2024年基础设施建设项目施工担保人履约责任书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基础设施建设项目施工担保人履约责任书本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.合同当事人信息2.1担保人基本信息2.2施工单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.担保责任范围4.1担保责任概述4.2担保责任具体内容5.担保金额与期限5.1担保金额5.2担保期限6.担保方式与形式6.1担保方式6.2担保形式7.担保费用及支付7.1担保费用7.2担保费用支付方式8.担保解除与终止8.1担保解除条件8.2担保终止条件9.违约责任9.1担保人违约责任9.2施工单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：担保人承诺书13.2附件二：施工单位承诺书14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规，本合同订立。1.2合同订立的目的与意义本合同旨在明确担保人对其在2024年基础设施建设项目中的施工担保责任，确保项目顺利进行。2.合同当事人信息2.1担保人基本信息担保人名称：X担保有限公司法定代表人：X住所地：X2.2施工单位基本信息施工单位名称：X建设集团有限公司法定代表人：X住所地：X3.项目概况3.1项目名称2024年基础设施建设项目3.2项目地点X省X市X区3.3项目规模总投资额：人民币亿元3.4项目工期自合同签订之日起至2026年12月31日止4.担保责任范围4.1担保责任概述担保人对施工单位在项目实施过程中，因违约行为所造成的损失承担连带担保责任。4.2担保责任具体内容包括但不限于：（1）施工单位未能按照合同约定完成工程进度；（2）施工单位未能按照合同约定保证工程质量；（3）施工单位未能按照合同约定支付工程款项；（4）施工单位因其他违约行为造成项目损失。5.担保金额与期限5.1担保金额担保金额为人民币亿元。5.2担保期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。6.担保方式与形式6.1担保方式本合同采用保证担保方式。6.2担保形式担保人向施工单位提供保证书，作为担保方式。7.担保费用及支付7.1担保费用担保费用为人民币万元，由施工单位在合同签订后5个工作日内支付。7.2担保费用支付方式担保费用采用银行转账方式支付，收款账户为：收款人：X担保有限公司开户行：X银行账号：X8.担保解除与终止8.1担保解除条件（1）施工单位在项目实施过程中严重违约，经担保人书面通知后，施工单位未在规定期限内改正；（2）项目因不可抗力导致无法继续实施，经双方协商一致；（3）施工单位被依法宣告破产或解散；（4）法律法规规定或双方约定的其他情形。8.2担保终止条件（1）项目竣工验收合格；（2）担保责任已全部履行完毕；（3）法律法规规定或双方约定的其他情形。9.违约责任9.1担保人违约责任如担保人未履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿施工单位因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担相应的法律责任。9.2施工单位违约责任如施工单位在项目实施过程中违约，担保人有权要求施工单位承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿担保人因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为：X仲裁委员会。11.合同生效与变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序任何对本合同的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。12.合同解除与终止12.1合同解除条件（1）合同当事人一方违反合同约定，经对方书面通知后，在合理期限内仍未履行；（2）合同当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务；（3）合同当事人一方丧失履行合同能力或者履行合同成为不必要；（4）因不可抗力致使合同无法履行；（5）双方约定的其他合同解除条件。12.2合同终止条件合同终止条件同第八条第2款。13.合同附件13.1附件一：担保人承诺书13.2附件二：施工单位承诺书14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。14.2其他约定事项二本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同自签订之日起，双方应严格遵守，如有违反，承担相应法律责任。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方的需要，介入合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于监理机构、检测机构、咨询机构、融资机构等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方的介入范围、职责和权利。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规及行业规范。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应向第三方提供本合同的副本及相关资料，以便第三方了解合同内容。