建筑工程施工合同：游泳馆建设

建筑工程施工合同：游泳馆建设合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主拟建设游泳馆，现经双方友好协商，就游泳馆建设事宜达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：游泳馆建设1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_________________元。2.2合同金额包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、税费等。三、合同工期3.1开工日期：自合同签订之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：预计在合同工期结束之日____个月内完成。四、质量标准4.1本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2工程质量等级：达到____级标准。五、合同的履行5.1业主应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸及相关资料，并支付合同价款。5.2施工方应按合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3施工过程中，双方应积极沟通，协调解决施工中出现的问题。5.4工程验收合格后，业主应按照约定的付款方式及时支付合同价款。六、合同价款的支付6.1合同价款的支付分为四个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总额的____%。（2）工程进度达到____%时，支付合同总额的____%。（3）工程验收合格后，支付合同总额的____%。（4）质保期满后，无质量问题，支付剩余的合同总额的____%。6.2支付方式：银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总额的____%×逾期天数。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工日期。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.主要材料及设备的技术参数和合格证明5.施工合同的变更协议6.工程验收标准及方法7.质量保修书8.安全生产责任书9.环境保护协议10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按照合同约定支付合同价款，视为违约。4.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。违约行为的认定：1.违约行为的具体认定应参照合同约定的相关条款。2.违约责任的承担应依据合同约定的违约金计算方式和金额。3.违约行为的认定和处理应遵循合同法及相关法律法规的规定。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、条件和相关资料等。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照合同约定进行施工。3.工程验收：指工程完成后，由双方共同组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定的违约金计算方式向业主支付违约金，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，造成的损失由施工方承担，严重影响到工程安全、功能的，施工方应负责修复并承担相应责任。3.合同价款支付争议：解决办法：双方按照合同约定的付款方式进行支付，如发生争议，可协商解决或向法院提起诉讼。4.设计变更：解决办法：双方协商确定变更内容，并签订变更协议，根据变更协议调整合同价款和工期。5.不可抗力：解决办法：双方根据不可抗力的影响，协商确定是否延长工期、调整合同价款或解除合同。五、所有应用场景：1.适用于游泳馆建设项目的施工合同签