2024版光伏发电配套房地产开发建设工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电配套房地产开发建设工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同签订背景与目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.项目投资与资金来源4.1投资总额4.2资金来源4.3资金使用计划5.项目建设内容与进度安排5.1建设内容5.2进度安排5.3关键节点6.合同双方权利与义务6.1双方权利6.2双方义务7.项目验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付条件8.项目运营与管理8.1运营方式8.2管理机构8.3运营责任9.项目收益分配9.1收益来源9.2收益分配比例9.3分配方式10.项目风险承担10.1风险识别10.2风险分担10.3风险处理11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效、终止与解除13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4解除条件14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及邮箱]2.合同签订背景与目的2.1项目背景[项目背景描述，包括项目起源、政策支持等]2.2项目目的[项目目的描述，包括经济效益、社会效益等]3.项目概述3.1项目名称[项目全称]3.2项目地点[项目具体位置描述]3.3项目规模[项目规模描述，包括装机容量、占地面积等]3.4项目类型[项目类型描述，如光伏发电站、光伏扶贫项目等]4.项目投资与资金来源4.1投资总额[项目总投资金额]4.2资金来源[资金来源描述，如自筹资金、银行贷款等]4.3资金使用计划[资金使用计划表格，详细列出各阶段资金使用情况]5.项目建设内容与进度安排5.1建设内容[项目建设内容详细描述，包括光伏组件安装、逆变器配置等]5.2进度安排[项目进度安排表格，详细列出各阶段建设内容和时间节点]5.3关键节点[项目关键节点描述，如设备进场、基础施工等]6.合同双方权利与义务6.1双方权利[甲方权利描述，如项目投资决策权、收益分配权等][乙方权利描述，如项目建设管理权、设备采购权等]6.2双方义务[甲方义务描述，如按时提供资金、配合项目验收等][乙方义务描述，如按期完成项目建设、确保工程质量等]7.项目验收与交付7.1验收标准[项目验收标准描述，包括技术标准、质量标准等]7.2验收程序[项目验收程序描述，包括验收申请、验收组织、验收结果等]7.3交付条件[项目交付条件描述，包括设备完好、文档齐全等]8.项目运营与管理8.1运营方式[项目运营方式描述，如自建自营、委托运营等]8.2管理机构[项目管理机构设置，包括管理机构名称、职责等]8.3运营责任[项目运营责任分配，包括设备维护、安全管理等]9.项目收益分配9.1收益来源[项目收益来源描述，如电力销售、补贴收入等]9.2收益分配比例[收益分配比例表格，详细列出各方收益分配比例]9.3分配方式[收益分配方式描述，如按月、按季度等定期分配]10.项目风险承担10.1风险识别[项目风险识别清单，包括市场风险、技术风险等]10.2风险分担[风险分担方式描述，如按比例分担、责任保险等]10.3风险处理[风险处理措施描述，如应急预案、风险规避等]11.合同变更与解除11.1变更条件[合同变更条件描述，如项目规模调整、技术标准变更等]11.2解除条件[合同解除条件描述，如一方违约、不可抗力等]11.3变更与解除程序[合同变更与解除程序描述，包括通知、审批等]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决方式描述，如协商、调解、仲裁等]12.2争议解决机构[争议解决机构名称，如仲裁委员会等]12.3争议解决程序[争议解决程序描述，包括申请、审理、裁决等]13.合同生效、终止与解除13.1生效条件[合同生效条件描述，如双方签字盖章、合同登记等]13.2生效日期[合同生效日期]13.3终止条件[合同终止条件描述，如项目完成、合同到期等]14.其他约定14.1合同附件[合同附件清单，包括设计图纸、设备清单等]14.2合同解释[合同解释原则描述，如文义解释、目的解释等]14.3合同份数[合同份数描述，如一式五份，甲方一份、乙方一份、监理单位一份等]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、金融机构、技术服务提供者等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、项目管理、设备采购、施工监理、融资服务、技术支持等。2.第三方介入的程序2.1介入申请甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入。甲方应向乙方提出书面介入申请，内容包括第三方的基本信息、介入目的、预期效果等。2.2介入审批乙方应在收到甲方介入申请后[具体天数]内，对第三方介入的申请进行审查，并作出是否同意介入的决定。同意介入的，双方应共同与第三方签订相应的合作协议。2.3介入协议甲乙双方与第三方签订的协议应明确各方的权利、义务、责任和费用等，并作为本合同的附件。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。