3.2第三方应按照甲乙双方的要求，在合同约定的范围内履行职责。3.3第三方介入后，甲乙双方应保持沟通，及时反馈第三方介入过程中的问题。4.第三方职责与权利4.1第三方职责（1）对合同履行过程中的技术、质量、进度等方面进行监督；（2）对施工单位提交的工程资料进行审核；（3）对施工单位的违约行为进行记录和报告；（4）根据合同约定，对施工单位提出整改意见；（5）完成甲乙双方委托的其他工作。4.2第三方权利（1）要求施工单位提供必要的资料和协助；（2）根据合同约定，对施工单位提出整改意见；（3）要求施工单位按照合同约定履行义务；（4）对施工单位的违约行为提出警告或报告；（5）在合同约定的范围内，独立行使职权。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的%。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分（1）第三方应向甲方提供独立的报告和建议，甲方有权根据第三方报告采取相应措施；（2）甲方有权要求第三方提供相关证明材料，第三方应予以配合。6.2第三方与乙方的划分（1）第三方应向乙方提供独立的报告和建议，乙方有权根据第三方报告采取相应措施；（2）乙方应向第三方提供必要的资料和协助，以便第三方履行职责；（3）乙方应按照第三方报告的要求，对施工单位进行监督和整改。6.3第三方与施工单位的关系（1）第三方对施工单位的监督和整改意见，施工单位应予以重视并采取相应措施；（2）施工单位应按照合同约定，配合第三方履行职责。7.第三方介入的终止（1）合同履行完毕；（2）第三方无法履行职责；（3）第三方违反合同约定；（4）法律法规规定或双方约定的其他情形。8.第三方介入的费用8.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定，并按照实际发生费用支付。8.2第三方介入费用支付方式：按月支付，甲方在每月前5个工作日内向第三方支付上月费用。9.其他9.1本合同中关于第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。9.2本合同中关于第三方介入的条款，如需修改或补充，甲乙双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保人承诺书要求：担保人应详细列明担保责任范围、担保金额、担保期限等内容，并承诺按合同约定履行担保义务。说明：担保人承诺书是担保人履行担保责任的重要文件，应保证其真实性和合法性。2.附件二：施工单位承诺书要求：施工单位应详细列明项目实施计划、质量保证措施、进度保证措施等内容，并承诺按合同约定履行施工义务。说明：施工单位承诺书是施工单位履行施工义务的重要文件，应保证其真实性和合法性。3.附件三：项目概况及合同文本要求：详细列明项目名称、地点、规模、工期等内容，并附上合同文本全文。说明：项目概况及合同文本是双方签订合同的基础，应确保其准确性和完整性。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的范围、职责、权利、责任限额等内容。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件，应确保其合法性和有效性。5.附件五：违约责任认定标准要求：详细列明各种违约行为及违约责任认定标准。说明：违约责任认定标准是双方在合同履行过程中处理违约行为的重要依据，应确保其明确性和可操作性。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构等内容。说明：争议解决协议是双方在合同履行过程中解决争议的重要文件，应确保其合法性和有效性。7.附件七：合同变更协议要求：详细列明合同变更的内容、变更原因、变更后的合同条款等内容。说明：合同变更协议是双方在合同履行过程中对合同内容进行调整的重要文件，应确保其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）施工单位未按合同约定完成工程进度；（2）施工单位未按合同约定保证工程质量；（3）施工单位未按合同约定支付工程款项；（4）施工单位违反合同约定，造成项目损失；（5）担保人未按合同约定履行担保义务；（6）第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失。2.违约责任认定标准：（1）施工单位未按合同约定完成工程进度，每延误一天，按合同总金额的%支付违约金；（2）施工单位未按合同约定保证工程质量，造成损失，由施工单位承担全部责任；（3）施工单位未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，按逾期款项的%支付违约金；（4）施工单位违反合同约定，造成项目损失，按实际损失赔偿；（5）担保人未按合同约定履行担保义务，赔偿施工单位因此遭受的损失；（6）第三方违反合同约定，造成甲乙双方损失，按实际损失赔偿。示例说明：1.施工单位未按合同约定完成工程进度，延误工期30天。根据违约责任认定标准，施工单位应支付合同总金额的%×30=X元违约金。2.施工单位施工过程中出现质量问题，造成项目损失人民币万元。根据违约责任认定标准，施工单位应承担全部责任，赔偿甲乙双方人民币万元。3.施工单位未按合同约定支付工程款项，逾期30天。根据违约责任认定标准，施工单位应支付逾期款项的%×30=X元违约金。全文完。2024年基础设施建设项目施工担保人履约责任书1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方的定义1.2合同相关术语的定义2.合同背景与目的2.1项目背景2.2合同目的3.担保人义务3.1担保范围3.2履约担保的提供3.3履约担保的期限3.4履约担保的变更与解除4.