




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版商业地产项目开发商建设合同本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目用途2.5项目规划及设计要求3.开发商责任3.1项目投资3.2项目建设3.3项目竣工3.4项目验收4.业主责任4.1付款义务4.2项目配合4.3权利和义务5.付款方式及期限5.1付款比例5.2付款方式5.3付款期限5.4逾期付款责任6.工程进度及节点6.1工程进度安排6.2工程节点6.3工程延期责任7.工程质量及验收7.1工程质量标准7.2工程验收7.3质量保证期8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约金10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3合同解释14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:____________________1.1.2开发商法定代表人:____________________1.1.3开发商地址:____________________1.1.4开发商联系方式:____________________1.2合同订立日期:____年__月__日1.3合同签订地点:____________________第二条项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:占地面积____平方米,建筑面积____平方米2.4项目用途:商业地产开发2.5项目规划及设计要求:详见附图及附件《项目规划及设计要求》第三条开发商责任3.1项目投资3.1.1开发商负责筹集项目所需全部资金,确保项目按期完成。3.1.2开发商需在合同签订之日起____日内,向业主支付首期投资款。3.2项目建设3.2.1开发商负责项目的建设施工,确保工程质量、进度和安全。3.2.2开发商需在合同签订之日起____日内,向业主提交施工进度计划。3.3项目竣工3.3.1项目竣工日期为____年__月__日。3.3.2开发商需在项目竣工后____日内,向业主提交竣工报告及验收申请。3.4项目验收3.4.1业主对项目进行验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。3.4.2若验收不合格,开发商需在____日内完成整改,直至验收合格。第四条业主责任4.1付款义务4.1.1业主在合同签订之日起____日内,向开发商支付首期款项。4.1.2业主按照合同约定,按时支付各期款项。4.2项目配合4.2.1业主配合开发商办理项目相关手续。4.2.2业主提供项目用地土地使用权证书等必要文件。4.3权利和义务4.3.1业主享有项目所有权,并承担相应税费。4.3.2业主有权对项目进行监督检查。第五条付款方式及期限5.1付款比例5.1.1首付款比例为项目总投资的____%。5.1.2每期付款比例为项目总投资的____%。5.2付款方式5.2.1业主将款项支付至开发商指定账户。5.2.2付款方式为银行转账。5.3付款期限5.3.1首付款在合同签订之日起____日内支付。5.3.2每期付款在合同约定的期限内支付。5.4逾期付款责任5.4.1业主逾期付款,需向开发商支付____%的违约金。5.4.2开发商有权暂停施工,直至业主支付逾期款项。第六条工程进度及节点6.1工程进度安排6.1.1开发商需在合同签订之日起____日内,向业主提交施工进度计划。6.1.2施工进度计划应包括各阶段工期、里程碑节点等。6.2工程节点6.2.1项目开工日期为____年__月__日。6.2.2项目竣工日期为____年__月__日。6.3工程延期责任6.3.1若因开发商原因导致工程延期,开发商需承担相应责任。6.3.2业主有权要求开发商支付____%的延期违约金。第七条工程质量及验收7.1工程质量标准7.1.1工程质量标准符合国家及地方相关规范、标准。7.1.2工程质量标准详见附件《工程质量标准》。7.2工程验收7.2.1业主在工程竣工后____日内组织验收。7.2.2业主有权要求开发商提供相关工程资料及验收报告。7.3质量保证期7.3.1质量保证期为____年。7.3.2在质量保证期内,因开发商原因导致的质量问题,由开发商负责修复或赔偿。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方可协商选择仲裁委员会进行仲裁。8.2.2仲裁机构应具备国家规定的资质。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后,双方应在____日内提交争议事项及相关证据。8.3.2仲裁机构应在____日内组织仲裁。9.违约责任9.1违约行为及认定9.1.1违约行为包括但不限于:逾期付款、未按时完成工程进度、工程质量不合格等。9.1.2违约行为的认定以合同约定为准。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金金额按合同约定执行。9.3违约金9.3.1违约金为____%。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可解除合同。10.1.2一方违约,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同需提前____日书面通知对方。10.2.2解除合同后,双方应立即停止合同履行。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理未履行部分。10.3.2合同解除不影响双方因违约行为已发生的损害赔偿请求。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致,可变更合同内容。11.1.2合同变更需书面通知对方。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应明确变更内容、生效日期等。11.2.2合同变更经双方签字盖章后生效。11.3合同变更效力11.3.1合同变更不影响合同其他条款的效力。11.3.2合同变更不改变合同双方的权利义务。