2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)3篇_第1页
2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)3篇_第2页
2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)3篇_第3页
2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)3篇_第4页
2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2工程内容及量2.3工程质量标准3.工程工期及进度3.1工期安排3.2进度控制措施4.工程费用及支付方式4.1费用构成4.2计价方式4.3支付方式4.4付款节点及金额5.技术规范及要求5.1施工图纸及技术文件5.2施工技术规范5.3施工材料及设备要求6.施工组织设计及施工方案6.1施工组织设计6.2施工方案7.施工现场管理及安全文明施工7.1施工现场管理7.2安全文明施工8.材料采购及供应8.1材料采购8.2材料供应9.人员配备及培训9.1人员配备9.2培训及考核10.工程验收及移交10.1工程验收10.2工程移交11.违约责任及处理11.1违约责任11.2违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效、变更及终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方法定代表人:________1.1.3分包方地址:________1.1.4分包方联系电话:________1.1.5分包方开户银行及账号:________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方法定代表人:________1.2.3总包方地址:________1.2.4总包方联系电话:________1.2.5总包方开户银行及账号:________2.合同标的及范围2.1工程名称及地点:________2.2工程内容及量:土方开挖工程,具体工程量以施工图纸及工程量清单为准。2.3工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准,具体标准详见施工图纸及技术文件。3.工程工期及进度3.1工期安排:合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。3.2进度控制措施:双方应共同制定详细的进度计划,并定期召开进度协调会,确保工程按期完成。4.工程费用及支付方式4.1费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。4.2计价方式:按工程量清单计价,以人民币计价。4.3支付方式:分阶段支付,具体支付节点及金额如下:预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%;进度款:每月支付上月完成的工程量清单中已结算工程款的____%;结算款:工程完工验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%;保修金:合同总价的____%,保修期满后无质量问题,无息退还。5.技术规范及要求5.1施工图纸及技术文件:双方应按照施工图纸及技术文件进行施工,确保工程质量。5.2施工技术规范:严格按照国家及行业相关施工技术规范执行。5.3施工材料及设备要求:使用符合质量标准的材料及设备,具体要求详见施工图纸及技术文件。6.施工组织设计及施工方案6.1施工组织设计:分包方应根据工程特点及施工图纸,编制详细的施工组织设计。6.2施工方案:分包方应制定合理的施工方案,确保工程质量和安全。8.材料采购及供应8.1材料采购8.1.1分包方负责材料的采购,确保材料质量符合合同要求。8.1.2采购材料需提供厂家合格证明、质量检验报告等相关文件。8.2材料供应8.2.1分包方应在工程开工前将所需材料备齐,并按照总包方要求的时间节点进行供应。8.2.2供应材料应具备合法的出厂合格证、质量检验报告等文件。9.人员配备及培训9.1人员配备9.1.1分包方应按照工程需要配备足够的技术人员、管理人员和作业人员。9.1.2人员应具备相应的资质和技能,能够胜任相关工作。9.2培训及考核9.2.1分包方应对所有人员进行岗前培训,确保其了解工程要求和安全操作规程。9.2.2培训结束后,对人员进行考核,考核合格后方可上岗。10.工程验收及移交10.1工程验收10.1.1工程完工后,分包方应向总包方提交验收申请。10.1.2总包方应在收到验收申请后的____个工作日内组织验收。10.1.3验收合格后,双方签署验收报告。10.2工程移交10.2.1验收合格后,分包方应按照总包方要求的时间节点完成工程移交。10.2.2移交过程中,双方应共同确认工程资料、设备、工具等齐全完好。11.违约责任及处理11.1违约责任11.1.1分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求的,应承担违约责任。11.1.2总包方未按合同约定支付款项,或未按时提供施工图纸的,应承担违约责任。11.2违约处理11.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金金额按合同约定执行。11.2.2若违约行为造成损失,违约方应承担相应的赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决。12.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后____个工作日内提出书面异议。12.2.2在争议解决期间,合同其他条款仍应继续履行。13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同的;13.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行的;13.1.3一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行义务的。13.2合同终止条件13.2.1工程完工,双方签署验收报告;13.2.2合同约定的解除条件成就;13.2.3法律法规规定的合同终止条件。14.合同生效、变更及终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更,均应以书面形式经双方协商一致后生效。