2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本3篇_第1页
2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本3篇_第2页
2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本3篇_第3页
2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本3篇_第4页
2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2通用定义2.合同双方2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.工程费用与支付5.1工程费用组成5.2费用结算方式5.3支付进度与时间5.4支付条件6.材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料与设备验收7.施工质量要求7.1质量标准7.2质量验收7.3质量责任8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全防护设施8.3事故处理9.保险与风险9.1保险责任9.2风险责任9.3保险费用10.保修与验收10.1保修期限10.2保修内容10.3验收标准11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同生效与终止14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“承包方”指在本合同中承担基础设施改造土石方工程建设的单位。1.1.2“业主方”指在本合同中委托承包方进行基础设施改造土石方工程建设的单位。1.1.3“工程”指本合同中约定的基础设施改造土石方工程。1.1.4“工程地点”指本合同中约定的工程实施的具体地理位置。1.1.5“工程规模”指本合同中约定的工程量及施工范围。1.1.6“工程内容”指本合同中约定的具体施工项目,包括但不限于土方开挖、填方、基础处理等。1.2通用定义1.2.1“合同”指本合同及其附件、补充协议等。1.2.2“合同金额”指本合同约定的工程总费用。1.2.3“工期”指本合同约定的工程完成时间。1.2.4“质量标准”指国家或行业标准、规范以及合同中约定的质量要求。2.合同双方2.1承包方信息2.1.1承包方名称:____________________2.1.2承包方地址:____________________2.1.3联系人:____________________2.1.4联系电话:____________________2.2业主方信息2.2.1业主方名称:____________________2.2.2业主方地址:____________________2.2.3联系人:____________________2.2.4联系电话:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:____________________4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1施工准备阶段:____________________4.1.2施工阶段:____________________4.1.3竣工验收阶段:____________________4.2工期要求4.2.1总工期:____________________4.2.2各分阶段工期:____________________4.3工期延误责任4.3.1因承包方原因造成的工期延误,承包方应承担相应责任。4.3.2因不可抗力等原因造成的工期延误,按实际情况协商解决。5.工程费用与支付5.1工程费用组成5.1.1材料费5.1.2人工费5.1.3施工机械使用费5.1.4管理费5.1.5利润5.2费用结算方式5.2.1按工程进度结算5.2.2按月结算5.3支付进度与时间5.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付5.3.2进度款:每月支付5.3.3竣工验收合格后支付尾款5.4支付条件5.4.1业主方收到承包方提交的工程进度款申请5.4.2工程进度款申请符合合同约定5.4.3业主方在收到申请后5个工作日内支付进度款6.材料与设备6.1材料供应6.1.1承包方负责提供工程所需的全部材料6.1.2材料质量应符合国家或行业标准、规范以及合同中约定的质量要求6.2设备要求6.2.1承包方应按照工程进度要求,及时提供施工所需的设备6.2.2设备应满足施工质量和安全要求6.3材料与设备验收6.3.1业主方有权对材料与设备进行验收6.3.2验收不合格的材料与设备,承包方应负责更换或退货8.施工质量要求8.1质量标准8.1.1承包方应严格按照国家及地方相关质量标准、规范和设计要求进行施工。8.1.2工程质量应达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求。8.2质量验收8.2.1工程分项、分部工程完成后,承包方应向业主方提出验收申请。8.2.2业主方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。8.2.3验收不合格的,承包方应在规定时间内整改,直至合格。8.3质量责任8.3.1承包方对工程质量负责,确保工程质量达到合同约定的标准。8.3.2因承包方原因造成工程质量不合格的,承包方应承担全部责任,包括修复、返工、赔偿等。9.施工安全管理9.1安全生产责任制9.1.1承包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。9.1.2业主方应配合承包方落实安全生产责任制。9.2安全防护设施9.2.1承包方应按照国家和地方相关法规、标准设置安全防护设施。9.2.2安全防护设施应满足施工安全和人员防护的要求。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,承包方应立即启动应急预案,采取有效措施进行事故处理。9.3.2事故发生后,承包方应立即向业主方报告,并配合业主方进行调查和处理。10.保险与风险10.1保险责任10.1.1承包方应依法为其施工人员购买意外伤害保险。10.1.2业主方应为其财产购买工程一切险。10.2风险责任10.2.1因不可抗力原因造成的损失,双方互不承担责任。10.2.2因承包方原因造成的损失,承包方应承担全部责任。10.3保险费用10.3.1保险费用由承包方承担。11.保修与验收11.1保修期限11.1.1承包方应按照国家及地方相关法规、标准对工程进行保修。