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1合同经双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务。12.2合同生效日期12.2.1合同生效日期为____年__月__日。12.3合同终止条件12.3.1合同履行完毕。12.3.2合同解除。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期为合同履行完毕或解除之日。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1项目规划及设计要求13.1.2工程质量标准13.1.3其他相关文件13.2合同附件内容13.2.1详见各附件内容。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定,双方通知应以书面形式进行。14.1.2通知应送达至对方指定的地址或联系方式。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交至有管辖权的人民法院解决。14.3合同解释14.3.1本合同条款的最终解释权归开发商所有。14.3.2如合同条款存在歧义,应按照有利于保护非过错方权益的原则进行解释。14.4合同份数14.4.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供专业服务的机构、个人或其他实体。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、咨询机构、评估机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其专业服务职责。15.2.2第三方对因其专业服务导致甲乙双方遭受的损失,应承担相应的赔偿责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权在合同约定的范围内,对项目进行监督检查。15.4第三方的介入程序15.4.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条件和程序。15.4.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意。15.5第三方的选择与更换15.5.1第三方由甲乙双方共同选定。15.5.2如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。16.甲乙方额外条款16.1甲方的额外责任16.1.1甲方应确保第三方按照合同约定提供服务。16.1.2甲方应协助第三方完成其专业服务所需的相关工作。16.2乙方的额外责任16.2.1乙方应配合第三方完成其专业服务所需的相关工作。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和信息。16.3第三方与其他各方的划分16.3.1第三方仅对甲乙双方负责,不直接对业主负责。16.3.2第三方在提供专业服务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。16.3.3第三方与其他各方之间的权利义务关系,由各自合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方因其专业服务导致甲乙双方遭受的损失,其赔偿责任不超过合同约定的第三方责任限额。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.2责任限额的计算17.2.1责任限额以合同总价的一定比例计算。17.2.2责任限额的计算公式:责任限额=合同总价×比例17.3超出责任限额的处理17.3.1若第三方责任损失超出责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。17.3.2分担比例由甲乙双方在合同中约定。18.争议解决18.1第三方介入后的争议解决18.1.1第三方介入后的争议,仍按照本合同约定的争议解决方式解决。18.1.2若第三方介入后的争议涉及第三方责任,争议解决机构或法院可要求第三方承担相应责任。18.2第三方责任争议18.2.1若甲乙双方与第三方之间发生争议,应协商解决。18.2.2协商不成的,可提交争议解决机构或法院解决。19.其他19.1本条款的补充本合同关于第三方介入的条款,如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。19.2本合同的解释本合同关于第三方介入的条款,由甲乙双方共同协商解释。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划及设计要求详细要求:包括项目总体规划图、建筑平面图、立面图、剖面图、装修标准、景观设计等。说明:附件应清晰、完整,作为项目建设的依据。2.工程质量标准详细要求:包括国家标准、行业标准、地方标准以及项目特殊要求。说明:附件应明确各分项工程的质量要求,作为工程验收的依据。3.第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、费用、违约责任等。说明:附件应详细列明第三方的服务范围和责任,确保第三方服务的质量和效果。4.付款计划表详细要求:包括付款节点、付款金额、付款条件等。说明:附件应明确各期付款的具体安排,确保项目资金的合理使用。5.工程进度计划表详细要求:包括各阶段工期、里程碑节点、责任人等。说明:附件应详细列明工程进度安排,作为工程管理的重要依据。6.验收报告详细要求:包括工程概况、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:附件应详细记录工程验收情况,作为工程交付的依据。7.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更影响、变更生效日期等。说明:附件应详细记录合同变更情况,确保变更的合法性和有效性。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:附件应明确争议解决的途径和程序,确保争议得到及时、有效的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款责任认定:业主逾期付款,应向开发商支付____%的违约金。