3.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的专业能力、资质等级、合同约定等因素综合考虑确定，并在合作协议中明确。3.3责任限额的执行在第三方介入过程中，若发生责任事故，甲乙双方应根据合作协议中的责任限额进行赔偿。4.第三方权利与义务4.1第三方权利收取合理的咨询费、服务费等；要求甲乙双方提供必要的信息和资料；依据合作协议独立开展工作。4.2第三方义务严格遵守国家法律法规和行业规范；尊重甲乙双方的合法权益；按时完成工作任务，确保工作质量；对工作中涉及的商业秘密负有保密义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由合作协议约定，甲方应按照协议约定支付费用，并对第三方的工作成果负责。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由合作协议约定，乙方应按照协议约定支付费用，并对第三方的工作成果负责。5.3第三方与甲乙双方共同责任在第三方介入过程中，若发生甲乙双方共同责任的事故，甲乙双方应根据事故原因和责任划分承担相应的责任。6.第三方介入的终止6.1介入终止的条件项目完成或合同到期；第三方严重违约；不可抗力事件发生。6.2介入终止的程序甲乙双方应共同书面通知第三方终止介入，并按照合作协议约定处理相关事宜。7.第三方介入的记录与档案7.1记录要求甲乙双方应记录第三方介入过程中的重要事项，包括会议纪要、工作汇报、验收报告等。7.2档案管理甲乙双方应妥善保管第三方介入的相关档案，包括合作协议、工作记录、验收报告等，以备日后查阅。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益分析等。说明：用于评估项目可行性，作为合同签订的重要依据。2.项目设计图纸及技术规范详细要求：包括电气设计、结构设计、设备选型等。说明：用于指导项目建设，确保工程质量。3.设备采购清单及合同详细要求：列出项目所需设备名称、型号、数量、价格等。说明：用于设备采购，确保设备质量和供应。4.施工合同详细要求：明确施工范围、工期、质量要求、费用等。说明：用于规范施工行为，确保项目按时、按质完成。5.项目验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果等。说明：用于确认项目完成情况，确保项目符合合同要求。6.项目运营管理协议详细要求：明确运营方式、管理机构、运营责任等。说明：用于规范项目运营管理，确保项目长期稳定运行。7.收益分配协议详细要求：明确收益来源、分配比例、分配方式等。说明：用于规范收益分配，确保各方利益。8.风险管理协议详细要求：明确风险识别、风险分担、风险处理等。说明：用于降低项目风险，确保项目顺利进行。9.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、解决机构、解决程序等。说明：用于解决合同执行过程中的争议。10.合同附件清单详细要求：列出所有附件名称、编号、页码等。说明：用于汇总所有附件，确保合同完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按时提供资金或资料；乙方未按时完成项目建设或验收；第三方未按时完成工作任务或提供不合格的服务；双方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准责任认定标准如下：甲方违约：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失；乙方违约：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；第三方违约：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例示例1：若甲方未按时提供资金，导致项目延期，甲方应赔偿乙方因延期而产生的额外费用。示例2：若乙方未按时完成项目建设，导致项目验收不合格，乙方应承担返工或修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例3：若第三方提供的服务不符合合同要求，导致项目无法正常运行，第三方应承担修复或更换费用，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024版光伏发电配套房地产开发建设工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.合同标的2.1光伏发电项目概况2.2房地产开发项目概况3.合同双方的权利与义务3.1开发方的权利与义务3.2投资方的权利与义务4.投资额度及支付方式4.1投资总额4.2投资分期及支付时间4.3支付方式5.项目进度及工期5.1项目进度安排5.2工期及延期处理6.工程质量标准及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及标准7.项目的运营与管理7.1运营模式7.2管理职责8.项目收益分配8.1收益计算方式8.2收益分配比例9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同份数14.