11.1.2保修期限自竣工验收合格之日起计算。11.2保修内容11.2.1承包方应按照保修范围对工程进行保修。11.2.2保修范围包括但不限于工程质量缺陷、损坏等。11.3验收标准11.3.1工程验收应按照国家及地方相关法规、标准进行。11.3.2验收标准包括但不限于工程质量、安全、环保等方面。12.合同变更与解除12.1变更条件12.1.1经双方协商一致,可以对本合同进行变更。12.2解除条件12.2.1出现合同约定的解除条件时,任何一方有权解除合同。12.3变更与解除程序12.3.1变更合同应签订书面协议。12.3.2解除合同应提前通知对方,并签订书面协议。13.违约责任13.1违约情形13.1.1双方应按照合同约定履行各自义务,如有违约,应承担相应责任。13.2违约责任承担13.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应按照合同约定计算。14.其他约定事项14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。14.1.2送达地址为合同约定的地址。14.2合同生效与终止14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2合同终止条件由双方协商确定。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、施工组织设计等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于:监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业服务或技术支持,确保合同履行的顺利进行。15.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其服务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的法律关系,第三方的责任和义务仅限于其提供服务的内容。15.4.2第三方不参与甲乙双方的权利义务关系,不承担甲乙双方之间的合同责任。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确。16.1.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够满足合同履行所需的专业服务或技术支持。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的方案,包括第三方职责、权利、费用等。16.2.2甲乙双方应与第三方签订服务协议,明确双方的权利义务。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。16.3.2第三方介入的费用应纳入合同总费用中,由甲乙双方承担。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度及合同约定确定。17.1.2第三方的责任限额应不低于合同总金额的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。17.2第三方的赔偿责任17.2.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方的赔偿责任应在合同中明确,包括赔偿范围、计算方法等。17.3第三方的免责条款17.3.1因不可抗力、甲乙双方未履行合同义务等原因导致第三方无法履行服务或造成损失的,第三方不承担责任。17.3.2第三方在履行服务过程中,因甲乙双方提供的资料或条件不符合要求而造成损失的,第三方不承担责任。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更18.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确。18.1.2第三方介入的变更应不影响合同的履行。18.2第三方介入的解除18.2.1出现合同约定的解除条件时,任何一方有权解除第三方介入。18.2.2第三方介入的解除应提前通知甲乙双方,并签订书面协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范要求:提供完整、准确的工程图纸及技术规范,包括但不限于施工图、设计图、材料清单等。说明:图纸及技术规范是工程实施的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、资源配置、安全措施等。说明:施工组织设计是指导工程实施的关键文件,应充分考虑施工条件、资源状况等因素。3.工程量清单及预算要求:提供详细的工程量清单及预算,包括材料、人工、机械等费用。说明:工程量清单及预算是合同履行的重要依据,应确保其准确性和合理性。4.付款计划要求:明确各阶段付款时间、金额及支付条件。说明:付款计划是确保工程顺利进行的重要保障,应确保其清晰、明确。5.安全生产责任制要求:明确各级人员的安全责任,制定安全生产规章制度。说明:安全生产责任制是保障施工安全的重要措施,应确保其全面、有效。6.保险单要求:提供工程一切险、意外伤害险等保险单据。说明:保险单是保障甲乙双方权益的重要凭证,应确保其真实有效。7.验收报告要求:提供工程验收报告,包括质量、安全、环保等方面的验收结果。说明:验收报告是工程验收的重要依据,应确保其真实、客观。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序及地点。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的重要依据,应确保其合法、有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:明确各种违约行为,如逾期付款、工程质量不合格、工期延误等。说明:违约行为是合同履行过程中可能出现的各种问题,应详细列举。2.责任认定标准要求:针对每种违约行为,制定相应的责任认定标准。说明:责任认定标准是确定违约方责任的重要依据,应确保其公平、合理。3.违约责任示例逾期付款:承包方逾期付款,应按照合同约定的逾期付款利率支付违约金。工程质量不合格:承包方施工的工程质量不合格,应承担修复、返工等责任,并赔偿由此造成的损失。工期延误:承包方未按合同约定完成工程,应承担工期延误责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本1本合同目录一览1.定义和解释1.1工程定义1.2合同术语解释2.