示例:若业主应在合同约定的付款日期支付款项,但逾期____日支付,则应支付____%的违约金。2.逾期完成工程责任认定:开发商逾期完成工程,应向业主支付____%的违约金。示例:若开发商应在合同约定的竣工日期完成工程,但实际竣工日期晚于约定日期____日,则应支付____%的违约金。3.工程质量不合格责任认定:若工程验收不合格,开发商应承担修复责任,并支付____%的违约金。示例:若工程验收不合格,开发商应在____日内完成修复,并支付____%的违约金。4.未履行合同约定责任认定:任何一方未履行合同约定,应承担违约责任,支付____%的违约金。示例:若甲方未履行合同约定的某项义务,应向乙方支付____%的违约金。5.第三方违约责任认定:第三方违约,由第三方承担相应责任,甲乙双方可要求第三方赔偿损失。示例:若第三方未能按时完成其专业服务,应向甲乙双方支付____%的违约金。全文完。2024版商业地产项目开发商建设合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2合同标的1.3合同期限1.4合同语言2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目用途3.开发商责任3.1项目设计3.2项目施工3.3项目验收3.4项目维护3.5项目风险承担4.业主责任4.1资金支付4.2项目验收4.3项目使用4.4项目维护4.5项目风险承担5.设计与施工5.1设计要求5.2设计变更5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全6.资金管理6.1资金支付方式6.2资金支付时间6.3资金支付条件6.4资金支付责任7.交付与验收7.1交付条件7.2交付时间7.3验收标准7.4验收程序7.5验收责任8.产权转移8.1产权转移条件8.2产权转移程序8.3产权转移责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任13.合同附件13.1附件一:项目规划设计方案13.2附件二:施工图纸及技术规范13.3附件三:项目合同签订附件14.其他14.1合同生效14.2合同修改14.3合同解除14.4合同终止14.5合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.1.1开发商名称:___________1.1.2业主名称:___________1.2合同标的1.2.1项目名称:___________1.2.2项目地点:___________1.2.3项目规模:___________1.2.4项目用途:___________1.3合同期限1.3.1合同签订日期:___________1.3.2合同生效日期:___________1.3.3合同终止日期:___________1.4合同语言1.4.1合同文本语言:___________1.4.2合同解释依据:___________2.项目概况2.1项目名称:___________2.2项目地点:___________2.3项目规模:___________2.3.1总建筑面积:___________2.3.2总用地面积:___________2.4项目用途:___________3.开发商责任3.1项目设计3.1.1设计要求:___________3.1.2设计变更:___________3.2项目施工3.2.1施工进度:___________3.2.2施工质量:___________3.2.3施工安全:___________3.3项目验收3.3.1验收标准:___________3.3.2验收程序:___________3.4项目维护3.4.1维护责任:___________3.4.2维护期限:___________3.5项目风险承担3.5.1风险识别:___________3.5.2风险评估:___________3.5.3风险承担:___________4.业主责任4.1资金支付4.1.1资金支付方式:___________4.1.2资金支付时间:___________4.1.3资金支付条件:___________4.2项目验收4.2.1验收时间:___________4.2.2验收标准:___________4.3项目使用4.3.1使用规定:___________4.3.2使用期限:___________4.4项目维护4.4.1维护责任:___________4.4.2维护期限:___________4.5项目风险承担4.5.1风险识别:___________4.5.2风险评估:___________4.5.3风险承担:___________5.设计与施工5.1设计要求5.1.1设计规范:___________5.1.2设计标准:___________5.2设计变更5.2.1变更程序:___________5.2.2变更责任:___________5.3施工进度5.3.1施工计划:___________5.3.2进度控制:___________5.4施工质量5.4.1质量标准:___________5.4.2质量控制:___________5.5施工安全5.5.1安全措施:___________5.5.2安全责任:___________6.资金管理6.1资金支付方式6.1.1银行转账:___________6.1.2现金支付:___________6.2资金支付时间6.2.1设计阶段:___________6.2.2施工阶段:___________6.2.3验收阶段:___________6.3资金支付条件6.3.1合同签订:___________6.3.2设计完成:___________6.3.3施工开始:___________6.4资金支付责任6.4.1开发商责任:___________6.4.2业主责任:___________8.交付与验收8.1交付条件8.1.1项目完工:___________8.1.2竣工验收合格:___________8.1.3权属清晰:___________8.2交付时间8.2.1预计交付时间:___________8.2.2实际交付时间:___________8.3验收标准8.3.1国家及行业标准:___________8.3.2合同约定标准:___________8.4验收程序8.4.1验收通知:___________8.4.2验收时间:___________8.4.3验收人员:___________8.4.4验收记录:___________8.5验收责任8.5.1开发商责任:___________8.5.2业主责任:___________9.