保证：分包方应确保施工质量符合合同要求，对因质量问题造成的损失承担赔偿责任。6.4.质量责任：分包方对施工过程中的质量问题负责，总包方对项目整体质量负责。7.安全生产7.1.安全生产责任：分包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。7.2.安全生产措施：分包方应制定安全生产措施，包括但不限于施工现场安全管理、施工人员安全教育、施工设备安全检查等。7.3.安全生产事故处理：发生安全生产事故时，分包方应立即采取应急措施，并及时报告总包方和相关部门。7.4.安全生产责任：分包方对因安全生产问题造成的损失承担赔偿责任。8.交付与验收8.1.交付条件：分包方完成合同约定的工程内容，并经总包方验收合格。8.2.验收标准：按照国家相关标准和行业规范执行，以及合同约定的技术文件和工程量清单。8.3.验收程序：8.3.1.分包方完成工程后，应向总包方提交验收申请。8.3.2.总包方收到验收申请后，应在3个工作日内组织验收。8.3.3.验收合格后，双方应签署验收报告。8.4.验收结果处理：8.4.1.验收合格：分包方应按照总包方的要求进行后续工作。8.4.2.验收不合格：分包方应在总包方提出的问题指导下进行整改，直至合格。9.保修期9.1.保修范围：包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆等设备的保修。9.2.保修期限：自竣工验收合格之日起计算，光伏组件保修期限为5年，逆变器保修期限为3年，电缆保修期限为2年。9.3.保修责任：在保修期内，因分包方施工或材料质量问题导致的设备故障，由分包方负责维修或更换，并承担相关费用。10.违约责任10.1.违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、逾期付款、未按约定进行验收等。10.2.违约责任承担：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3.违约赔偿：赔偿金额根据违约程度和实际损失确定。11.争议解决11.1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时，提交至省市仲裁委员会仲裁。11.2.争议解决机构：省市仲裁委员会。11.3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除与终止12.1.合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等。12.2.合同终止条件：合同约定的工程内容全部完成，经双方确认后终止。12.3.合同解除与终止程序：按照合同约定或相关法律法规进行。13.合同生效与解除13.1.合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。13.2.合同解除条件：符合合同约定的解除条件或法律法规规定的解除条件。13.3.合同生效与解除程序：按照合同约定或相关法律法规进行。14.合同附件14.1.附件一：技术文件，包括但不限于设计图纸、技术规范、施工方案等。14.2.附件二：工程量清单，详细列明工程项目的数量和单价。14.3.附件三：其他相关文件，如资质证明、设备清单、付款凭证等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1.第三方是指在合同履行过程中，非合同双方的其他独立法人、自然人或其他组织。1.2.1.中介方：提供咨询、协调、代理等服务的机构或个人。1.2.2.监理方：对工程质量、进度、安全等进行监督和检查的专业机构。1.2.3.评估方：对工程价值、质量、技术等进行评估的专业机构。1.2.4.保险公司：提供工程保险服务的机构。2.第三方介入的情形2.1.1.合同双方无法就某一问题达成一致意见。2.1.2.需要第三方提供专业服务以保障工程顺利进行。2.1.3.发生争议或纠纷，需要第三方进行调解或仲裁。3.第三方责权利3.1.第三方责任：3.1.1.第三方应按照合同约定或相关法律法规履行职责。3.1.2.第三方应对其提供的服务或行为承担相应的法律责任。3.2.第三方权利：3.2.1.第三方有权获取合同双方提供的必要信息和资料。3.2.2.第三方有权要求合同双方按照约定支付服务费用。4.第三方与其他各方的划分说明4.1.第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的责任。4.2.第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。4.3.第三方在介入过程中，应尊重合同双方的意见和决定。5.第三方责任限额5.1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容和可能承担的风险确定。5.2.第三方责任限额应在合同中明确约定，如未约定，则以合同总价的一定比例（如5%）作为责任限额。5.3.第三方责任限额的调整需经合同双方同意，并书面通知。6.第三方介入的程序6.1.合同双方协商一致后，确定第三方介入的具体事宜。6.2.合同双方与第三方签订补充协议，明确第三方介入的具体职责和权利。6.3.第三方介入后，应按照补充协议履行职责，并及时向合同双方报告工作进展。7.第三方介入的费用7.1.第三方介入的费用应由合同双方根据实际情况协商确定。7.2.第三方介入的费用应在合同中明确约定，并在补充协议中予以确认。8.第三方介入的终止8.1.第三方介入的终止条件应在补充协议中明确约定。