2024年度小型建设工程施工合同格式3篇_第1页
2024年度小型建设工程施工合同格式3篇_第2页
2024年度小型建设工程施工合同格式3篇_第3页
2024年度小型建设工程施工合同格式3篇_第4页
2024年度小型建设工程施工合同格式3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小型建设工程施工合同格式本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工方信息1.2业主方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准第三条合同工期及进度安排3.1工期3.2进度节点3.3工期延误责任第四条工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证第五条工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件第六条材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备质量6.3材料设备验收第七条施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环境保护7.4施工现场文明施工第八条施工变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更责任8.4变更费用第九条工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任9.4验收期限第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任第十三条合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同份数14.4其他约定第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:[施工方全称]1.1.2施工方法定代表人:[施工方法定代表人姓名]1.1.3施工方注册地址:[施工方注册地址]1.1.4施工方联系方式:[施工方联系电话、电子邮箱等]1.2业主方信息1.2.1业主方名称:[业主方全称]1.2.2业主方法定代表人:[业主方法定代表人姓名]1.2.3业主方注册地址:[业主方注册地址]1.2.4业主方联系方式:[业主方联系电话、电子邮箱等]第二条工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程建筑面积、层数等]2.4工程类别:[工程类别,如住宅、商业、工业等]2.5工程建设标准:[按照国家、行业或地方标准规定]第三条合同工期及进度安排3.1工期:[具体工期,如200天]3.2进度节点:[列出各阶段的具体时间节点]3.3工期延误责任:[因施工方原因导致的工期延误责任由施工方承担]第四条工程质量要求4.1质量标准:[按照国家标准、行业标准或地方标准执行]4.2质量检验:[施工过程中进行质量检验,并记录检验结果]4.3质量保证:[施工方对工程质量承担终身责任]第五条工程造价及支付方式5.1工程造价:[明确工程造价总额及构成]5.2付款方式:[分期付款、按进度付款等]5.3付款时间:[每个付款节点对应的具体时间]5.4付款条件:[满足工程进度、质量、验收等条件后付款]第六条材料设备供应6.1材料设备供应责任:[施工方负责材料设备供应,业主方提供必要的协助]6.2材料设备质量:[材料设备符合质量标准,并具有合格证明]6.3材料设备验收:[材料设备到场后进行验收,验收合格后方可使用]第七条施工现场管理7.1施工现场布置:[按照安全、文明施工要求进行布置]7.2施工现场安全:[采取有效措施确保施工安全,防止事故发生]7.3施工现场环境保护:[采取措施减少施工对环境的影响,如噪音、粉尘等]7.4施工现场文明施工:[保持施工现场整洁,规范施工行为]第八条施工变更8.1变更原因8.1.1设计变更:因设计不合理或错误导致的变更8.1.2环境因素:因不可抗力或环境变化导致的变更8.1.3业主方要求:因业主方需求变更导致的变更8.2变更程序8.2.1提出变更申请:业主方或施工方提出书面变更申请8.2.2审核批准:变更申请经双方共同审核批准8.2.3变更通知:变更内容以书面形式通知对方8.3变更责任8.3.1施工方责任:因施工方原因导致的变更,由施工方负责8.3.2业主方责任:因业主方原因导致的变更,由业主方负责8.3.3双方责任:因双方原因导致的变更,由双方按比例分担8.4变更费用8.4.1变更费用计算:根据变更内容重新计算工程量和造价8.4.2费用支付:变更费用按合同约定的付款方式进行支付第九条工程验收9.1验收标准9.1.1符合设计文件和施工图纸要求9.1.2符合国家、行业或地方质量标准9.1.3工程质量达到合同约定的标准9.2验收程序9.2.1验收申请:施工方在工程完工后向业主方提出验收申请9.2.2验收组织:由双方共同组织验收小组9.2.3验收实施:验收小组对工程进行全面检查和验收9.3验收责任9.3.1施工方责任:保证工程质量,确保工程符合验收标准9.3.2业主方责任:对验收结果进行确认,如有异议,可提出复验要求9.4验收期限9.4.1验收期限:自工程完工之日起[具体天数]内完成验收第十条违约责任10.1违约情形10.1.1施工方违约:如工期延误、质量不合格、未按约定完成工程等10.1.2业主方违约:如未按约定支付工程款、擅自变更工程等10.2违约责任承担10.2.1施工方违约:赔偿业主方因违约造成的损失10.2.2业主方违约:支付施工方因违约造成的损失10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额:根据损失情况计算赔偿金额10.3.2赔偿方式:以货币形式支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决:双方友好协商解决争议11.1.2仲裁解决:提交仲裁机构仲裁11.1.3法院诉讼:向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构:[具体仲裁机构名称]11.2.2法院:[具体法院名称]11.3争议解决程序11.3.1协商:在争议发生后,双方应