产权转移9.1产权转移条件9.1.1合同履行完毕:___________9.1.2验收合格:___________9.1.3付款完毕:___________9.2产权转移程序9.2.1权属登记:___________9.2.2产权证书:___________9.2.3产权转移手续:___________9.3产权转移责任9.3.1开发商责任:___________9.3.2业主责任:___________10.违约责任10.1违约情形10.1.1开发商违约:___________10.1.2业主违约:___________10.2违约责任10.2.1违约赔偿:___________10.2.2违约金:___________10.2.3违约解除:___________10.3违约赔偿10.3.1赔偿计算:___________10.3.2赔偿支付:___________10.3.3赔偿争议:___________11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决:___________11.1.2仲裁解决:___________11.1.3法院诉讼:___________11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会:___________11.2.2法院:___________11.3争议解决程序11.3.1协商程序:___________11.3.2仲裁程序:___________11.3.3诉讼程序:___________12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致:___________12.1.2违约解除:___________12.1.3不可抗力:___________12.2合同解除程序12.2.1解除通知:___________12.2.2解除确认:___________12.2.3解除后果:___________12.3合同解除责任12.3.1解除责任承担:___________12.3.2解除赔偿:___________13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕:___________13.1.2合同解除:___________13.1.3合同到期:___________13.2合同终止程序13.2.1终止通知:___________13.2.2终止确认:___________13.2.3终止后果:___________13.3合同终止责任13.3.1终止责任承担:___________13.3.2终止赔偿:___________14.其他14.1合同生效14.1.1合同签订:___________14.1.2合同登记:___________14.1.3合同生效:___________14.2合同修改14.2.1修改程序:___________14.2.2修改内容:___________14.2.3修改生效:___________14.3合同解除14.3.1解除程序:___________14.3.2解除后果:___________14.4合同终止14.4.1终止程序:___________14.4.2终止后果:___________14.5合同附件14.5.1附件一:项目规划设计方案14.5.2附件二:施工图纸及技术规范14.5.3附件三:项目合同签订附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.1.2.1设计单位15.1.2.2施工单位15.1.2.3监理单位15.1.2.4评估机构15.1.2.5法律顾问15.1.2.6中介机构15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中,因其过错导致甲乙双方或项目受损的,应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,以第三方实际承担责任的能力为准。15.3第三方责权利15.3.1第三方权利:15.3.1.1按照合同约定,享有相应的服务费用或报酬。15.3.1.2在合同履行过程中,享有知情权、建议权、监督权等。15.3.1.3在合同履行过程中,享有合同约定的其他权利。15.3.2第三方义务:15.3.2.1按照合同约定,提供专业、高效的服务。15.3.2.2保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。15.3.2.3遵守国家法律法规,遵守合同约定。15.3.2.4在合同履行过程中,对甲乙双方或项目受损承担相应的赔偿责任。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方的责任划分:15.4.1.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致甲方受损的,由第三方承担全部责任。15.4.1.2第三方在合同履行过程中,因甲方原因导致受损的,由甲方承担主要责任,第三方承担次要责任。15.4.2第三方与乙方的责任划分:15.4.2.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致乙方受损的,由第三方承担全部责任。15.4.2.2第三方在合同履行过程中,因乙方原因导致受损的,由乙方承担主要责任,第三方承担次要责任。15.4.3第三方与甲乙双方共同责任:15.4.3.1第三方在合同履行过程中,因甲乙双方共同原因导致受损的,由甲乙双方按各自过错承担相应的责任。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入事项达成一致意见,并签订补充协议。16.2第三方介入后,甲乙双方应将第三方纳入合同履行体系,明确各方的权利义务。16.3第三方介入期间,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保合同顺利履行。17.第三方变更17.