2025施工合同段工程概况2_第1页
2025施工合同段工程概况2_第2页
2025施工合同段工程概况2_第3页
2025施工合同段工程概况2_第4页
2025施工合同段工程概况2_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于:2.乙方为具备本工程所需资质和能力的施工单位,愿意承担本工程的施工任务;一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程质量标准:1.6工程总价:1.7工程工期:二、乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求,按时完成工程的施工任务,并保证工程质量符合本合同约定的质量标准;2.2乙方应按照甲方的要求,提供与工程相关的施工图纸、技术资料等;2.3乙方应按照甲方的要求,对施工过程中出现的问题及时进行整改;2.4乙方应按照甲方的要求,承担工程期间的安全防护、环保等相关责任;2.5乙方应按照甲方的要求,配合甲方完成工程验收工作。三、甲方义务3.1甲方应按照本合同约定,向乙方支付工程价款;3.2甲方应按照本合同约定,为乙方提供施工所需的现场条件;3.3甲方应按照本合同约定,对乙方施工过程中的问题进行协调解决;3.4甲方应按照本合同约定,对乙方施工成果进行验收。四、合同价款及支付4.1本工程的合同价款为:元(大写:元整);4.2甲方应按照本合同约定的付款节点,向乙方支付合同价款;4.3付款方式:。五、合同履行及验收5.1乙方应按照本合同约定的工期,完成施工任务;5.2工程验收合格后,甲方应向乙方支付合同价款;5.3验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,并重新验收。六、违约责任6.1乙方未按照本合同约定的质量标准、工期完成施工任务的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的%;6.2甲方未按照本合同约定支付合同价款的,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金为合同价款的%;6.3双方其他违约行为,按照本合同约定承担相应的违约责任。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律;7.2双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:签订日期:附件:施工图纸、技术资料等。注意事项及解决办法:1.合同的履行地点:确保双方明确本合同的履行地点,以免在履行过程中产生纠纷。解决办法:在合同中明确约定履行地点。2.合同价款的支付:注意合同价款的支付时间、方式和金额,确保甲方按时支付合同价款。解决办法:在合同中约定明确的付款节点和支付方式。3.工程质量标准:明确双方对工程质量的要求,确保乙方按照约定的质量标准完成施工任务。解决办法:在合同中约定明确的质量标准,并在施工过程中进行监督检查。4.工期延误:如乙方因故导致工期延误,应按照约定承担违约责任。解决办法:在合同中约定工期延误的违约金比例,并严格执行。5.争议解决:如合同履行过程中发生争议,通过友好协商解决,协商不成再向法院提起诉讼。解决办法:在合同中约定争议解决方式,明确诉讼管辖法院。6.合同的变更和解除:在合同履行过程中,如遇特殊情况需变更或解除合同,应协商一致。解决办法:在合同中约定合同变更和解除的条件及程序。7.保密条款:保护双方商业秘密,未经对方同意不得泄露。解决办法:在合同中添加保密条款,明确保密内容和泄露责任的承担。法律名词及名词解释:1.施工合同:施工合同是指甲方委托乙方进行某项工程的建设,乙方承诺按照甲方的要求完成施工任务,并支付相应价款的合同。2.工程概况:工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程质量标准、工程总价和工程工期等。3.合同价款:合同价款是指双方约定的乙方完成工程所需支付的金额。4.工期:工期是指乙方按照合同约定完成施工任务的时间。5.违约金:违约金是指一方违约时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.争议解决:争议解决是指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.合同履行:合同履行是指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。8.法律适用:法律适用是指合同的签订、履行、解释及争议解决均适用某一国家的法律。应用场合:1.建筑施工:本合同适用于建筑施工领域,包括但不限于住宅、商业、工业等各类建筑项目的施工。2.工程改造:本合同适用于现有建筑的改造、翻新或扩建工程。3.基础设施建设:本合同适用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施项目的施工。4.装修装饰:本合同适用于室内外装修、装饰工程,包括住宅、办公室、商场等场所的装修。5.园林绿化:本合同适用于园林景观、绿化项目的施工。补充条款:1.变更条款:如合同履行过程中,双方同意对合同内容进行变更,应签订书面变更协议,作为本合同的附件。2.解除条款:如合同履行过程中,双方同意解除合同,应签订书面解除协议,作为本合同的附件。3.延长工期条款:如乙方因故导致工期延误,双方可协商延长工期,并签订书面延长工期协议,作为本合同的附件。4.价款调整条款:如合同履行过程中,因市场行情变化等原因导致合同价款需要调整,双方可签订书面价款调整协议,作为本合同的附件。5.质量保修条款:乙方应在工程验收合格后,按照约定提供质量保修服务。双方可签订书面质量保修协议,作为本合同的附件。附件列表:1.施工图纸:包括工程的设计图纸、施工图纸等。2.技术资料:包括工程的技术要求、施工标准、材料要求等。3.工程量清单:包括工程各项工程的量清单和单价。4.材料供应清单:包括施工所需材料的名称、规格、数量等。5.设备清单:包括施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论