2024年度建设工程施工合同模板2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程施工合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2业主方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程合同价及支付方式3.1合同总价3.2工程进度款支付3.3结算方式3.4预付款及进度款比例4.工程工期及节点4.1工期总天数4.2关键节点工期4.3工期延误责任5.设计变更及费用调整5.1设计变更程序5.2费用调整原则5.3设计变更费用结算6.工程质量及验收标准6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.2材料检验标准8.3材料使用及管理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.2合同变更及补充14.3合同解释权及法律适用第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称：建筑工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系电话：138xxxx56781.2业主方信息1.2.1业主方名称：房地产开发有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10万平方米，总建筑面积15万平方米2.4工程类型：住宅楼、商业楼、地下车库3.工程合同价及支付方式3.1合同总价：人民币壹亿叁仟万元整（￥130,000,000.00）3.2工程进度款支付3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%3.2.2进度款支付：根据工程进度，每月支付合同价的20%3.2.3结算款支付：工程完工验收合格后30日内支付合同价的60%3.2.4保修金支付：工程完工验收合格后30日内支付合同价的5%，保修期满后无质量问题退还3.3结算方式：银行转账3.4预付款及进度款比例：预付款10%，进度款每月20%4.工程工期及节点4.1工期总天数：720天4.2关键节点工期4.2.1土建工程开工：合同签订后30日内4.2.2土建工程完工：合同签订后480日内4.2.3装修工程开工：土建工程完工后30日内4.2.4装修工程完工：土建工程完工后660日内4.3工期延误责任4.3.1施工方原因导致的工期延误，由施工方承担全部责任4.3.2业主方原因导致的工期延误，工期相应顺延5.设计变更及费用调整5.1设计变更程序5.1.1业主方提出设计变更，需经施工方确认5.1.2设计变更经双方确认后，由设计单位进行修改5.1.3修改后的设计文件需经双方签字确认5.2费用调整原则5.2.1设计变更产生的费用，按实际发生计算5.2.2费用调整需经双方协商一致5.2.3费用调整后的合同价需经双方签字确认5.3设计变更费用结算5.3.1设计变更费用在结算时一并支付5.3.2设计变更费用结算需提供相关凭证6.工程质量及验收标准6.1质量标准6.1.1符合国家及地方相关质量标准6.1.2符合工程设计文件及施工图纸要求6.2验收程序6.2.1分阶段验收：基础工程、主体工程、装修工程等6.2.2验收标准：符合设计文件及施工图纸要求6.2.3验收程序：验收前通知，验收过程中双方共同参与6.3质量保证期6.3.1质量保证期为工程完工验收合格后两年6.3.2保证期内，施工方负责修复因施工质量问题导致的损坏7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.1.1施工方负责施工现场的安全生产管理7.1.2业主方负责施工现场的安全生产监督7.2安全生产措施7.2.1制定安全生产规章制度7.2.2定期进行安全生产检查7.2.3对施工人员进行安全教育培训7.3环境保护要求7.3.1遵守国家及地方环保法规7.3.2施工过程中减少对环境的影响7.3.3工程完工后恢复环境原状8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.1.1施工方负责提供施工所需的全部材料8.1.2材料质量应符合国家及行业相关标准8.1.3材料供应时间应满足施工进度要求8.2材料检验标准8.2.1施工方在进场前对材料进行自检8.2.2业主方或监理单位对材料进行抽检8.2.3检验不合格的材料不得使用8.3材料使用及管理8.3.1材料使用应遵循合理、节约的原则8.3.2施工方应建立材料台账，记录材料的使用情况8.3.3材料损耗应在工程量清单中予以明确9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1通过协商解决9.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁9.1.3也可依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请9.2.2争议解决过程中，双方应保持工程进度9.2.3争议解决费用由败诉方承担9.3争议解决费用9.3.1仲裁费用：按仲裁委员会收费标准支付9.3.2诉讼费用：按人民法院收费标准支付10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1业主方严重违约，经书面通知后30日内未采取补救措施的10.1.2施工方严重违约，经书面通知后30日内未采取补救措施的10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的10.2合同终止程序10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2提交相关文件和证据，证明解除合同的合法依据10.2.3解除合同后，双方进行工程结算10.3合同解除或终止后的处理10.3.1解除或终止合同后，双方应立即停止工程行为10.3.2业主方应支付已完成的工程款10.3.3施工方应撤出施工现场11.