合同签署及附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]1.2双方地址（1）甲方地址：[甲方详细地址]（2）乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式（1）甲方联系人：[甲方联系人姓名]联系方式：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]（2）乙方联系人：[乙方联系人姓名]联系方式：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]2.合同标的2.1光伏发电项目概况（1）项目名称：[光伏发电项目名称]（2）项目地点：[光伏发电项目具体地点]（3）项目规模：[光伏发电项目装机容量]（4）项目投资估算：[光伏发电项目总投资估算]2.2房地产开发项目概况（1）项目名称：[房地产开发项目名称]（2）项目地点：[房地产开发项目具体地点]（3）项目用地面积：[房地产开发项目用地面积]（4）项目总建筑面积：[房地产开发项目总建筑面积]3.合同双方的权利与义务3.1开发方的权利与义务（1）开发方有权对光伏发电项目进行投资、建设、运营和管理。（2）开发方应按照合同约定的时间、质量和标准完成光伏发电项目的建设。（3）开发方负责光伏发电项目的日常运营和维护。3.2投资方的权利与义务（1）投资方有权按合同约定获取光伏发电项目的投资回报。（2）投资方应按照合同约定按时足额支付投资款项。（3）投资方有权对光伏发电项目的运营情况进行监督。4.投资额度及支付方式4.1投资总额[光伏发电项目总投资估算]4.2投资分期及支付时间（1）第一期投资：[第一期投资金额]支付时间：[第一期支付时间]（2）第二期投资：[第二期投资金额]支付时间：[第二期支付时间]4.3支付方式（1）银行转账（2）支票支付5.项目进度及工期5.1项目进度安排（1）前期工作：[前期工作时间]（2）建设阶段：[建设阶段时间]（3）验收阶段：[验收阶段时间]5.2工期及延期处理（1）总工期：[总工期]（2）如因不可抗力或其他原因导致工期延误，双方应协商解决延期问题。6.工程质量标准及验收6.1工程质量标准（1）光伏发电项目：[光伏发电项目质量标准]（2）房地产开发项目：[房地产开发项目质量标准]6.2验收程序及标准（1）验收程序：[验收程序]（2）验收标准：[验收标准]8.项目收益分配8.1收益计算方式（1）光伏发电项目收益：根据光伏发电项目实际发电量和电力市场价格计算。（2）房地产开发项目收益：根据房地产开发项目实际销售收入和成本计算。8.2收益分配比例（1）甲方（开发方）收益比例：[甲方收益比例]（2）乙方（投资方）收益比例：[乙方收益比例]9.合同变更与解除9.1变更程序（1）任何一方要求变更合同内容，应提前[提前通知时间]书面通知对方。（2）双方应就变更内容协商一致，并以书面形式确认。9.2解除条件（1）如一方严重违约，守约方有权解除合同。（2）如发生不可抗力，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。10.违约责任10.1违约情形（1）未按时支付投资款项；（2）未按合同约定完成项目建设；（3）未按合同约定进行运营管理；（4）未按合同约定分配收益。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）如违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构[如有约定，填写争议解决机构名称]12.合同生效及终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同约定的其他生效条件。12.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。13.其他约定事项13.1合同附件[附件1：光伏发电项目投资协议][附件2：房地产开发项目投资协议][附件3：其他相关协议]13.2合同份数本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.合同签署及附件14.1签署本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2附件本合同附件与合同具有同等法律效力，与本合同一并履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，根据合同约定或双方同意，介入合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入方式15.2.1中介方中介方是指在甲乙双方之间提供中介服务，促成双方达成交易或完成合同履行的第三方。中介方的主要职责是协助双方进行沟通、协调，但不参与合同的具体履行。15.2.2监理方监理方是指受甲乙双方委托，对合同履行的过程进行监督、检查和验收的第三方。监理方的主要职责是确保合同约定的质量、进度和安全要求得到满足。15.2.3咨询方咨询方是指受甲乙双方委托，就合同履行过程中遇到的问题提供专业意见和建议的第三方。咨询方的主要职责是提供专业知识和技能，但不直接参与合同的履行。15.2.4评估方评估方是指受甲乙双方委托，对合同标的物或合同履行的结果进行评估的第三方。评估方的主要职责是提供客观、公正的评估报告。15.3第三方责任限额15.3.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在合同履行过程中因其过错导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。