施工方义务4.1施工质量保证4.2施工进度保证4.3施工安全保证4.4遵守相关法律法规5.合同履行5.1履约担保的生效5.2履约担保的履行5.3履约担保的监督6.违约责任6.1担保人违约责任6.2施工方违约责任6.3违约责任的承担方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理9.合同变更9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同变更的生效10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一：履约担保书11.2附件二：施工合同11.3附件三：相关法律法规文件12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效后的履行13.合同解除或终止后的处理13.1合同解除或终止后的债权债务处理13.2合同解除或终止后的资料归档13.3合同解除或终止后的其他事项14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3合同签署14.4合同的解释与适用法律14.5合同的补充与修订14.6合同的争议解决地第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方的定义1.1.1本合同中，“甲方”指委托进行基础设施建设项目施工的业主方；1.1.2本合同中，“乙方”指承担基础设施建设项目施工任务的施工单位；1.1.3本合同中，“担保人”指为乙方提供履约担保的第三方担保机构。1.2合同相关术语的定义1.2.1“履约担保”指担保人为乙方在合同约定的施工期限内，保证乙方按照合同约定完成施工任务，并承担相应的违约责任；1.2.2“施工期限”指乙方根据合同约定应完成施工的时间范围；1.2.3“违约责任”指乙方未能履行合同约定的义务时应承担的法律责任。2.合同背景与目的2.1项目背景2.1.1本项目为甲方委托乙方进行的基础设施建设项目；2.1.2项目地点：[具体地点]；2.1.3项目规模：[具体规模]。2.2合同目的2.2.1本合同旨在明确担保人的履约责任，确保乙方按照合同约定完成施工任务；2.2.2通过本合同，保障甲方的合法权益，维护项目建设的顺利进行。3.担保人义务3.1担保范围3.1.1担保人应对乙方在合同约定的施工期限内，按照合同约定完成施工任务承担担保责任；3.1.2担保范围包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面。3.2履约担保的提供3.2.1担保人应在合同签订后[具体时间]内向甲方提供履约担保；3.2.2履约担保形式为银行保函或保证书。3.3履约担保的期限3.3.1履约担保期限自合同签订之日起至合同约定的施工期限届满之日止；3.3.2如因特殊情况需要延长履约担保期限，双方应协商一致并签订补充协议。3.4履约担保的变更与解除3.4.1如遇特殊情况，经双方协商一致，可对履约担保进行变更；3.4.2履约担保的解除应按照双方协商一致的原则进行。4.施工方义务4.1施工质量保证4.1.1乙方应按照国家有关施工质量标准，确保施工质量符合合同约定；4.1.2乙方应定期向甲方报告施工质量情况，并及时处理质量问题。4.2施工进度保证4.2.1乙方应按照合同约定的施工进度计划，确保工程按期完成；4.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度情况，并及时调整施工计划。4.3施工安全保证4.3.1乙方应严格执行国家有关施工安全法规，确保施工安全；4.3.2乙方应定期向甲方报告施工安全情况，并及时处理安全事故。4.4遵守相关法律法规4.4.1乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保工程合法合规；4.4.2乙方应主动接受甲方及相关部门的监督检查。5.合同履行5.1履约担保的生效5.1.1履约担保自担保人向甲方提供之日起生效；5.1.2履约担保生效后，乙方应按照合同约定履行相关义务。5.2履约担保的履行5.2.1乙方应按照合同约定，在施工过程中履行相关义务；5.2.2乙方应定期向甲方报告施工情况，并及时解决施工中出现的问题。5.3履约担保的监督5.3.1甲方有权对乙方履行合同情况进行监督；5.3.2乙方应配合甲方进行监督检查，并接受甲方的合理要求。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[具体地点]的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后[具体时间]内开始协商；8.2.2如协商未果，任何一方均可书面通知对方，要求提交仲裁或诉讼。8.3争议解决机构8.3.1如选择仲裁，争议应提交至[具体地点]的仲裁委员会；8.3.2如选择诉讼，争议应提交至[具体地点]的人民法院。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1任何一方违约，导致合同无法履行或履行失去意义；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；9.1.3双方协商一致决定解除合同。9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方；9.2.2双方应在收到解除通知后[具体时间]内确认解除合同。9.3合同解除后的处理9.3.2双方应按照合同约定处理合同解除产生的债权债务。10.合同变更10.1合同变更的条件10.1.1因国家政策调整、市场变化等不可抗力因素导致合同内容需要变更；10.1.2双方协商一致同意变更合同。