14.3合同终止14.3.1合同期限届满或终止条件成就,合同自行终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督或咨询的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于监理单位、审计机构、检验机构、技术顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行质量,提高工作效率,确保工程安全和环境保护。15.3第三方介入方式监理:第三方对工程进度、质量、安全等进行监督管理;审计:第三方对工程成本、财务等进行审计;检验:第三方对工程材料、设备等进行检验;咨询:第三方提供技术、管理等方面的咨询服务。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙双方应与第三方建立合作关系,明确各自的权利、义务和责任。16.2第三方在合同中的地位是独立的,其行为不构成甲乙双方的任何违约行为。17.第三方责任限额17.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额不超过合同总价的____%;若第三方责任造成的损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方共同承担。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的具体条款包括但不限于:第三方资质要求;第三方工作范围;第三方工作期限;第三方费用及支付方式;第三方工作成果及验收标准;第三方违约责任及处理。19.第三方介入的费用及支付19.1第三方介入费用由甲乙双方另行协商确定,并在合同中明确。19.2第三方介入费用支付方式:预付款:合同签订后____个工作日内支付第三方介入费用的____%;进度款:按第三方完成的工作量支付,具体支付比例由双方协商确定;结算款:第三方完成工作后,甲乙双方验收合格后支付剩余款项。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并书面确认。合同履行完毕;双方协商一致;第三方无法继续履行合同义务。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。21.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的合同补充条款22.1本合同补充条款为第三方介入的具体规定,与本合同其他条款具有同等法律效力。22.2本合同补充条款的签订、变更或终止,均应以书面形式进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供最新有效的营业执照复印件,加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法身份。2.附件二:法定代表人身份证明书要求:提供法定代表人身份证明书,加盖公章。说明:用于证明法定代表人身份。3.附件三:施工图纸及技术文件要求:提供完整的施工图纸及技术文件,包括但不限于设计图纸、施工组织设计、施工方案等。说明:用于指导工程实施。4.附件四:工程量清单要求:提供详细的工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:用于计算工程费用。5.附件五:施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划,包括各阶段工期、节点等。说明:用于监督工程进度。6.附件六:材料及设备清单要求:提供详细的材料及设备清单,包括名称、规格、数量、单价、总价等。说明:用于材料及设备的采购。7.附件七:人员配备表要求:提供详细的人员配备表,包括姓名、职务、资质、技能等。说明:用于人员管理。8.附件八:工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:用于证明工程已验收合格。9.附件九:工程移交报告要求:提供工程移交报告,包括移交时间、移交人员、移交内容等。说明:用于证明工程已移交。10.附件十:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,包括第三方基本信息、工作范围、费用等。说明:用于明确第三方介入的具体事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间节点完成工程;工程质量不符合合同要求;未按合同约定支付款项;未按合同约定提供施工图纸;未按合同约定进行材料采购和供应;人员配备不符合合同要求;工程验收不合格;工程移交不及时。2.责任认定标准:违约行为发生,经对方催告后在合理期限内仍未履行义务的,视为违约;因违约行为造成对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任;违约金比例按合同约定执行。3.违约责任示例:分包方未按合同约定的时间节点完成工程,总包方有权要求分包方支付违约金,违约金比例为合同总价的____%;分包方提供的工程材料质量不合格,导致工程返工,分包方应承担因返工造成的损失及违约金;总包方未按合同约定支付款项,分包方有权要求总包方支付违约金,违约金比例为应付款项的____%。全文完。2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2业主方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程范围3.1开挖范围3.2土方运输范围3.3土方处理范围4.工程工期4.1总工期4.2各阶段工期5.工程质量标准5.1开挖质量标准5.2土方运输质量标准5.3土方处理质量标准6.工程量及计量方式6.1开挖工程量6.2土方运输工程量6.3土方处理工程量6.4计量方式7.工程价款及支付方式7.1工程价款7.2工程价款支付方式7.3付款进度8.工程进度及验收8.1工程进度要求8.2工程验收程序8.3验收标准9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:土方工程公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:0561.