施工合同纠纷仲裁条款_第1页
施工合同纠纷仲裁条款_第2页
施工合同纠纷仲裁条款_第3页
施工合同纠纷仲裁条款_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同纠纷仲裁条款合同编号:__________甲方:__________乙方:__________一、仲裁事项1.本合同项下发生的任何争议,包括合同的订立、履行、变更、解除及终止等事项,均应提交仲裁。2.双方同意,仲裁事项包括但不限于:合同条款的解释、履行情况、违约责任、争议解决等。3.仲裁请求应以书面形式提出,并由请求方送达对方。对方应在收到仲裁请求之日起__________日内作出回应,否则视为默认接受仲裁。二、仲裁机构2.仲裁机构应按照双方约定的仲裁规则进行仲裁。三、仲裁地点仲裁地点为__________。四、仲裁效力1.仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。2.仲裁裁决作出后,双方应当履行裁决,不得向人民法院起诉,也不得向其他机构提出变更或撤销仲裁裁决的请求。3.任何一方不履行仲裁裁决,对方可以向人民法院申请强制执行。五、保密1.双方同意,仲裁过程中获取的包括但不限于证据、陈述、意见等在内的所有信息,均应保密。2.保密信息仅限于仲裁过程中使用,不得向任何第三方披露,除非法律有强制性规定或仲裁机构要求。3.仲裁结束后,双方继续承担保密义务,直至双方书面同意解除保密义务。六、其他1.本仲裁条款独立于主合同,即使主合同无效、被撤销或解除,本仲裁条款仍然有效。2.本仲裁条款的修改、补充必须采用书面形式,经双方协商一致后生效。3.本仲裁条款未尽事宜,双方可另行协商解决。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日(本页无,仅为合同编号及双方信息填写提示)一、附件列表:1.施工合同2.工程设计图纸3.施工计划4.工程量清单5.材料及设备规格书6.施工标准及规范7.付款凭证8.验收报告9.变更协议10.仲裁条款及相关法律法规二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定时间支付工程款项,属于违约行为。2.乙方未按照合同约定的质量、进度完成施工,属于违约行为。3.乙方使用的材料、设备不符合合同约定的规格和标准,属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致乙方无法正常施工,属于违约行为。5.双方未按照约定履行保密义务,泄露仲裁过程中的相关信息,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。3.施工合同:指双方为完成特定工程,明确双方权利义务的书面协议。4.违约行为:指合同一方或双方未履行合同约定的义务。5.仲裁:指合同双方约定将争议提交第三方仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.保密义务:指合同双方在合同履行过程中对获取的对方信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间支付工程款项。解决办法:乙方有权根据合同约定暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金。2.问题:乙方未按约定质量、进度完成施工。解决办法:甲方有权要求乙方整改,并按照合同约定支付逾期竣工违约金。3.问题:乙方使用的材料、设备不符合合同约定的规格和标准。解决办法:甲方有权要求乙方更换符合约定的材料、设备,并承担由此增加的费用。4.问题:甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。解决办法:乙方有权要求甲方履行合同约定,甲方未履行造成乙方损失的,乙方有权要求赔偿。5.问题:双方未按照约定履行保密义务。解决办法:违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论