违约责任11.1违约行为界定11.1.1违约行为包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等11.1.2违约行为的认定需有书面记录和证据11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2.2违约金按合同价的1%计算，最高不超过合同价的10%11.3违约赔偿计算11.3.1赔偿损失按实际损失计算11.3.2赔偿损失计算需提供相关凭证12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经相关政府主管部门批准12.1.3合同约定的其他生效条件12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件12.2.2法定解除条件12.3合同解除程序12.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.3.2双方协商解除或提交仲裁委员会或人民法院处理13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等13.1.2包含所有分项工程的工程量清单13.2附件二：施工图纸13.2.1包含所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等13.2.2图纸需由设计单位签字盖章13.3附件三：技术规范13.3.1包含工程所需的各项技术规范和标准13.3.2技术规范需符合国家及行业相关要求13.4附件四：其他相关文件13.4.1包含合同签订前后的其他相关文件13.4.2如会议纪要、变更通知等14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.1.1双方应遵守合同约定，履行各自义务14.1.2双方应保持沟通，及时解决合同履行中出现的问题14.2合同变更及补充14.2.1合同变更需经双方协商一致14.2.2合同补充需经双方签字盖章14.3合同解释权及法律适用14.3.1合同解释权归业主方所有14.3.2合同适用中华人民共和国法律第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、监督管理或协助合同履行的一方。2.第三方介入类型2.1监理方：负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。2.2设计方：负责提供工程设计文件，对施工过程进行技术指导。2.3质量检测方：负责对工程材料、施工质量进行检测，确保符合国家及行业标准。2.4法律顾问：提供法律咨询，协助解决合同争议。2.5中介方：提供中介服务，如招标代理、合同谈判等。3.第三方介入程序3.1甲乙双方协商确定第三方介入事项，并签订相应的合作协议。3.2第三方根据合作协议及本合同的相关规定，履行其职责。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方合作协议及本合同的规定确定。4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1质量责任：第三方在质量检测中出现的错误导致的质量问题，其责任限额按实际损失计算。4.2.2监理责任：第三方在监理过程中出现的错误导致的质量问题、安全事故等，其责任限额按合同价的百分比确定。4.2.3中介责任：第三方在中介服务中出现的错误导致合同无法履行，其责任限额按中介服务费用的百分比确定。5.甲乙双方责任划分5.1甲乙双方应明确各自在第三方介入后的责任范围，确保各方权责清晰。5.2甲乙双方对第三方的监督和管理责任：5.2.1甲乙双方应监督第三方是否履行合作协议及本合同的规定。5.2.2甲乙双方有权要求第三方提供工作计划和进度报告。5.2.3甲乙双方有权对第三方的工作提出意见和建议。6.第三方与其他各方的权利与义务6.1第三方对甲乙双方的权利与义务：6.1.1第三方应遵守合作协议及本合同的规定，履行其职责。6.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。6.1.3第三方有权根据本合同和合作协议的规定，对甲乙双方提出要求。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更与解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。7.2第三方介入的解除可能导致合同重新协商或终止。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方按合作协议及本合同的规定承担。8.2若第三方介入导致合同变更或终止，其费用由责任方承担。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式同本合同第九条。9.2第三方介入的争议解决程序同本合同第九条。10.第三方介入的保密义务10.1第三方应遵守保密义务，对甲乙双方提供的信息和资料进行保密。10.2第三方违反保密义务，导致信息泄露或造成损失的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。包含所有分项工程的工程量清单。工程量清单需由甲乙双方签字盖章确认。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：包含所有施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。图纸需由设计单位签字盖章，并注明设计日期。图纸需符合国家及行业相关规范和标准。3.附件三：技术规范详细要求和说明：包含工程所需的各项技术规范和标准。技术规范需符合国家及行业相关要求。技术规范需由甲乙双方签字盖章确认。4.附件四：合同签订证明文件详细要求和说明：包括合同签订的日期、地点、甲乙双方代表签字盖章等。合同签订证明文件需由甲乙双方签字盖章确认。5.