交通枢纽大楼建造合同样本_第1页
交通枢纽大楼建造合同样本_第2页
交通枢纽大楼建造合同样本_第3页
交通枢纽大楼建造合同样本_第4页
交通枢纽大楼建造合同样本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

交通枢纽大楼建造合同样本合同编号:__________甲方:__________乙方:__________一、工程内容1.1工程名称:交通枢纽大楼建造工程1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程结构类型:__________1.5工程质量标准:__________二、合同价格2.1本工程合同总造价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2甲方应按照本合同约定支付乙方工程价款。具体支付方式和时间按照附件《工程价款支付计划》执行。三、工程进度与工期3.1工程计划开工日期:__________3.2工程计划竣工日期:__________3.3乙方应按照约定的工期完成工程建设。如有特殊情况导致工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可调整工期。四、甲方的义务和责任4.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料,并保证资料的真实性、完整性和合法性。4.2甲方应按时支付乙方工程价款,按照约定提供施工所需的水、电、通信等基础设施。4.3甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的其他问题,包括但不限于土地征用、青苗赔偿、邻里关系等。五、乙方的义务和责任5.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程建设。5.2乙方应按照约定的工程造价承担工程建设的全部费用,并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。5.3乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全,防止安全事故的发生。六、违约责任6.1甲方未按照约定支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。违约金计算方式为:未支付工程价款部分×日违约金比率(附件《违约金比率》)。6.2乙方未按照约定工期完成工程建设的,甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方式为:工程总价款×日违约金比率(附件《违约金比率》)。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的,甲方应支付乙方相应的窝工费。窝工费计算方式为:窝工期间乙方应得的工程价款×日窝工费比率(附件《窝工费比率》)。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日终止。8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.《工程价款支付计划》2.《违约金比率》3.《窝工费比率》4.交通枢纽大楼建筑设计图纸5.交通枢纽大楼施工图纸6.施工许可证7.施工安全规范8.工程质量标准二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定支付工程价款:指合同约定的支付日期已过,甲方未支付应付款项的行为。3.甲方原因导致工程停工、窝工:指因甲方提供的施工场地、施工条件等不符合合同约定,导致乙方无法正常进行施工的行为。三、法律名词及解释:1.交通枢纽大楼:指用于实现交通换乘、调度、管理等多种功能的建筑。2.合同法:指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。3.建筑法:指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。4.工程价款:指乙方为完成工程所发生的全部费用。5.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。6.窝工费:指因工程停工、窝工导致的乙方损失的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方延迟支付工程价款:乙方可以暂停施工,并向甲方发出催款通知。如甲方仍未支付,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延误工期:甲方可以要求乙方支付违约金。如乙方因特殊情况无法按期完成工程,应提前向甲方申请延期,并经甲方同意后方可调整工期。3.工程质量问题:甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。如乙方拒绝或整改不合格,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.施工现场安全事故:乙方应立即启动应急预案,报告甲方并按照相关法律法规进行处理。如乙方未采取措施导致事故扩大,应承担相应责任。五、所有应用场景:1.甲方为交通枢纽大楼的业主或委托人,乙方为具有相应资质的施工企业。2.甲方需要乙方按照约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论