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订变更协议。17.2第三方变更后,甲乙双方应重新明确各方的权利义务,确保合同履行不受影响。18.第三方退出18.1第三方退出需经甲乙双方同意,并签订退出协议。18.2第三方退出后,甲乙双方应重新安排合同履行事宜,确保合同目的实现。19.第三方介入争议解决19.1第三方介入期间发生的争议,甲乙双方应通过协商解决。19.2协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划设计方案详细要求:包含项目整体规划、建筑设计、景观设计、配套设施等详细图纸和说明。说明:规划设计方案是项目开发的基础,需满足国家相关规范和标准。2.施工图纸及技术规范详细要求:包含施工图纸、施工工艺、材料标准、验收标准等。说明:施工图纸和技术规范是施工过程中的重要依据,确保施工质量。3.项目合同签订附件详细要求:包含合同签订的相关文件,如合同副本、协议、补充协议等。说明:附件是合同的有效组成部分,用于证明合同签订的事实。4.项目验收报告详细要求:包含项目验收的日期、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:验收报告是项目完工后的重要文件,证明项目符合合同要求。5.项目资金支付凭证详细要求:包含资金支付的时间、金额、方式、收款人等信息。说明:资金支付凭证是资金管理的依据,确保资金使用的合规性。6.项目变更记录详细要求:包含项目变更的原因、内容、审批流程、变更后的合同等。说明:项目变更记录是项目执行过程中的重要文件,确保变更的合法性和有效性。7.项目违约记录详细要求:包含违约行为、违约时间、违约责任、处理结果等。说明:违约记录是合同执行过程中的重要文件,用于记录和处理违约行为。8.项目争议解决记录详细要求:包含争议内容、争议解决方式、争议结果等。说明:争议解决记录是合同执行过程中的重要文件,用于记录和处理争议。说明二:违约行为及责任认定:1.开发商违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定时间完成项目设计或施工。责任认定:支付违约金,赔偿业主因延误造成的损失。示例:开发商未按合同约定时间完成主体结构施工,需支付违约金并赔偿业主损失。2.业主违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定时间支付工程款。责任认定:支付违约金,赔偿开发商因延误造成的损失。示例:业主未按合同约定时间支付工程款,需支付违约金并赔偿开发商损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定提供专业服务或协助。责任认定:支付违约金,赔偿因违约造成的损失。示例:第三方未按合同约定时间完成设计工作,需支付违约金并赔偿相关损失。4.合同解除违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行合同解除程序。责任认定:支付违约金,赔偿因合同解除造成的损失。示例:一方未按合同约定履行合同解除程序,需支付违约金并赔偿对方损失。全文完。2024版商业地产项目开发商建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及信息1.2业主名称及信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目性质2.4项目规模2.5项目用途3.合同标的3.1土地使用权及房屋所有权3.2建设工程范围3.3建设工程内容4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例及时间4.3付款方式5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收报告6.工程质量保证6.1质量标准6.2质量保证期6.3质量保修责任7.工程延期及违约责任7.1延期责任7.2违约责任7.3延期赔偿8.工程保险8.1保险公司及保险金额8.2保险期限8.3保险理赔9.工程变更及索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3索赔金额10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.违约责任及赔偿13.1违约责任13.2赔偿方式14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件及补充协议14.3合同解释权14.4合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:[开发商全称]1.1.1开发商法定代表人:[法定代表人姓名]1.1.2开发商注册地址:[注册地址]1.1.3开发商联系电话:[联系电话]1.1.4开发商开户银行及账号:[开户银行][账号]1.2业主名称:[业主全称]1.2.1业主法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.2业主注册地址:[注册地址]1.2.3业主联系电话:[联系电话]1.2.4业主开户银行及账号:[开户银行][账号]2.项目概况2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目性质:[性质描述,如住宅、商业、办公等]2.4项目规模:[建筑面积、占地面积等具体数据]2.5项目用途:[用途描述,如居住、商业经营、办公等]3.合同标的3.1土地使用权及房屋所有权:[具体土地使用权及房屋所有权描述]3.2建设工程范围:[具体建设工程范围描述,包括建筑物、构筑物、附属设施等]3.3建设工程内容:[具体建设工程内容描述,包括结构、装饰、设备等]4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额:[合同总价款]4.2分阶段支付比例及时间:4.2.1第一阶段:[支付比例]([具体时间]前支付)4.2.2第二阶段:[支付比例]([具体时间]前支付)4.2.3第三阶段:[支付比例]([具体时间]前支付)4.2.4第四阶段:[支付比例]([具体时间]前支付)4.3付款方式:[付款方式描述,如银行转账、支票等]5.