8.2.第三方介入终止后，合同双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于支付费用、移交资料等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.技术文件设计图纸：详细描述工程设计的各项技术参数和细节。技术规范：规定工程建设的质量标准和施工要求。施工方案：详细说明施工步骤、施工方法、施工组织等。2.工程量清单列明工程项目名称、规格、数量、单价和总价。3.合同签订文件合同包括合同双方基本信息、项目概况、分包内容、价格、进度、质量、安全、交付与验收、保修期、违约责任、争议解决等条款。签字盖章页：合同双方签字盖章确认的页面。4.相关资质证明分包方和总包方的企业法人营业执照、资质证书等。5.付款凭证预付款、进度款、竣工结算款的支付凭证。6.验收报告工程验收合格后，由总包方和分包方共同签署的验收报告。7.保修期证明保修期开始和结束的证明文件。8.违约责任证明记录违约行为和违约责任的文件。9.争议解决文件记录争议解决过程和结果的文件。10.其他相关文件如安全评估报告、环保评估报告、设备清单等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1.未按时完成工程：超过合同约定的工期完成工程。1.2.工程质量不合格：工程不符合国家相关标准和合同约定的质量要求。1.3.逾期付款：超过合同约定的付款期限支付款项。1.4.未按约定进行验收：未经总包方验收或验收不合格。1.5.安全生产事故：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。2.责任认定标准2.1.违约行为的具体情况和后果。2.2.违约行为的严重程度。2.3.违约行为对合同双方及第三方的影响。3.违约责任认定示例3.1.违约行为：分包方未按时完成工程，工期延误3个月。违约责任：分包方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿由此给总包方造成的损失。3.2.违约行为：分包方施工过程中发生安全生产事故，造成1人死亡。违约责任：分包方应承担违约责任，支付赔偿金，并承担相应的法律责任。全文完。2024年度光伏发电系统安装工程专业分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.承包方责任与义务3.1施工责任3.2质量责任3.3安全责任3.4进度责任3.5环保责任4.发包方责任与义务4.1付款责任4.2协调责任4.3检查责任4.4支持责任5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度6.合同工期6.1施工开始时间6.2施工结束时间6.3工期延误责任7.工程质量标准7.1质量要求7.2检查方法7.3质量纠纷处理8.安全生产8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保纠纷处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同终止与生效13.1合同终止13.2合同生效14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024年度光伏发电系统安装工程专业分包合同1.2合同编号：PD202400011.3合同签订日期：2024年2月15日1.4合同双方：1.4.1发包方：新能源有限公司1.4.2承包方：安装工程有限责任公司第二条项目概况2.1项目名称：光伏发电站2.2项目地点：省市县2.3项目规模：装机容量100MW2.4项目投资：人民币1.5亿元2.5项目工期：自合同生效之日起12个月第三条承包方责任与义务3.1施工责任：承包方负责光伏发电系统的设计、采购、运输、安装、调试、试运行及保修等工作。3.2质量责任：确保光伏发电系统安装工程符合国家及行业相关质量标准，并承担因质量问题引起的返工、维修等责任。3.3安全责任：严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工现场安全，对施工过程中发生的事故承担相应责任。3.4进度责任：按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付使用。3.5环保责任：严格执行国家及地方有关环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的污染。第四条发包方责任与义务4.1付款责任：按照合同约定的时间和比例支付工程款项。4.2协调责任：协调相关部门和单位，为承包方提供必要的施工条件。4.3检查责任：对施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全和进度。4.4支持责任：在必要时为承包方提供技术支持和咨询服务。第五条合同价格5.1合同总价：人民币1.3亿元5.2付款方式：分阶段付款，具体如下：5.2.1合同签订后5个工作日内，支付合同总价的10%作为预付款；5.2.2完成主体工程后，支付合同总价的40%；5.2.3完成调试并验收合格后，支付合同总价的30%；5.2.4工程保修期满后，支付合同总价的20%。5.3付款进度：根据工程进度和验收情况，按月支付工程进度款。第六条合同工期6.1施工开始时间：2024年3月1日6.2施工结束时间：2025年2月28日6.