附件五：预付款支付凭证详细要求和说明：预付款支付凭证需注明支付金额、日期、收款人信息等。预付款支付凭证需由甲乙双方签字盖章确认。6.附件六：进度款支付凭证详细要求和说明：进度款支付凭证需注明支付金额、日期、收款人信息等。进度款支付凭证需由甲乙双方签字盖章确认。7.附件七：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告需注明验收日期、验收人员、验收结果等。工程验收报告需由甲乙双方签字盖章确认。8.附件八：设计变更通知书详细要求和说明：设计变更通知书需注明变更内容、原因、费用等。设计变更通知书需由甲乙双方签字盖章确认。9.附件九：安全生产记录详细要求和说明：记录施工现场的安全生产情况，包括安全事故、违章行为等。安全生产记录需由甲乙双方签字盖章确认。10.附件十：环境保护记录详细要求和说明：记录施工现场的环境保护情况，包括污染排放、环保措施等。环境保护记录需由甲乙双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1工期延误：施工方未按合同约定的时间完成工程。1.2质量不合格：工程不符合国家及行业相关质量标准。1.3材料供应不及时：施工方未按合同约定的时间提供所需材料。1.4违反安全生产规定：施工现场发生安全事故或违章行为。1.5违反环境保护规定：施工现场造成环境污染或未采取环保措施。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1工期延误：按实际延误的天数和合同价计算违约金。2.2质量不合格：由施工方负责修复或返工，并承担由此产生的费用。2.3材料供应不及时：由施工方承担材料延误造成的损失和费用。2.4违反安全生产规定：由施工方承担安全事故的全部责任，包括赔偿损失和罚款。2.5违反环境保护规定：由施工方承担环境污染的全部责任，包括治理费用和罚款。3.违约示例说明：示例一：施工方未按合同约定的时间完成工程，延误工期30天，应支付合同价的1%作为违约金。示例二：施工方提供的材料不符合质量标准，导致工程返工，施工方应承担由此产生的全部费用。示例三：施工现场发生安全事故，造成人员伤亡，施工方应承担全部责任，包括赔偿损失和罚款。全文完。2024年度建设工程施工合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.合同价款3.1工程造价3.2计价方式3.3付款方式3.4付款节点4.施工进度4.1施工阶段划分4.2各阶段工期要求4.3施工进度计划5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.2施工资料要求5.3图纸变更处理6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保证措施7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全教育培训8.环境保护与文明施工8.1环境保护要求8.2文明施工措施8.3环保验收9.不可抗力及风险9.1不可抗力事件9.2风险责任划分9.3应急处理措施10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止时间13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修订程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2乙方（施工单位）：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.3.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.4.2甲方联系电话：[甲方联系电话]1.4.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.4.4乙方联系电话：[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称：[工程全称]2.2工程地点：[工程具体地址]2.3工程规模：[工程规模描述，如占地面积、建筑面积等]2.4工程类型：[工程类型，如住宅、商业、工业等]2.5工程工期：[合同约定工期，如自合同生效之日起X个月]3.合同价款3.1工程造价：[合同约定总造价]3.2计价方式：[计价方式，如固定总价、单价合同等]3.3付款方式：[付款方式，如分阶段付款、竣工付款等]3.4付款节点：[付款节点，如开工前、进度款、竣工结算等]4.施工进度4.1施工阶段划分：[施工阶段划分，如基础工程、主体工程、装饰工程等]4.2各阶段工期要求：[各阶段工期要求，如基础工程工期、主体工程工期等]4.3施工进度计划：[施工进度计划，包括各阶段起止时间、关键节点等]5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供：[施工图纸提供方式，如甲方提供、乙方自行购买等]5.2施工资料要求：[施工资料要求，如设计变更通知、施工记录等]5.3图纸变更处理：[图纸变更处理程序，如变更申请、审批、实施等]6.施工质量要求6.1质量标准：[合同约定质量标准，如国家标准、行业标准等]6.2质量验收：[质量验收程序，如分阶段验收、隐蔽工程验收等]6.3质量保证措施：[质量保证措施，如材料检验、过程控制等]7.施工安全7.1安全责任：[安全责任划分，如甲方、乙方各自承担的安全责任]7.2安全措施：[安全措施要求，如安全教育培训、现场安全管理等]7.3安全教育培训：[安全教育培训内容，如安全操作规程、应急预案等]8.环境保护与文明施工8.1环境保护要求：[合同约定的环境保护要求，如废水处理、噪音控制等]8.1.1废水排放：[废水排放标准、处理方式等]8.1.2噪音控制：[噪音限制标准、施工时间规定等]8.1.3垃圾处理：[垃圾分类、收集、运输和处理要求等]8.2文明施工措施：[文明施工的具体措施，如现场围挡、施工道路硬化等]8.2.1施工现场围挡：[围挡高度、材质、美观要求等]8.2.2施工道路硬化：[道路硬化材料、标准等]8.2.3施工现场清洁：[定期清洁、废弃物清理等]8.3环保验收：[环保验收的时间和方式，如完工后进行验收等]9.