2024EPC总承包合同：光伏发电站建设协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024EPC总承包合同：光伏发电站建设协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方电子邮箱2.合同标的及范围2.1光伏发电站项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.合同履行及进度3.1合同履行时间3.2进度计划3.3进度调整3.4工程验收4.设计、采购、施工、调试及验收4.1设计4.2采购4.3施工4.4调试4.5验收5.工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施6.工程价款及支付6.1工程价款构成6.2工程价款支付方式6.3工程款支付进度6.4工程款结算7.保险责任及赔偿7.1保险责任范围7.2保险责任承担7.3保险赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同期限12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.其他约定事项13.1不可抗力13.2知识产权13.3法律适用14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：光伏发电有限公司乙方：工程集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4合同双方联系电话甲方联系电话：05678乙方联系电话：0876543211.5合同双方电子邮箱2.合同标的及范围2.1光伏发电站项目名称光伏发电站项目2.2项目地点省市区镇村2.3项目规模总装机容量100MW2.4项目总投资人民币5亿元2.5项目建设周期24个月3.合同履行及进度3.1合同履行时间自合同生效之日起至2026年12月31日3.2进度计划项目分阶段进行，具体进度计划如下：设计阶段：2024年1月1日至2024年3月31日采购阶段：2024年4月1日至2024年6月30日施工阶段：2024年7月1日至2025年12月31日调试阶段：2026年1月1日至2026年3月31日3.3进度调整如遇不可抗力或其他特殊原因导致项目进度延误，双方应协商调整进度计划。3.4工程验收项目完工后，乙方应组织验收，甲方应配合验收工作。4.设计、采购、施工、调试及验收4.1设计乙方负责项目的设计工作，包括但不限于电气设计、结构设计、设备选型等。4.2采购乙方负责项目的设备、材料采购，确保采购质量符合国家标准。4.3施工乙方负责项目的施工工作，确保工程质量、进度和安全。4.4调试乙方负责项目的调试工作，确保设备运行正常。4.5验收项目完工后，乙方应组织验收，甲方应配合验收工作。5.工程质量及标准5.1工程质量要求项目工程应达到国家相关标准，确保安全、可靠、经济、环保。5.2质量验收标准项目工程质量验收标准参照国家相关标准和规范执行。5.3质量保证措施乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。6.工程价款及支付6.1工程价款构成工程价款包括但不限于设计费、设备费、材料费、施工费、调试费等。6.2工程价款支付方式甲方按合同约定分期支付工程款，具体支付比例和节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%进度款：按实际完成工程量支付，每月支付合同价的20%结算款：项目完工后，甲方在验收合格后30日内支付合同价的60%保修金：项目完工后支付合同价的10%，保修期满后无质量问题退还。6.3工程款支付进度具体支付进度按实际完成工程量和合同约定执行。6.4工程款结算甲方应在工程款支付进度完成后，向乙方提供相应的支付凭证，乙方应在收到凭证后5个工作日内完成工程款支付。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议发生后，双方应指定代表进行协商，协商期限为自争议发生之日起60日内。如协商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点争议解决地点为合同履行地，即省市区。9.合同解除及终止9.1合同解除条件一方严重违约，另一方在合理期限内未予纠正；因不可抗力导致合同无法履行；合同约定的其他解除条件。9.2合同终止条件合同因下列原因终止：合同约定的终止条件成就；双方协商一致解除合同；法院判决终止合同。9.3合同解除及终止程序一方提出解除或终止合同，应书面通知对方，并说明理由。对方收到通知后，应在7个工作日内予以答复。10.违约责任10.1违约行为合同双方均应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应违约责任。10.2违约责任承担违约方应承担的违约责任包括但不限于：支付违约金；恢复原状；赔偿损失；其他补救措施。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约行为的具体情况，参照合同约定及法律法规的规定确定。11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。11.2合同生效日期合同生效日期为2024年X月X日。11.3合同期限本合同有效期为自生效之日起至2026年12月31日。12.