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误的，每延误一天，应向发包方支付合同总价的千分之五作为违约金；因发包方原因造成工期延误的，工期顺延，不承担违约责任。第七条工程质量标准7.1质量要求：光伏发电系统安装工程必须符合国家及行业相关质量标准，包括但不限于《光伏发电站设计规范》和《光伏发电站工程施工及验收规范》。7.2检查方法：按照国家及行业相关质量标准进行现场检查、试验和验收。7.3质量纠纷处理：发生质量纠纷时，由双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条安全生产8.1安全责任：承包方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全和设备安全。8.2安全措施：包括但不限于施工现场的安全防护设施、安全警示标志、安全培训、安全操作规程等。8.3事故处理：发生安全事故时，承包方应立即采取应急措施，并及时报告发包方，同时按照国家相关法律法规进行事故调查和处理。第九条环境保护9.1环保责任：承包方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，采取措施防止环境污染。9.2环保措施：包括但不限于污水处理、噪音控制、固体废弃物处理等。9.3环保纠纷处理：如发生环保纠纷，承包方应积极配合相关部门进行调查处理，并承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决机构：如协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同变更与解除11.1合同变更：任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。11.2.1合同当事人一方严重违约；11.2.2因不可抗力致使合同无法履行；11.2.3经双方协商一致决定解除合同。第十二条违约责任12.1违约情形：包括但不限于延迟付款、未按期完成工程、工程质量不合格等。12.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条合同终止与生效13.1合同终止：合同履行完毕或因合同解除等原因终止。13.2合同生效：自合同双方签字（或盖章）之日起生效。第十四条其他约定事项14.1不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、无法克服的客观情况。14.2法律法规：本合同条款的制定和履行应遵守中华人民共和国的法律法规。14.3合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托，参与合同相关事务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司、合资公司等。第二条第三方介入的范围与方式2.1第三方介入的范围包括但不限于技术支持、咨询服务、工程监理、设备检测、材料采购等。2.2第三方介入的方式包括但不限于直接参与、间接参与或提供专业意见。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：3.2.1技术支持：第三方责任限额不超过合同总价的5%。3.2.2咨询服务：第三方责任限额不超过合同总价的3%。3.2.3工程监理：第三方责任限额不超过合同总价的2%。3.2.4设备检测：第三方责任限额不超过合同总价的1%。3.2.5材料采购：第三方责任限额不超过合同总价的1%。第四条第三方责权利划分4.1第三方的权利：4.1.1获得合同约定的报酬；4.1.2在合同约定范围内，独立行使职责；4.1.3对甲乙双方提供的服务进行监督和评价。4.2第三方的义务：4.2.1按照合同约定提供专业服务；4.2.2确保服务质量，承担因服务质量问题造成的损失；4.2.3保守合同双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在合同履行过程中，与其他各方的关系如下：5.1.1与甲方的责任划分：第三方应向甲方承担直接责任，甲方有权要求第三方赔偿因第三方原因造成的损失。5.1.2与乙方的责任划分：第三方应向乙方承担直接责任，乙方有权要求第三方赔偿因第三方原因造成的损失。5.1.3与甲乙双方共同责任：如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙双方应共同承担相应的责任。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的事项，并签订书面协议。6.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够正常履行职责。6.3第三方在履行职责过程中，如需调整合同内容，应经甲乙双方同意后，签订书面协议。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件如下：7.1.1合同履行完毕；7.1.2第三方完成合同约定的职责；7.1.3甲乙双方协商一致解除第三方介入协议。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条本条款的生效与解释9.1本条款自合同签订之日起生效。9.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术规范详细要求：包含光伏发电系统设计的详细图纸、电气系统设计图纸、结构设计图纸、设备选