工程进度及验收5.1工程进度安排:[具体工程进度安排,包括各个阶段的开始和结束时间]5.2验收标准及程序:5.2.1验收标准:[验收标准描述,包括质量、安全、环保等方面]5.2.2验收程序:[验收程序描述,包括验收申请、验收组织、验收报告等]5.3验收报告:[验收报告的提交时间、提交方式等]6.工程质量保证6.1质量标准:[具体质量标准描述,参照国家及行业标准]6.2质量保证期:[质量保证期限,如1年、2年等]6.3质量保修责任:[具体质量保修责任描述,包括保修范围、保修期限、保修费用等]7.工程延期及违约责任7.1延期责任:[工程延期时的责任描述,包括延期原因、责任承担等]7.2违约责任:[合同违约时的责任描述,包括违约形式、违约责任、赔偿标准等]7.3延期赔偿:[工程延期时的赔偿标准描述,包括赔偿金额、计算方式等]8.工程保险8.1保险公司及保险金额:8.1.1保险公司名称:[保险公司全称]8.1.2保险金额:[具体保险金额]8.2保险期限:[保险起始日期至终止日期]8.3保险理赔:8.3.1理赔程序:[具体理赔流程描述]8.3.2理赔资料:[需要提交的理赔相关资料清单]8.3.3理赔时效:[理赔处理的时间限制]9.工程变更及索赔9.1变更程序:9.1.1变更申请:[变更申请的提交方式、时间要求]9.1.2变更审批:[变更审批的流程、审批机构]9.1.3变更实施:[变更实施的监督、验收]9.2索赔程序:9.2.1索赔申请:[索赔申请的提交方式、时间要求]9.2.2索赔审核:[索赔审核的流程、审核机构]9.2.3索赔处理:[索赔处理的方式、处理结果]9.3索赔金额:9.3.1索赔计算:[索赔金额的计算方法、依据]9.3.2索赔支付:[索赔金额的支付方式、时间]10.合同解除及终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商解除10.1.2违约解除10.1.3不可抗力解除10.2合同终止条件:10.2.1工程竣工交付10.2.2合同履行完毕10.2.3合同解除11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决机构:11.2.1仲裁委员会11.2.2法院12.合同生效及期限12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2合同履行完毕12.2合同期限:12.2.1合同起始日期12.2.2合同终止日期13.违约责任及赔偿13.1违约责任:13.1.1违约形式:[具体违约行为描述]13.1.2违约责任:[对应违约行为的责任描述]13.2赔偿方式:13.2.1赔偿金额:[赔偿金额的计算方法、依据]13.2.2赔偿支付:[赔偿金额的支付方式、时间]14.其他约定事项14.1不可抗力条款:14.1.1不可抗力定义:[不可抗力的具体定义]14.1.2不可抗力处理:[不可抗力事件发生时的处理措施]14.2合同附件及补充协议:14.2.1附件清单:[合同附件清单]14.2.2补充协议:[补充协议的签署、生效]14.3合同解释权:14.3.1合同解释:[合同解释的规则和原则]14.4合同签署及生效日期:14.4.1签署日期:[合同签署的具体日期]14.4.2生效日期:[合同生效的具体日期]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或认可的,为合同履行提供专业服务、监督、协调或咨询的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。2.第三方介入的触发条件2.1.1合同履行出现重大分歧或争议,双方无法达成一致意见。2.1.2合同履行过程中,需要专业知识和技能的评估、鉴定或监督。2.1.3合同履行需要第三方提供咨询或协调服务。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签署第三方介入协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、义务和责任。3.3第三方介入协议应经甲乙双方签字盖章后生效。4.第三方的责权利4.1责任:4.1.1第三方应对其提供的服务或咨询负责,确保其工作符合合同要求和相关法律法规。4.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应责任。4.2权限:4.2.1第三方有权根据合同约定,对合同履行情况进行检查、评估和监督。4.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。4.2.3第三方有权向甲乙双方提出意见和建议。4.3权利:4.3.1第三方有权获得合同约定的报酬。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大连医科大学《皮革整饰化学与工艺学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 浙江药科职业大学《学前儿童卫生学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 天津医学高等专科学校《中医基础理论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 衡阳师范学院南岳学院《信号与系统综合实践》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 工程竣工验收报告防腐涂料质量评估
- 针对进口商品各种情况调查
- 2025年中国医药市场分析:规模突破4万亿元 基因药物增速领跑行业
- 深沟槽专项施工方案
- 湖南省株洲市渌口区第三中学、株洲健坤潇湘高级中学2024-2025学年高二上学期1月期末联考数学试题(解析版)
- 成渝经济圈名校联盟2024-2025学年高三上学期第一次联考数学试题(解析版)
- 中小学劳动教育实践指导手册
- 基于语文核心素养的初中语文综合性学习教学策略研究
- 高血压员工免责协议范本
- 工艺部述职报告
- 供货交货进度计划及保证措施
- 第17课《学习中的烦心事》课件
- 规划选址及用地预审流程
- 关于卫健系统工作调研报告
- 烯烃习题参考答案
- 2023-2024学年山东省淄博市高青县七年级下学期期中考试英语试题 (含答案)
- 各国钢材牌号对照大全
评论
0/150
提交评论