10.2合同变更的程序10.2.1双方应在变更事项发生后[具体时间]内进行协商；10.2.2协商一致后，双方应签订书面变更协议。10.3合同变更的生效10.3.1合同变更协议自双方签字盖章之日起生效；10.3.2合同变更协议的生效不影响合同其他条款的效力。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同约定的施工期限届满；11.1.2双方协商一致同意终止合同。11.2合同终止程序11.2.1双方应在合同终止后[具体时间]内进行结算；11.2.2双方应在结算完成后[具体时间]内签订合同终止协议。11.3合同终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定处理合同终止后的债权债务；11.3.2双方应按照合同约定处理合同终止后的其他事宜。12.合同附件12.1附件一：履约担保书12.1.1履约担保书的格式、内容应符合相关法律法规的要求；12.1.2履约担保书应由担保人签署并加盖公章。12.2附件二：施工合同12.2.1施工合同应详细列明工程内容、质量标准、施工进度、费用支付等；12.2.2施工合同应由甲方和乙方签署并加盖公章。12.3附件三：相关法律法规文件12.3.1相关法律法规文件包括但不限于施工合同范本、建筑安全生产法规等；12.3.2相关法律法规文件应附在合同附件中。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同；13.1.2合同经担保人确认无误后生效。13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；13.2.2合同生效日期为[具体日期]。13.3合同生效后的履行13.3.1双方应按照合同约定履行各自义务；13.3.2双方应按照合同约定处理合同履行过程中的问题。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方；14.1.2通知应以[具体方式]发送。14.2合同份数14.2.1本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。14.3合同签署14.3.1本合同由甲乙双方授权代表签署。14.4合同的解释与适用法律14.4.1本合同以中文为准，如有歧义，以中文文本为准；14.4.2本合同的解释和适用法律为中华人民共和国法律。14.5合同的补充与修订14.5.1本合同的补充或修订应以书面形式进行；14.5.2本合同的补充或修订经甲乙双方签署后，与本合同具有同等法律效力。14.6合同的争议解决地14.6.1本合同的争议解决地为[具体地点]。第二部分：第三方介入后的修正1.定义与解释1.1第三方概念1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督或协助的个人或机构。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。1.2第三方职责1.2.1第三方应根据合同约定或甲乙双方的要求，履行其专业职责，确保项目质量和进度。1.3第三方权利1.3.1第三方有权根据合同约定，获得甲乙双方提供的必要信息和资料；1.3.2第三方有权对施工过程进行监督检查，并提出改进建议。2.第三方介入程序2.1第三方介入条件2.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议；2.1.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入协议签订后，甲方应向第三方提供项目背景和合同内容；2.2.2第三方应根据介入协议和项目需求，制定工作计划。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定3.1.1第三方在履行职责过程中，因其专业判断或工作失误导致的损失，其责任限额由介入协议约定；3.1.2第三方责任限额应合理确定，以避免对甲乙双方造成过大的经济损失。3.2第三方责任承担3.2.1第三方责任承担方式由介入协议约定，包括但不限于经济赔偿、技术补救等；3.2.2第三方责任承担应在介入协议中明确责任承担的具体条件。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分4.1.1甲乙双方负责项目的整体规划和施工管理；4.1.2第三方负责项目的技术监督、质量控制、进度控制等；4.1.3各方应按照合同约定和实际工作内容，明确各自职责。4.2责任划分4.2.1第三方在履行职责过程中，其责任仅限于其专业范围；4.2.2甲乙双方对第三方的专业判断或工作失误不承担责任；4.2.3第三方对甲乙双方的责任承担，应参照介入协议和合同约定。5.第三方介入后的合同调整5.1合同条款调整5.1.1第三方介入后，合同中与第三方职责相关的条款应进行相应调整；5.1.2合同调整应确保各方权益，并经甲乙双方同意。5.2合同执行5.2.1第三方介入后，合同执行过程中，各方应遵守合同约定和介入协议；5.2.2各方应积极配合第三方的工作，确保项目顺利推进。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入后的争议，应通过友好协商解决；6.1.2如协商不成，争议解决方式参照本合同第八条。6.2争议解决程序6.2.1第三方介入后的争议解决程序，参照本合同第八条。6.3争议解决机构6.3.1第三方介入后的争议解决机构，参照本合同第八条。7.第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件7.1.1第三方介入协议约定的终止条件；7.1.2本合同约定的合同终止条件。