双方信息2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度计划4.1工程阶段划分4.2阶段工期4.3工期调整机制5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收程序6.工程造价6.1工程总价6.2计价方式6.3价格调整机制7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.工程材料供应8.1材料供应商8.2材料质量要求8.3材料供应方式9.工程安全与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全责任10.工程变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更价格确定11.工程验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1工程定义本合同所指的“工程”是指位于[具体地点]的[工程名称],包括但不限于土石方挖掘、运输、填埋、压实等工作。1.2合同术语解释本合同中使用的术语如下:“承包方”指承担本工程土石方工程承包任务的[承包方名称]。“业主方”指委托承包方进行土石方工程建设的[业主方名称]。“工程量”指根据设计图纸和现场实际情况确定的土石方工程量。“工期”指合同约定的完成土石方工程的时间期限。2.双方信息2.1承包方信息[承包方名称],注册地址:[承包方注册地址],法定代表人:[承包方法定代表人姓名],联系电话:[承包方联系电话]。2.2业主方信息[业主方名称],注册地址:[业主方注册地址],法定代表人:[业主方法定代表人姓名],联系电话:[业主方联系电话]。3.工程概况3.1工程名称2024年度[具体地点]基础设施改造土石方工程。3.2工程地点[具体地点]。3.3工程规模土石方挖掘量:[具体数量]立方米;填埋量:[具体数量]立方米。3.4工程内容土石方挖掘、运输;土石方填埋、压实;土石方工程相关的辅助工作。4.工程进度计划4.1工程阶段划分阶段一:土石方挖掘([具体时间]);阶段二:土石方运输([具体时间]);阶段三:土石方填埋、压实([具体时间])。4.2阶段工期每个阶段的具体工期根据实际情况确定,并在合同附件中详细列明。4.3工期调整机制如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误,双方应协商一致调整工期,并相应调整合同价格。5.工程质量要求5.1质量标准按照国家有关土石方工程的质量标准执行。5.2质量控制措施承包方应建立健全质量管理体系;业主方应进行现场监督检查;定期进行质量验收。5.3质量验收程序承包方完成工程后,向业主方提交验收申请;业主方组织验收,验收合格后签发验收报告。6.工程造价6.1工程总价根据工程量清单和合同约定的计价方式,工程总价为人民币[具体金额]。6.2计价方式按工程量清单计价,工程量清单详见合同附件。6.3价格调整机制如遇国家政策调整、市场价格波动等影响工程造价的因素,双方应协商一致调整合同价格。8.工程材料供应8.1材料供应商承包方负责材料采购,材料供应商应具备相应的资质和信誉,材料质量应符合国家相关标准。8.2材料质量要求所有材料应具有出厂合格证明和质量检验报告;材料进场前,承包方应进行抽样检验,检验合格后方可使用。8.3材料供应方式承包方负责材料的采购、运输和保管;材料供应应满足工程进度需求,不得因材料供应问题影响工程进度。9.工程安全与环境保护9.1安全生产要求承包方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全;定期进行安全教育培训,提高施工人员安全意识。9.2环境保护要求施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响;工地应设置垃圾处理设施,确保垃圾及时清运。9.3安全责任承包方对施工过程中的安全事故负全部责任;业主方对施工现场的安全负监管责任。10.工程变更10.1变更范围包括但不限于设计变更、工程量增减、工期调整等。10.2变更程序任何变更需经双方协商一致;变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。10.3变更价格确定变更价格应根据变更内容、市场行情和双方协商结果确定。11.工程验收11.1验收标准按照国家相关标准和合同约定进行验收。11.2验收程序承包方完成工程后,向业主方提交验收申请;业主方组织验收,验收合格后签发验收报告。11.3验收责任承包方对验收不合格的部分负责整改;业主方对验收合格的工程承担使用责任。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;双方协商一致的违约责任承担方式。12.3违约赔偿赔偿金额根据违约情形和实际损失确定。13.争议解决13.1争议解决方式通过友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决机构[具体仲裁机构名称]。13.3争议解决程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。14.合同解除14.1解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。14.2解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方;双方协商一致解除合同。14.3解除后果解除合同后,双方应按照合同约定结算工程款;双方应各自承担合同解除后的责任。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方指定的,为合同履行提供专业服务、技术支持或监督管理等非合同主体。15.2第三方类型中介机构;监理单位;技术顾问;质量检测机构;法律顾问;其他经甲乙双方认可的第三方。15.3第三方责任15.3.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:第三方因其提供的服务或技术支持导致合同目标无法实现,其责任限额为[具体金额];第三方因违反法律法规或合同约定导致甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。15.3.2责任划分第三方在其职责范围内承担责任,超出职责范围的责任由甲乙双方自行承担;第三方在执行任务过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求,独立开展工作,不受甲乙双方干涉;15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、条件和支持,以保障其工作的顺利进行。