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:港口码头有限公司1.2.2业主方法定代表人:1.2.3业主方住所:省市区路号1.2.4业主方联系电话:139xxxx56781.2.5业主方开户银行:银行分行1.2.6业主方银行账号:0562.工程概况2.1工程名称:港口码头土方开挖工程2.2工程地点:省市区港口码头2.3工程规模:土方开挖总量约10万立方米2.4工程类型:港口码头土方开挖及运输工程3.工程范围3.1开挖范围:包括码头前沿、岸坡及陆域范围内的土方开挖3.2土方运输范围:将开挖的土方运输至指定堆放场3.3土方处理范围:对运输至堆放场的土方进行初步压实处理4.工程工期4.1总工期:60日历天4.2各阶段工期:4.2.1开挖阶段:20日历天4.2.2土方运输阶段:15日历天4.2.3土方处理阶段:25日历天5.工程质量标准5.1开挖质量标准:开挖深度及范围符合设计要求,无遗漏5.2土方运输质量标准:运输过程中保持土方稳定性,无洒落5.3土方处理质量标准:堆放场内土方压实度达到设计要求6.工程量及计量方式6.1开挖工程量:根据实际开挖深度及范围计算6.2土方运输工程量:根据实际运输距离及土方量计算6.3土方处理工程量:根据实际处理土方量计算6.4计量方式:以实际完成工程量为准,由双方共同确认7.工程价款及支付方式7.1工程价款:根据工程量及合同约定的单价计算,总额为人民币万元整7.2工程价款支付方式:7.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%7.2.2进度款:每月支付总额的40%,共支付4次7.2.3验收款:工程验收合格后5个工作日内支付总额的20%7.2.4结算款:工程竣工后30个工作日内支付剩余的10%8.工程进度及验收8.1工程进度要求:8.1.1开挖阶段:按日进度计划执行,确保按时完成开挖任务8.1.2土方运输阶段:运输车辆应按时到达现场,保证运输效率8.1.3土方处理阶段:及时对运输至堆放场的土方进行压实处理8.2工程验收程序:8.2.1开挖验收:由业主方、分包方及监理单位共同验收,确认开挖深度及范围符合设计要求8.2.2土方运输验收:确认运输过程中的土方稳定性及洒落情况8.2.3土方处理验收:确认土方压实度达到设计要求8.3验收标准:8.3.1开挖验收标准:符合设计图纸及施工规范要求8.3.2土方运输验收标准:无洒落,运输过程中保持土方稳定性8.3.3土方处理验收标准:压实度达到设计要求,无虚土9.安全生产及环境保护9.1安全生产要求:9.1.1分包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规9.1.2分包方应制定安全生产管理制度,并落实到位9.1.3业主方应提供必要的安全防护设施及用品9.2环境保护要求:9.2.1分包方应采取措施防止施工过程中产生的污染9.2.2土方运输过程中应采取遮盖措施,防止扬尘9.2.3堆放场应设置围挡,防止土方撒落及污染环境10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议10.1.2若协商不成,提交市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:10.2.1市仲裁委员会11.违约责任11.1违约情形:11.1.1分包方未按时完成工程进度11.1.2分包方施工质量不符合合同约定11.1.3分包方未遵守安全生产及环境保护要求11.2违约责任承担:11.2.1分包方应承担违约责任,支付违约金11.2.2业主方有权解除合同,并要求分包方承担损失12.合同解除12.1合同解除条件:12.1.1分包方严重违约12.1.2业主方因不可抗力无法继续履行合同12.2合同解除程序:12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2一方提出解除合同,另一方同意13.合同终止13.1合同终止条件:13.1.1合同约定的工期届满13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序:13.2.1双方签订合同终止协议13.2.2双方确认工程已全部完成,质量合格14.其他约定事项14.1其他约定事项一:14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2其他约定事项二:14.2.1本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效14.3其他约定事项三:14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除合同双方(业主方和分包方)之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险代理、法律顾问等。15.1.2第三方的介入是为了确保合同执行的公正性、专业性和安全性,提高工程质量和效率。15.2第三方责权利15.2.1责任:第三方应根据合同约定和自身职责,对合同执行过程中的相关活动进行监督、检查和评估,确保工程质量和安全。15.2.2权利:第三方有权根据合同约定获取必要的资料和报告,对合同执行情况进行调查,并提出整改意见。15.2.3利益:第三方在合同执行过程中提供的服务,应获得相应的报酬。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与业主方:第三方代表业主方对分包方的施工进行监督,但不参与分包方的日常管理。15.3.2第三方与分包方:第三方对分包方的施工进行评估和监督,分包方应配合第三方的工作,并接受其提出的合理建议。15.3.3第三方与监理单位:如存在监理单位,第三方应与监理单位协调工作,确保监理工作的一致性和有效性。16.第三方介入程序16.2第三方的授权:业主方或分包方应向第三方授权,明确其职责范围和权限。16.3第三方的介入时间:第三方应在合同约定的工程开工前介入,并根据工程进度进行持续监督。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在合同执行过程中因自身过错导致合同双方损失的最高赔偿额。17.2第三方责任限额的确定:17.2.1第三方责任限额应基于第三方提供服务的性质、范围和合同约定进行确定。17.2.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。17.3第三方责任限额的赔偿:17.3.1第三方在合同执行过程中因自身过错导致合同双方损失,应承担相应的赔偿责任,但不超过合同约定的责任限额。17.3.2超过责任限额的部分,由合同双方按照合同约定承担。