7.2合同终止程序7.2.1第三方介入协议终止，应按照协议约定程序进行；7.2.2本合同终止，应按照本合同第九条进行。7.3合同终止后的处理7.3.1第三方介入协议终止后，合同终止后的处理参照本合同第十一条；7.3.2本合同终止后的处理参照本合同第十一条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保书要求：格式应符合相关法律法规的要求，内容应包括担保人承诺、担保金额、担保期限、担保责任等。说明：履约担保书是担保人对乙方履约责任的书面承诺，是合同的重要组成部分。2.施工合同要求：详细列明工程内容、质量标准、施工进度、费用支付、违约责任等。说明：施工合同是甲乙双方关于工程建设的权利义务的协议，是合同的重要组成部分。3.相关法律法规文件要求：包括但不限于施工合同范本、建筑安全生产法规、环境保护法规等。说明：相关法律法规文件是合同履行过程中必须遵守的依据，是合同的重要组成部分。4.第三方介入协议要求：明确第三方的职责、权利和义务，包括但不限于工作范围、工作内容、费用支付等。说明：第三方介入协议是甲乙双方与第三方关于合作事项的协议，是合同的重要组成部分。5.施工进度计划要求：详细列明施工进度计划，包括关键节点、工期安排等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件，是合同的重要组成部分。6.施工质量报告要求：定期报告施工质量情况，包括质量检测数据、质量问题处理等。说明：施工质量报告是确保施工质量的重要文件，是合同的重要组成部分。7.施工安全报告要求：定期报告施工安全情况，包括安全事故处理、安全措施等。说明：施工安全报告是确保施工安全的重要文件，是合同的重要组成部分。8.结算资料要求：包括工程量清单、结算书、发票等，用于合同终止后的结算。说明：结算资料是合同终止后进行结算的依据，是合同的重要组成部分。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：乙方未按合同约定完成施工任务；责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方未能在合同约定的工期内完成施工任务，延误工期一个月，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的额外费用。2.违约行为要求：乙方施工质量不符合合同约定；责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方施工的某部分工程不符合质量标准，甲方有权要求乙方进行修复，并赔偿由此产生的额外费用。3.违约行为要求：乙方违反施工安全规定，导致安全事故；责任认定：乙方应承担事故责任，赔偿甲方和受伤人员因此遭受的损失。示例：乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，乙方应承担事故责任，赔偿相关损失。4.违约行为要求：第三方未按协议履行职责；责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方在监理过程中未能及时发现施工质量问题，导致甲方遭受损失，第三方应承担违约责任。全文完。2024年基础设施建设项目施工担保人履约责任书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1担保人基本信息1.2施工单位基本信息1.3项目业主基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.担保范围3.1担保金额3.2担保期限3.3担保方式4.履约责任4.1履约保证金4.2履约担保书4.3履约担保责任5.履约担保金的管理与使用5.1履约担保金的缴纳5.2履约担保金的管理5.3履约担保金的使用6.履约担保金的退还6.1履约完成后退还6.2履约过程中退还6.3退还条件7.违约责任7.1担保人违约责任7.2施工单位违约责任7.3项目业主违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1附件一：履约保证金缴纳凭证10.2附件二：履约担保书10.3附件三：其他相关文件11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序11.3合同变更与解除的条件12.合同解除后的处理12.1履约担保金的退还12.2争议解决12.3其他处理事项13.其他约定事项13.1合同签订日期13.2合同签署地点13.3合同份数14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1担保人基本信息1.1.1担保人名称：1.1.2担保人住所：1.1.3担保人法定代表人：1.1.4担保人联系方式：1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：1.2.2施工单位住所：1.2.3施工单位法定代表人：1.2.4施工单位联系方式：1.3项目业主基本信息1.3.1项目业主名称：1.3.2项目业主住所：1.3.3项目业主法定代表人：1.3.4项目业主联系方式：2.项目概况2.1项目名称：基础设施建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：总投资亿元，建筑面积万平方米2.4项目工期：自合同签订之日起个月3.担保范围3.1担保金额：人民币亿元3.2担保期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止3.3担保方式：采用银行保函担保4.