15.3.2责任限额确定（1）中介方：中介方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过中介服务费用的[具体金额]。（2）监理方：监理方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过监理服务费用的[具体金额]。（3）咨询方：咨询方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过咨询服务费用的[具体金额]。（4）评估方：评估方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过评估服务费用的[具体金额]。15.4第三方介入程序15.4.1介入申请任何一方需第三方介入时，应提前[提前通知时间]书面通知对方，并说明介入原因、第三方的基本信息以及预计的介入费用。15.4.2介入同意对方应在收到介入申请后[同意时间]内书面回复是否同意第三方介入，以及同意的介入范围和条件。15.4.3介入协议甲乙双方与第三方达成一致后，应签订《第三方介入协议》，明确各方的权利、义务和责任。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其行为承担连带责任。（2）甲方应监督第三方按照合同约定履行职责，并及时向乙方通报相关情况。16.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，并为其提供必要的协助和便利。（2）乙方应监督第三方的工作质量，并有权要求其整改或更换。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责应明确划分，避免权责不清导致的责任纠纷。17.2责任划分第三方在合同履行过程中因其过错导致损失时，应按照合同约定承担相应的责任。17.3沟通协调第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：光伏发电项目投资协议详细要求：包括光伏发电项目的投资条款、投资额、投资回报方式、投资期限等具体内容。说明：本附件为光伏发电项目投资的具体协议，是合同的重要组成部分。附件2：房地产开发项目投资协议详细要求：包括房地产开发项目的投资条款、投资额、投资回报方式、投资期限等具体内容。说明：本附件为房地产开发项目投资的具体协议，是合同的重要组成部分。附件3：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的原因、介入范围、介入费用、各方的权利义务等具体内容。说明：本附件为第三方介入的具体协议，是合同履行过程中的重要补充。附件4：项目进度计划表详细要求：包括项目各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成情况等。说明：本附件为项目进度管理的工具，用于监控项目进度和工期。附件5：工程质量标准及验收规范详细要求：包括工程质量标准、验收流程、验收标准等具体内容。说明：本附件为项目质量管理的依据，确保项目质量符合约定标准。附件6：项目运营管理方案详细要求：包括项目运营管理的组织架构、管理制度、运营策略等。说明：本附件为项目运营管理的指导文件，确保项目运营的顺利进行。附件7：项目收益分配方案详细要求：包括收益分配方式、分配比例、分配时间等具体内容。说明：本附件为项目收益分配的具体方案，确保收益分配的公平合理。附件8：争议解决机制详细要求：包括争议解决的方式、程序、机构等。说明：本附件为争议解决的指导文件，确保争议得到及时有效的解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：1.未按时支付投资款项责任认定：违约方应向守约方支付违约金，违约金按未支付款项的[具体比例]计算。示例：甲方未按时支付第二期投资款项，应向乙方支付[具体金额]违约金。2.未按合同约定完成项目建设责任认定：违约方应承担相应的修复费用或赔偿损失，直至项目达到合同约定的质量标准。示例：乙方未按合同约定完成光伏发电项目建设，应承担修复费用[具体金额]。3.未按合同约定进行运营管理责任认定：违约方应承担相应的运营管理费用，并赔偿由此造成的损失。示例：甲方未按合同约定进行光伏发电项目的运营管理，应承担运营管理费用[具体金额]。4.未按合同约定分配收益责任认定：违约方应向守约方支付相应的收益，并承担违约责任。示例：乙方未按合同约定分配光伏发电项目收益，应向甲方支付[具体金额]收益。5.违反合同约定的其他行为责任认定：根据违约行为的性质和后果，违约方应承担相应的违约责任。示例：任何一方违反合同约定的保密条款，应承担相应的法律责任。全文完。2024版光伏发电配套房地产开发建设工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.投资建设3.1投资主体3.2投资方式3.3投资额度4.建设工程4.1工程范围4.2工程进度4.3工程质量4.4工程验收5.光伏发电系统5.1系统设计5.2设备选型5.3系统安装5.4系统调试6.房地产开发6.1开发范围6.2开发进度6.3开发质量6.4开发验收7.产权归属7.1光伏发电系统产权7.2房地产产权8.运营管理8.1运营主体8.2运营方式8.3运营成本8.4运营收益9.