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用应由业主方或分包方支付,具体费用应在合作协议中约定。18.2第三方介入的费用包括但不限于:第三方人员的工资、差旅费、资料费、检测费等。19.第三方介入的变更19.1在合同执行过程中,如需更换第三方,应经合同双方同意,并重新签订合作协议。19.2第三方更换后的责任限额、费用等应按照新合作协议的约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术规范详细要求:提供完整的工程图纸及技术规范,包括施工图纸、设计说明、材料清单、施工工艺等。说明:工程图纸及技术规范是施工的重要依据,应清晰、准确,符合国家及行业相关标准。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程量清单,包括开挖工程量、运输工程量、处理工程量等。说明:工程量清单是工程价款计算的基础,应准确无误。3.附件三:合同双方身份证明文件详细要求:提供合同双方的有效营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:身份证明文件是合同双方合法性的重要凭证。4.附件四:安全生产管理制度详细要求:提供安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的重要措施。5.附件五:环境保护措施详细要求:提供环境保护措施,包括扬尘治理、噪声控制、污水处理等。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。6.附件六:第三方合作协议详细要求:提供与第三方签订的合作协议,明确第三方职责、权利、义务等。说明:第三方合作协议是第三方介入合同执行的重要依据。7.附件七:工程进度报告详细要求:定期提交工程进度报告,包括施工进度、质量状况、安全状况等。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段。8.附件八:验收报告详细要求:提供工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明:验收报告是确认工程完成质量的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成工程进度。1.2分包方施工质量不符合合同约定。1.3分包方未遵守安全生产及环境保护要求。1.4分包方未按时提交工程进度报告。1.5分包方未按时进行工程验收。2.责任认定标准:2.1违约责任由违约方承担,赔偿守约方因此遭受的损失。2.2违约金按合同约定的比例计算,最高不超过合同总额的10%。2.3违约方应承担由此产生的法律费用。3.违约责任示例:3.1分包方未按时完成工程进度,延误工期10天,导致业主方损失10万元。3.2分包方施工质量不符合合同约定,导致部分工程需返工,业主方损失5万元。3.3分包方未遵守安全生产要求,发生安全事故,造成人员伤亡,分包方需承担全部责任。全文完。2024年土方开挖劳务分包合同范本(适用于港口码头)2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订方名称1.2合同签订方地址1.3合同签订方联系方式2.合同标的及范围2.1土方开挖工程名称2.2土方开挖工程地点2.3土方开挖工程规模2.4土方开挖工程期限3.工程质量标准3.1土方开挖质量要求3.2土方开挖验收标准3.3土方开挖质量保证措施4.工程进度要求4.1土方开挖工程进度安排4.2进度调整及延误责任4.3进度验收及确认5.工程造价及付款方式5.1土方开挖工程造价5.2付款方式及进度5.3付款条件及期限5.4付款争议解决6.工程安全及环境保护6.1工程安全责任6.2环境保护责任6.3应急预案及处理7.合同履行及变更7.1合同履行义务7.2合同变更及处理7.3合同解除及终止8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担8.3违约赔偿及处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.其他约定事项11.1合同附件11.2合同未尽事宜11.3合同解释及适用12.合同附件12.1土方开挖工程量清单12.2土方开挖工程图纸12.3土方开挖工程合同附件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同备案及登记14.1合同备案要求14.2合同登记要求14.3合同备案及登记程序第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同签订方名称:甲方(发包方)为_________,乙方(承包方)为_________。1.2合同签订方地址:甲方地址:_________;乙方地址:_________。1.3合同签订方联系方式:甲方联系方式:_________;乙方联系方式:_________。2.合同标的及范围2.1土方开挖工程名称:_________。2.2土方开挖工程地点:_________。2.3土方开挖工程规模:总面积_________平方米,土方开挖总量_________立方米。2.4土方开挖工程期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。3.工程质量标准3.1土方开挖质量要求:满足国家及行业标准,确保开挖深度、边坡稳定性、土方质量等符合设计要求。3.2土方开挖验收标准:以设计图纸和规范为依据,经甲方代表及监理工程师共同验收合格。3.3土方开挖质量保证措施:乙方应采取有效措施,确保开挖工程质量,如遇质量问题,乙方负责整改直至合格。4.工程进度要求4.1土方开挖工程进度安排:按照甲方提供的施工进度计划执行,具体进度安排详见附件。4.2进度调整及延误责任:如因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应责任;如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。4.3进度验收及确认:乙方应按甲方要求进行工程进度汇报,甲方代表及监理工程师对进度进行验收并确认。5.工程造价及付款方式5.1土方开挖工程造价:根据甲方提供的工程量清单及市场价格,工程造价总计_________元。5.2付款方式及进度:按工程进度分阶段付款,具体付款进度详见附件。