16.甲乙双方额外条款及说明16.1第三方介入程序甲乙双方应就第三方介入事项达成一致,并以书面形式明确第三方介入的具体内容、职责和权利;第三方介入事项应经双方签字确认,作为合同附件。16.2第三方变更如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方及第三方;变更后的第三方应重新签订相关协议,并履行合同约定的责任。16.3第三方费用第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等,由甲乙双方在合同中约定;第三方费用应在合同约定的支付期限内支付。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方仅对甲方承担合同约定的责任,甲方对第三方的工作成果负责;甲方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方工作顺利进行。17.2第三方与乙方的划分第三方仅对乙方承担合同约定的责任,乙方对第三方的工作成果负责;乙方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方工作顺利进行。17.3第三方与甲乙双方共同责任当第三方的工作涉及甲乙双方共同责任时,甲乙双方应共同承担责任;甲乙双方应就第三方的工作成果进行协商,确保满足合同要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。2.设计图纸包括但不限于地形图、设计图、施工图等,用于指导工程施工。3.质量标准及验收规范规定工程项目的质量标准、验收程序及验收标准。4.工程进度计划详细列明工程项目的进度安排,包括各阶段的开始和结束时间。5.材料清单包括材料的名称、规格、数量、供应商信息等。6.付款计划列明工程款的支付时间、支付比例及支付条件。7.安全生产措施包括但不限于安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。8.环境保护措施包括但不限于环境保护计划、污染物排放标准、废物处理方案等。9.第三方介入协议明确第三方介入的具体内容、职责、权利及费用等。10.变更协议记录工程变更的内容、原因、费用及双方协商结果。11.验收报告记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。12.违约责任认定及赔偿协议明确违约行为、责任认定标准及赔偿方式。13.争议解决协议明确争议解决方式、机构及程序。14.合同解除协议明确合同解除的条件、程序及后果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工期延误:未在合同约定的时间内完成工程;质量不合格:工程不符合质量标准;材料供应不及时:未在合同约定的时间内提供材料;付款延迟:未在合同约定的时间内支付工程款;违反安全生产规定:导致安全事故发生;违反环境保护规定:造成环境污染。2.责任认定标准工期延误:按实际延误的天数计算违约金;质量不合格:按不合格部分的修复费用计算违约金;材料供应不及时:按延误工期造成的损失计算违约金;付款延迟:按延迟付款的金额计算违约金;违反安全生产规定:按相关法律法规及合同约定承担相应责任;违反环境保护规定:按相关法律法规及合同约定承担相应责任。3.违约责任示例承包方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误10天,应支付违约金[具体金额];承包方提供的材料质量不合格,经检测不合格部分占工程总量的5%,应支付违约金[具体金额];业主方未按合同约定时间支付工程款,延迟付款10天,应支付违约金[具体金额]。全文完。2024年度基础设施改造土石方工程承包合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包范围3.1主要工程内容3.2辅助工程内容3.3工程量清单4.工程承包方式4.1承包方式4.2付款方式4.3保证金5.工程工期5.1工期安排5.2工期延误责任6.工程质量标准6.1质量要求6.2质量检测6.3质量纠纷处理7.工程进度款支付7.1支付条件7.2支付比例7.3支付时间8.工程结算8.1结算依据8.2结算程序8.3结算争议处理9.保险责任9.1保险种类9.2保险范围9.3保险金额10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收争议处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同解释14.5合同变更与解除14.6合同终止14.7其他约定第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:建筑工程有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:1381.1.5承包方开户银行:银行分行1.1.6承包方银行账号:0561.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:市政管理局1.2.2业主方法定代表人:1.2.3业主方注册地址:省市区路号1.2.4业主方联系电话:13956781.2.5业主方开户银行:银行分行1.2.6业主方银行账号:057第二条工程概况2.1工程名称:市基础设施改造土石方工程2.2工程地点:市区路2.3工程规模:总工程量为10000立方米2.4工程类型:市政基础设施改造工程第三条工程承包范围3.1主要工程内容:3.1.1土方开挖:包括路基、路基边坡、排水沟等土方开挖3.1.2土方回填:包括路基填筑、路基边坡填筑等3.1.3土方运输:土方开挖、回填及运输3.2辅助工程内容:3.2.1地基处理:包括地基压实、地基加固等3.2.2排水设施:包括排水沟、检查井等排水设施建设3.3工程量清单:3.3.1土方开挖:5000立方米3.3.2土方回填:3000立方米3.3.3土方运输:2000立方米3.3.4地基处理:1000立方米3.3.5排水设施:500立方米第四条工程承包方式4.1承包方式:固定总价承包4.2付款方式:分阶段支付,按工程进度款支付4.3保证金:合同总价款的5%作为保证金,在合同签订后5个工作日内支付第五条工程工期5.1工期安排:合同工期为60日历天5.2工期延误责任:因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方应向业主方支付合同总价款的0.5%作为违约金第六条工程质量标准6.1质量要求:严格按照国家相关工程质量标准执行6.2质量检测:工程完成后,由业主方组织相关单位进行质量检测6.3质量纠纷处理:如发生质量纠纷,由双方协商解决