财务管理9.1投资回报9.2财务结算9.3财务审计10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1技术方案12.2设计图纸12.3合同变更协议13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]1.2合同乙方信息乙方名称：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：占地面积、总建筑面积等]2.4项目类型[项目类型描述，如：住宅、商业等]3.投资建设3.1投资主体本合同投资主体为甲方。3.2投资方式本合同采用股权投资方式。3.3投资额度甲方对项目的总投资额为人民币[投资额度]元。4.建设工程4.1工程范围[工程具体范围描述，如：包括光伏发电系统、配套设施等]4.2工程进度[工程进度安排，如：分阶段实施，每阶段工期等]4.3工程质量[工程质量标准，如：符合国家相关质量规范要求]4.4工程验收[工程验收标准及流程，如：分阶段验收，最终验收等]5.光伏发电系统5.1系统设计[系统设计要求，如：采用[设计单位]提供的设计方案]5.2设备选型[设备选型要求，如：选用[设备供应商]提供的设备]5.3系统安装[系统安装要求，如：由[施工单位]负责安装]5.4系统调试[系统调试要求，如：调试完成后达到设计标准]6.房地产开发6.1开发范围[房地产开发具体范围描述，如：包括住宅、商业等]6.2开发进度[开发进度安排，如：分阶段开发，每阶段工期等]6.3开发质量[开发质量标准，如：符合国家相关质量规范要求]6.4开发验收[开发验收标准及流程，如：分阶段验收，最终验收等]7.产权归属7.1光伏发电系统产权光伏发电系统产权归甲方所有。7.2房地产产权房地产产权归乙方所有。8.运营管理8.1运营主体光伏发电系统及房地产项目的运营管理由乙方负责。8.2运营方式乙方应建立完善的运营管理制度，确保光伏发电系统的稳定运行和房地产项目的正常销售。8.3运营成本运营成本包括但不限于设备维护、人员工资、水电费等，具体成本由双方另行协商确定。8.4运营收益光伏发电系统产生的电力收入归甲方所有，房地产项目的销售收入归乙方所有。9.财务管理9.1投资回报甲方投资回报按约定的投资回报率计算，具体回报率由双方在合同中明确。9.2财务结算双方应定期进行财务结算，确保财务信息的准确性和透明度。9.3财务审计双方可约定定期进行财务审计，以监督财务管理的合规性。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方同意，可约定将争议提交[仲裁机构名称]仲裁。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件a)项目竣工并经验收合格；b)双方协商一致解除合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)合同约定的其他终止条件。12.合同附件12.1技术方案[技术方案详细内容，如：光伏发电系统技术参数、建筑风格等]12.2设计图纸[设计图纸详细内容，如：建筑平面图、立面图等]12.3合同变更协议[合同变更协议范本，用于双方协商一致变更合同内容时使用]13.合同签署13.1签署时间本合同自[签署日期]起生效。13.2签署地点本合同签署地为[签署地点]。13.3签署人员本合同由甲方代表[甲方代表姓名]和乙方代表[乙方代表姓名]签字盖章。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方、技术支持方、审计方等，在合同执行过程中提供专业服务或参与项目管理的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式a)提供咨询服务；b)监督项目进度和质量；c)参与项目决策；d)提供技术支持；e)进行项目审计。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并应确保第三方具备完成相关任务的能力和资质。15.3.2第三方授权第三方在介入项目前，需获得甲乙双方的书面授权，明确其权利和义务。15.4第三方责任15.4.1责任范围第三方应在其授权范围内承担责任，包括但不限于：a)按照合同约定提供的服务；b)保证服务质量符合行业标准；c)遵守国家法律法规；d)对其行为造成的损失承担相应的赔偿责任。15.4.2责任限额a)第三方因其违约行为给甲方或乙方造成的直接经济损失；b)第三方因其违约行为导致项目延误造成的损失；c)第三方因其违约行为导致项目质量不合格造成的损失。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的监督管理，并按照甲方的要求提供相关服务。15.5.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的项目管理，并按照乙方的指示执行相关工作。15.5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方为独立合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。15.6第三方变更15.6.1变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方。15.6.2变更后的责任变更后的第三方应继续履行原合同约定的责任，并承担因变更产生的相关费用。15.7第三方退出15.7.1退出条件a)违反合同约定；b)无法履行合同义务；c)严重违约；d)合同约定的其他退出条件。