合同附件及补充协议12.1合同附件本合同附件包括但不限于：设计文件；采购合同；施工合同；调试报告；验收报告；其他与本合同相关的文件。12.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1不可抗力不可抗力是指因自然现象或社会现象导致合同无法履行的情况，包括地震、洪水、战争、政府行为等。13.2知识产权双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用对方的知识产权。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.合同签署及生效日期本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、融资机构等。15.2第三方介入原因第三方介入合同履行过程，可能是基于合同履行需要，如工程质量监督、进度管理、技术咨询服务等，或因合同履行中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁。16.第三方介入程序16.1第三方选定第三方的选定应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和条件，能够独立、公正地履行其职责。17.第三方责权利17.1第三方责任第三方在合同履行过程中，应遵守合同约定，对其履行职责的行为承担相应的法律责任。17.2第三方权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬，并有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。17.3第三方义务第三方应尽到勤勉、谨慎的义务，确保其提供的意见、建议或服务符合合同要求。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险以及合同约定确定。18.2保险要求第三方应为其提供的服务购买相应的责任保险，确保在发生责任事故时，能够及时承担相应的赔偿责任。18.3责任免除因不可抗力导致的服务无法履行；因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致的服务错误；因甲乙双方未按照合同约定配合导致的服务延误或失误。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方在合同履行过程中的职责应与甲乙双方的职责明确划分，避免职责交叉或遗漏。19.2沟通协调19.3冲突解决第三方与其他各方在合同履行过程中发生争议时，应通过友好协商或合同约定的争议解决机制解决。20.第三方介入合同的具体条款20.1第三方介入的合同第三方介入合同应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入合同的内容第三方的名称、地址、联系方式；第三方提供的具体服务内容和方式；第三方的责任和权利；第三方的责任限额；第三方的报酬和支付方式；第三方介入合同的有效期限；第三方介入合同的解除和终止条件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：设计文件应包括电气设计、结构设计、设备选型等，符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是项目施工和调试的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.采购合同要求：采购合同应详细列明设备、材料的规格、数量、价格、交货期限等。说明：采购合同是保障项目所需设备、材料及时到位的重要文件。3.施工合同要求：施工合同应明确施工内容、施工方法、施工期限、质量要求、安全措施等。说明：施工合同是施工过程中各方权利义务的重要约定。4.调试报告要求：调试报告应详细记录设备调试过程、调试结果、存在问题及解决方案。说明：调试报告是确保项目设备正常运行的重要文件。5.验收报告要求：验收报告应详细记录项目验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明：验收报告是项目完工后，确保项目质量的重要文件。6.第三方介入合同要求：第三方介入合同应明确第三方介入原因、服务内容、责任权利、责任限额等。说明：第三方介入合同是保障合同履行过程中第三方权益的重要文件。7.不可抗力证明要求：发生不可抗力事件时，相关方应提供证明材料，证明事件的发生和影响。说明：不可抗力证明是合同履行过程中，一方主张免除责任的重要依据。8.违约金支付凭证要求：违约方支付违约金时，应提供支付凭证，证明已履行支付义务。说明：违约金支付凭证是证明违约方已履行违约金支付义务的重要文件。9.赔偿金支付凭证要求：违约方支付赔偿金时，应提供支付凭证，证明已履行赔偿义务。说明：赔偿金支付凭证是证明违约方已履行赔偿义务的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定时间完成设计、采购、施工、调试等环节；违约方提供的设计、采购、施工、调试等不符合国家相关标准和规范；违约方未按合同约定支付工程款；违约方因自身原因导致工程质量不合格；违约方未按合同约定提供技术支持和服务；违约方违反合同约定，擅自变更合同内容。2.责任认定标准违约方未按合同约定时间完成工作，每延误一天，应支付合同价的1%作为违约金；违约方提供的设计、采购、施工、调试等不符合国家相关标准和规范，应承担相应责任，包括但不限于修复、更换、赔偿等；违约方未按合同约定支付工