5.3付款条件及期限:乙方完成相应阶段的工程量并经甲方代表及监理工程师验收合格后,甲方应在_________个工作日内支付相应款项。5.4付款争议解决:如出现付款争议,双方应友好协商解决;协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.工程安全及环境保护6.1工程安全责任:乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。6.2环境保护责任:乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染,如造成环境污染,乙方应承担相应责任。6.3应急预案及处理:乙方应制定应急预案,遇有突发情况,应及时采取有效措施,确保人员安全及财产安全。7.合同履行及变更7.1合同履行义务:双方应严格履行合同约定的各项义务,确保合同顺利实施。7.2合同变更及处理:如遇特殊情况需变更合同内容,双方应协商一致,签订书面变更协议。8.违约责任8.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程;8.1.2乙方提供的材料或施工不符合合同约定的质量标准;8.1.3乙方未履行合同约定的安全责任;8.1.4乙方未按合同约定支付工程款;8.1.5甲方未按合同约定支付工程款;8.1.6任何一方违反合同约定的其他义务。8.1.7违约行为的认定由甲方代表及监理工程师根据实际情况进行。8.2.1因违约造成的直接经济损失;8.2.2因违约造成的工期延误,乙方应赔偿甲方相应的损失;8.2.3因违约造成的工程质量问题,乙方应负责修复或赔偿;8.2.4因违约给对方造成的名誉损失,违约方应承担相应的法律责任。8.3违约赔偿及处理:违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:提交仲裁或诉讼前,双方应书面通知对方,并尽力在_________日内协商解决。9.3争议解决地点:争议解决地点为_________。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格;10.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4合同约定的其他终止条件。11.其他约定事项11.1合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、变更协议等。11.2合同未尽事宜:本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并签订补充协议。11.3合同解释及适用:本合同以中文文本为准,如与其他语言文本存在歧义,以中文文本为准。12.合同签署12.1合同签署日期:_________年_________月_________日。12.2合同签署地点:_________。12.3合同签署人员:甲方代表(签字):_________;乙方代表(签字):_________。13.合同备案及登记13.1合同备案要求:本合同签订后,双方应按规定向相关部门备案。13.2合同登记要求:本合同签订后,双方应按规定进行合同登记。13.3合同备案及登记程序:按照相关法律法规及政策规定执行。14.合同附件14.1土方开挖工程量清单14.2土方开挖工程图纸14.3土方开挖工程合同附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义:本合同所指的第三方,是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行、协调、监督或提供专业服务的任何独立实体或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2.1监督合同的履行情况;15.2.2提供专业咨询服务;15.2.3协调解决合同履行中的争议;15.2.4对工程进行检测、验收等。16.第三方介入的同意及程序16.1第三方介入的同意:甲乙双方同意第三方介入时,应书面通知对方,并取得对方的同意。16.2第三方介入的程序:16.2.1双方协商确定第三方介入的具体事项和范围;16.2.2双方共同签订第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任;16.2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方的责任及权利17.1第三方的责任:17.1.1第三方应根据介入协议的约定,履行相应的职责,确保合同履行过程中的各项要求得到满足;17.1.2第三方应对其提供的专业服务负责,如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的责任;17.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.2第三方的权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合;17.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督;17.2.3第三方有权根据介入协议的约定,收取相应的服务费用。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额:第三方介入协议中应明确第三方的责任限额,即第三方因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。18.1.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议的具体内容、第三方服务的性质和风险等因素确定;18.1.2第三方的责任限额应在介入协议中明确列出,并经甲乙双方签字确认。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的信息和资料;19.1.2甲方应配合第三方的工作,不得干预第三方独立行使职责。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的信息和资料;19.2.2乙方应配合第三方的工作,不得干预第三方独立行使职责。19.3第三方与合同履行的关系:19.3.1第三方介入合同履行,不应影响甲乙双方的合同权利和义务;19.3.2第三方的介入应有助于提高合同履行的效率

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论