,协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼第七条工程进度款支付7.1支付条件:按照工程进度款支付,每完成10%的工程量支付一次进度款7.2支付比例:每次支付进度款的比例为已完成的工程量占总工程量的10%7.3支付时间:每次支付进度款的时间为工程量完成后的5个工作日内第八条工程结算8.1结算依据:以合同约定、工程量清单、工程变更单、质量验收报告、相关法律法规等为准8.2结算程序:8.2.1工程完成后,承包方应向业主方提交结算申请报告8.2.2业主方在收到结算申请报告后15个工作日内进行审核8.2.3审核通过后,双方签订结算协议8.2.4结算协议签订后,承包方在5个工作日内向业主方提交付款申请8.3结算争议处理:如发生结算争议,双方应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼第九条保险责任9.1保险种类:工程一切险、第三者责任险9.2保险范围:包括但不限于工程本身、施工设备、材料等9.3保险金额:保险金额不低于合同总价款的110%第十条工程验收10.1验收标准:符合国家及行业相关工程质量标准10.2验收程序:10.2.1工程完成后,承包方应通知业主方进行验收10.2.2业主方应在收到通知后10个工作日内组织验收10.2.3验收合格后,双方签署验收报告10.3验收争议处理:如发生验收争议,双方应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条违约责任11.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时支付进度款等11.2违约责任:11.2.1工期延误:每延误一天,承包方应向业主方支付合同总价款的0.5%作为违约金11.2.2质量不合格:承包方应无条件返工,直至达到合格标准,并承担由此产生的费用11.2.3未按时支付进度款:业主方有权暂停支付进度款,并要求承包方支付违约金第十二条合同解除12.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等原因12.2解除程序:12.2.1一方提出解除合同,应书面通知对方12.2.2双方应在收到解除通知后15个工作日内协商解决12.2.3协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.3解除后果:合同解除后,双方应按照约定进行清算,并承担相应的法律责任第十三条合同争议解决13.1争议解决方式:通过友好协商解决13.2争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼13.3争议解决费用:由败诉方承担,除非法律另有规定第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件:双方签字盖章后生效14.2合同生效日期:自合同签字盖章之日起生效14.3合同附件:包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等14.4合同解释:本合同以中文文本为准,如合同条款有歧义,以双方协商一致的解释为准14.5合同变更与解除:任何变更或解除合同的行为,均应以书面形式进行14.6合同终止:合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止14.7其他约定:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方定义15.1本合同中所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、担保方等,具体指在合同履行过程中,由甲乙双方约定,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。第十六条第三方责任限额16.1第三方在履行职责过程中,因其自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约,应当承担相应的法律责任。第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总价款的X%。第十七条第三方介入条件17.1.1甲乙双方协商一致;17.1.2第三方具备相应的资质和能力;17.1.3第三方提供的服务或协助不违反法律法规和本合同约定。第十八条第三方介入程序18.1第三方介入程序如下:18.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、责任等;18.1.2甲乙双方与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务;18.1.3第三方按照协议约定履行职责。第十九条第三方权利19.1.1收取约定的服务费用;19.1.2要求甲乙双方提供必要的协助和配合;19.1.3要求甲乙双方按照约定支付费用。第二十条第三方义务20.1.1按照约定提供专业服务或协助;20.1.2保证服务质量,确保合同履行;20.1.3保守甲乙双方的商业秘密。第二十一条第三方与其他各方的划分21.1第三方与甲乙双方的权利义务关系如下:21.1.1第三方与甲乙双方之间为独立的合同关系,第三方不参与甲乙双方的合同履行;21.1.2第三方在履行职责过程中,对甲乙双方不承担连带责任;21.1.3第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方的原因导致其权益受损,可向甲乙双方提出索赔。第二十二条第三方介入费用22.1第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等,由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。22.2第三方介入费用由甲方承担,甲方应按照约定在第三方介入协议签订后支付。第二十三条第三方介入争议解决23.1第三方介入过程中,如发生争议,由甲乙双方与第三方协商解决;23.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十四条第三方介入合同变更24.1如需变更第三方介入协议,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。第二十五条第三方介入合同解除25.1第三方介入协议解除条件:25.1.1第三方严重违约;25.1.2甲乙双方协商一致;25.1.3不可抗力等原因。25.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论