履约责任4.1履约保证金4.1.1保证金金额：人民币万元4.1.2保证金缴纳时间：合同签订后个工作日内4.1.3保证金退还条件：项目竣工验收合格且施工单位无违约行为4.2履约担保书4.2.1担保书格式：按照中国人民银行及担保行业规定格式4.2.2担保书有效期：与担保期限一致4.2.3担保书内容：明确担保范围、担保期限、违约责任等4.3履约担保责任4.3.1担保人对施工单位在施工过程中因违约行为给项目业主造成的损失承担赔偿责任4.3.2担保人承担的赔偿责任最高不超过担保金额5.履约担保金的管理与使用5.1履约担保金的缴纳5.1.1保证金缴纳方式：银行转账5.1.2保证金缴纳账户：银行分行5.1.3保证金缴纳凭证：甲方收到保证金后出具收据5.2履约担保金的管理5.2.1保证金由甲方代为保管，不得挪作他用5.2.2保证金账户资金收支情况需定期向乙方报告5.3履约担保金的使用5.3.1保证金仅用于赔偿因施工单位违约行为给项目业主造成的损失5.3.2保证金使用需经甲方、乙方、担保人三方协商一致6.履约担保金的退还6.1履约完成后退还6.1.1项目竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的履约证明文件后个工作日内退还保证金6.1.2退还保证金需扣除施工单位违约责任赔偿金6.2履约过程中退还6.2.1在施工过程中，如施工单位无违约行为，甲方可根据实际情况提前退还部分保证金6.2.2提前退还保证金需经乙方、担保人同意6.3退还条件6.3.1项目竣工验收合格6.3.2施工单位无违约行为6.3.3担保人履行担保责任7.违约责任7.1担保人违约责任7.1.1担保人未按约定履行担保责任的，应承担相应的法律责任7.1.2担保人因违约行为给项目业主造成的损失，应承担赔偿责任7.2施工单位违约责任7.2.1施工单位在施工过程中发生违约行为，应承担相应的法律责任7.2.2施工单位因违约行为给项目业主造成的损失，应承担赔偿责任7.3项目业主违约责任7.3.1项目业主在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应的法律责任7.3.2项目业主因违约行为给施工单位或担保人造成的损失，应承担赔偿责任8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会8.2.2除非合同另有约定，仲裁地为市8.3争议解决程序8.3.1争议提交仲裁委员会前，双方应给予对方合理的答辩期限8.3.2仲裁委员会应根据中国现行法律和仲裁规则进行仲裁8.3.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2合同经担保人出具书面担保9.2合同终止条件9.2.1项目竣工验收合格9.2.2合同约定的终止条款生效9.3合同解除条件9.3.1双方协商一致解除合同9.3.2出现合同约定的解除条件9.3.3依法或依约定解除合同10.合同附件10.1附件一：履约保证金缴纳凭证10.2附件二：履约担保书10.3附件三：其他相关文件10.4附件四：合同签订地法院或仲裁委员会的地址及联系方式11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.1.1双方协商一致11.1.2以书面形式签署变更协议11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同11.2.2以书面形式签署解除协议11.3合同变更与解除的条件11.3.1合同变更应不违反法律法规和公序良俗11.3.2合同解除应符合法律规定或合同约定12.合同解除后的处理12.1履约担保金的退还12.1.1合同解除后，保证金按原约定退还12.2争议解决12.2.1合同解除后，任何未解决的争议应按原争议解决方式处理12.3其他处理事项12.3.1合同解除后，双方应妥善处理项目剩余工作12.3.2双方应按照法律规定和合同约定处理相关债权债务13.其他约定事项13.1合同签订日期：____年____月____日13.2合同签署地点：____省____市____区13.3合同份数：一式____份，双方各执____份14.合同附件清单14.1履约保证金缴纳凭证14.2履约担保书14.3项目施工合同14.4项目设计文件14.5项目验收报告14.6双方身份证复印件14.7其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中，因合同约定或甲乙双方共同决定而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需符合法律法规及合同约定。15.2.2第三方介入应得到甲乙双方书面同意。15.3第三方介入的类型15.3.1中介方：为甲乙双方提供信息、沟通、协调等服务的第三方。15.3.2监理方：对项目施工过程进行监督管理，确保施工质量、进度、安全等符合合同约定的第三方。15.3.3评估方：对项目进行评估，包括但不限于成本、进度、质量等指标的第三方。15.3.4其他第三方：根据合同需要，甲乙双方同意的其他介入方。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并明确写入本合同。16.1.2第三方责任限额包括但不限于：因第三方原因导致的合同履行延误、质量不合格、安全事故等。16.1.3第三方责任限额以人民币万元为上限。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定，获取相关信息，包括但不限于项目进度、质量、安全等。17.1.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履约情况进行监督。17.1.3第三方有权根据合同约定，提出改进建议或调整方案。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。17.2.2