不可抗力及风险9.1不可抗力事件：[不可抗力事件的范围，如自然灾害、政府行为等]9.1.1自然灾害：[地震、洪水、台风等]9.1.2政府行为：[政策调整、城市规划变更等]9.2风险责任划分：[不可抗力事件发生时的责任划分]9.2.1甲方责任：[因不可抗力导致的损失由甲方承担]9.2.2乙方责任：[因不可抗力导致的损失由乙方承担]9.3应急处理措施：[不可抗力事件发生时的应急处理措施]9.3.1通知义务：[双方应及时通知对方不可抗力事件的发生]9.3.2应急预案：[制定应急预案，减少损失]10.违约责任10.1违约情形：[合同约定的违约情形，如延期竣工、工程质量不合格等]10.1.1延期竣工：[延期天数及违约金计算方式]10.1.2工程质量不合格：[质量不合格的处理及违约责任]10.2违约责任：[违约责任的具体规定]10.2.1违约金：[违约金的计算标准]10.2.2损害赔偿：[因违约造成的损失赔偿]10.3违约处理：[违约处理的程序和方式]11.争议解决11.1争议解决方式：[争议解决的方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]11.1.1协商：[协商的时间和地点]11.1.2调解：[调解机构的选择和程序]11.1.3仲裁：[仲裁机构的选择和程序]11.1.4诉讼：[诉讼法院的选择和程序]11.2争议解决程序：[争议解决的具体程序]11.2.1提起争议：[提起争议的时间和方式]11.2.2争议解决：[争议解决的时限和结果]11.3争议解决地点：[争议解决地点的选择]12.合同解除与终止12.1合同解除条件：[合同解除的条件，如违约、不可抗力等]12.1.1违约解除：[违约解除的具体条件]12.1.2不可抗力解除：[不可抗力解除的具体条件]12.2合同终止条件：[合同终止的条件，如工程完工、双方协商一致等]12.2.1工程完工：[工程完工的标准和程序]12.2.2双方协商一致：[终止合同的协商程序]12.3合同解除与终止后的处理：[合同解除或终止后的处理措施]12.3.1工程移交：[工程移交的程序和标准]12.3.2费用结算：[合同解除或终止后的费用结算程序]13.合同生效与终止13.1合同生效条件：[合同生效的条件，如双方签字盖章、合同备案等]13.1.1双方签字盖章：[签字盖章的时间和地点]13.1.2合同备案：[合同备案的时间和机构]13.2合同终止时间：[合同终止的具体时间]13.2.1工程完工时间：[工程完工的时间节点]13.2.2其他终止时间：[合同约定的其他终止时间]13.3合同终止后的处理：[合同终止后的后续处理事项]13.3.1知照义务：[双方应及时通知对方合同终止的情况]13.3.2资料归档：[合同终止后的资料归档程序]14.其他约定事项14.1合同附件：[合同附件的内容和作用]14.1.1附件一：[附件一的具体内容]14.1.2附件二：[附件二的具体内容]14.2合同解释：[合同解释的规则和原则]14.2.1文义解释：[合同条款的字面意思]14.2.2系统解释：[合同条款的整体意思]14.3合同修订程序：[合同修订的程序和方式]14.3.1修订提案：[修订提案的提出和审议]14.3.2修订生效：[修订生效的条件和程序]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1定义：[本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、组织或实体，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司、法律顾问等。]15.1.2聘请：[甲乙双方有权聘请第三方参与合同的履行，但需事先征得对方同意。]15.1.3介入目的：[第三方介入的目的是协助合同履行，确保工程质量、进度、安全及环境保护等方面的合规性。]15.2第三方责任15.2.1责任范围：[第三方的责任范围限于其专业领域，且仅限于本合同约定的事项。]15.2.2责任限额：[第三方的责任限额由甲乙双方在聘请第三方时协商确定，并在合同中明确。]15.2.3责任免除：[因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失，第三方不承担赔偿责任。]15.3第三方权利15.3.1信息获取权：[第三方有权获取与合同履行相关的必要信息。]15.3.2指导权：[第三方在其专业领域内对合同履行提供指导和建议。]15.3.3监督权：[第三方有权对合同履行过程进行监督，确保合同条款得到遵守。]15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1职责划分：[明确甲乙双方、第三方及其他相关方的职责和分工。]15.4.2沟通协调：[建立有效的沟通协调机制，确保各方信息畅通，协同工作。]15.4.3责任归属：[明确各方的责任归属，避免责任不清或推诿。]16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验。]16.1.2甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。]16.1.3甲方应配合第三方的工作，提供必要的支持和便利。]16.1.4甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。]16.2乙方额外条款16.2.1乙方应遵守第三方的指导和建议，确保施工质量、进度、安全及环境保护等方面的合规性。]16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。]16.2.3乙方应配合第三方的监督检查，及时整改发现问题。]16.2.4乙方应承担因自身原因导致第三方职责履行困难的责任。]17.第三方责任限额的明确17.1责任限额的确定：[甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于违约责任