2024年款建设工程钢筋植筋承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年款建设工程钢筋植筋承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3钢筋植筋工程的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条承包范围及内容3.1承包范围3.2承包内容3.3承包方式第四条合同价格及支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度4.4支付条件第五条工期及进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3工程进度5.4工期延误第六条质量标准及要求6.1钢筋植筋质量标准6.2工程质量验收6.3质量保证期第七条材料供应及要求7.1材料供应7.2材料质量要求7.3材料验收第八条安全生产及环保要求8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条违约责任及赔偿10.1违约责任10.2赔偿金额计算10.3违约金支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称为：×××建设工程有限公司，地址为：×××省×××市×××区×××路×××号。1.2承包方名称及地址承包方全称为：×××建筑工程有限公司，地址为：×××省×××市×××区×××路×××号。1.3钢筋植筋工程的定义钢筋植筋工程是指在既有混凝土结构中，采用专门设备将钢筋植入混凝土中，使其与原混凝土结构形成整体，以增强结构整体受力性能的过程。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：×××建设工程钢筋植筋项目。2.2工程地点工程地点为：×××省×××市×××区×××路×××号。2.3工程规模工程规模包括：建筑物面积×××平方米，混凝土结构×××立方米。2.4工程预算工程预算为：人民币×××万元。第三条承包范围及内容3.1承包范围承包范围包括：钢筋植筋工程的施工、材料供应、验收及售后服务等。3.2承包内容承包内容具体包括：（1）钢筋植筋施工；（2）植筋材料供应；（3）植筋质量验收；（4）售后服务及保修。3.3承包方式承包方式为：固定总价承包。第四条合同价格及支付4.1合同总价合同总价为：人民币×××万元。4.2支付方式支付方式为：银行转账。4.3支付进度支付进度分为三个阶段，分别为：（1）工程开工前，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同价的40%。4.4支付条件支付条件为：按合同约定的进度完成工程，并通过竣工验收。第五条工期及进度5.1开工日期开工日期为：×××年×××月×××日。5.2竣工日期竣工日期为：×××年×××月×××日。5.3工程进度承包方应按照发包方要求的时间节点完成工程进度。5.4工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。第六条质量标准及要求6.1钢筋植筋质量标准钢筋植筋质量应符合国家相关标准和规范要求。6.2工程质量验收工程质量验收标准如下：（1）植筋深度应符合设计要求；（2）植筋锚固力应符合设计要求；（3）植筋间距、数量应符合设计要求；（4）植筋施工工艺应符合国家相关规范。6.3质量保证期质量保证期为：自工程竣工验收合格之日起一年。第八条安全生产及环保要求8.1安全生产责任承包方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，确保工程施工安全。8.2安全防护措施承包方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全，包括但不限于：（1）设置明显的安全警示标志；（2）为施工现场工作人员提供必要的个人防护用品；（3）定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。8.3环保要求承包方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第九条合同的变更与解除9.1合同变更合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同解除应双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条违约责任及赔偿10.1违约责任违约方应承担因违约产生的损失赔偿责任，具体赔偿金额根据违约程度和损失程度确定。10.2赔偿金额计算赔偿金额根据违约程度和损失程度，按照实际损失的金额或者合同价款的百分比计算。10.3违约金支付违约方应支付违约金，违约金为合同价款的2%。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。12.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此给另一方造成的损失。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。13.3合同终止条件合同终止条件为：工程竣工验收合格，合同约定的义务履行完毕。第十四条其他约定14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件合同附件包括：工程设计图纸、施工方案、材料规格书等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入的范围包括：（1）提供专业咨询、技术支持、质量监督等服务；（2）参与工程的施工、材料供应、验收等环节；（3）协助解决合同履行过程中的争议和问题。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序第三方介入应提前通知甲乙方，并提交相关资质文件。甲乙方应对第三方资质进行审核，确认其具备履行合同的能力。2.2第三方介入的责任第三方应严格按照合同约定和相关法律法规履行义务，并对其提供的服务质量和结果承担责任。2.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间为平等的合作关系。第三方应遵守甲乙方的管理制度和操作规程，服从甲乙方的协调和指挥。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1第三方选择的义务甲乙方应根据合同约定，选择具备相应资质和能力的第三方。若甲乙方未按约定选择第三方，导致合同履行困难或损失，甲乙方应承担相应责任。3.2第三方服务的监督和验收甲乙方应对第三方提供的服务进行监督和验收，确保其符合合同质量和进度要求。若第三方服务不符合要求，甲乙方有权要求第三方整改或更换。3.3第三方费用支付甲乙方应按照合同约定支付第三方费用。若甲乙方未按约定支付费用，导致第三方停止服务，甲乙方应承担相应责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方在履行合同时，因其过错导致合同义务未能履行或造成损失的最高赔偿金额。4.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素进行确定，并在合同中明确。4.3第三方责任限额的赔偿若第三方因过错导致合同义务未能履行或造成损失，第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。若合同中未明确责任限额，第三方应承担实际损失的赔偿责任。第五条第三方与甲乙方、承包方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为合同履行过程中的合作关系。第三方应遵守甲乙方的管理制度和操作规程，服从甲乙方的协调和指挥。5.2第三方与承包方的关系第三方与承包方为合同履行过程中的服务提供关系。第三方应按照承包方的要求提供服务，并对其提供的服务质量和结果承担责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2诉讼管辖诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第七条第三方介入的保密条款7.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。7.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此给另一方造成的损失。第八条第三方介入的合同生效、变更和终止8.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。8.3合同终止条件合同终止条件为：工程竣工验收合格，合同约定的义务履行完毕。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括但不限于建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及钢筋植筋的具体设计要求和技术参数。附件2：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工要点等，详细阐述钢筋植筋的施工流程和技术要求。附件3：材料规格书详细要求和说明：材料规格书应包括钢筋植筋所采用的材料品种、规格、性能要求等，以及材料的供应单位信息。附件4：安全生产措施方案详细要求和说明：安全生产措施方案应包括施工现场安全防护措施、应急预案等，确保施工过程中的安全。附件5：环保措施方案详细要求和说明：环保措施方案应包括施工现场环境保护措施、废弃物处理方案等，确保施工过程中的环保要求得到满足。附件6：质量检测报告详细要求和说明：质量检测报告应包括钢筋植筋工程的质量检测结果，以及第三方检测机构出具的检测报告。附件7：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应包括合同变更的内容、范围、时间、责任等条款，经双方签字盖章后生效。附件8：违约金计算公式详细要求和说明：违约金计算公式应明确违约金的计算方式，包括但不限于违约金的计算基础、比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务；2.甲乙双方延迟履行合同义务；3.甲乙双方违反合同中的特定条款；4.第三方未按合同约定提供服务或不符合质量要求；5.第三方延迟提供服务或提前解除合同关系。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任；2.违约方的违约行为导致合同无法履行或造成损失的，应承担赔偿责任；3.违约方应按照合同约定支付违约金；4.违约方的违约行为严重违反合同的，合同对方有权解除合同。示例说明：若甲方未按合同约定提供施工场地，导致工程延期，甲方应承担延期违约责任，支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1