积极协商11.3.2仲裁或诉讼:协商不成,按合同约定提交仲裁或诉讼第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2合同约定的解除条件成就12.1.3不可抗力导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1提出解除:一方提出解除合同的通知12.2.2确认解除:双方确认解除合同12.2.3解除后果:解除合同后,双方应按约定处理未履行部分12.3解除责任12.3.1双方责任:因解除合同造成的损失,由责任方承担第十三条合同终止13.1终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2双方协商一致13.1.3合同约定的终止条件成就13.1.4不可抗力导致合同无法履行13.2终止程序13.2.1提出终止:一方提出终止合同的通知13.2.2确认终止:双方确认终止合同13.2.3终止后果:终止合同后,双方应按约定处理未履行部分13.3终止责任13.3.1双方责任:因终止合同造成的损失,由责任方承担第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期:[合同签订之日起生效]14.2合同附件:[合同附件清单]14.3合同份数:[合同份数及保管方式]14.4其他约定:[其他双方约定的条款]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为了实现合同目的,经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方。1.2第三方可以是中介方、监理方、咨询方、评估方等,具体类型根据合同需要确定。第二条第三方介入的审批与责任2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入后,其责任范围、权利义务由书面协议约定。2.3第三方介入后,其行为对甲乙双方产生的法律后果,由第三方承担。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在书面协议中约定。3.2责任限额包括但不限于:违约责任、赔偿责任、侵权责任等。3.3第三方责任限额的约定应遵循公平、合理原则。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对甲乙双方的行为进行监督、检查和评估。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以履行其职责。4.3第三方有权根据评估结果,提出改进意见或建议。第五条第三方义务5.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定,公正、客观、独立地履行职责。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露或利用。5.3第三方应按照约定的时间和标准,完成其职责范围内的各项工作。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方之间的关系,由书面协议约定。6.2第三方与施工方、材料供应商等合同关系方之间的关系,由各自的合同约定。6.3第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方及其他合同关系方的合法权益。第七条第三方介入时的额外条款7.1第三方介入后,甲乙双方应根据第三方职责和任务,调整合同内容,确保第三方能够有效履行职责。7.2第三方介入后,甲乙双方应按照约定,及时向第三方提供相关信息和资料。7.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持密切沟通,共同协调解决合同履行过程中的问题。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。8.3第三方介入终止后,甲乙双方应根据实际情况,重新确定合同关系和责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中,应严格遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2第三方泄露商业秘密的,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的费用11.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照约定承担。11.2第三方介入费用包括但不限于:服务费、咨询费、评估费等。第十二条第三方介入的补充条款12.1本合同中未规定的第三方介入事项,由甲乙双方协商解决。12.2本合同附件中未包含的第三方介入事项,由甲乙双方在书面协议中约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细填写施工方和业主方的基本信息,包括名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。说明:本附件用于明确合同双方的身份和联系方式,便于合同履行过程中的沟通。2.附件二:工程概况表要求:详细描述工程名称、地点、规模、类别、建设标准等信息。说明:本附件用于明确工程的基本情况,便于合同双方对工程的理解和执行。3.附件三:合同工期及进度安排表要求:列出工程各阶段的进度节点和工期要求。说明:本附件用于明确工程进度安排,便于合同双方对工程进度的控制和监督。4.附件四:工程质量要求表要求:明确工程质量标准,包括国家标准、行业标准或地方标准。说明:本附件用于明确工程质量要求,便于合同双方对工程质量的监督和验收。5.附件五:工程造价及支付方式明细表要求:详细列出工程造价构成和付款方式、时间、条件等。说明:本附件用于明确工程造价和支付方式,便于合同双方对工程成本的监控和支付。6.附件六:材料设备供应清单要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、质量要求等。说明:本附件用于明确材料设备供应情况,便于合同双方对材料设备的管理和使用。7.附件七:施工现场管理细则要求:制定施工现场布置、安全、环境保护、文明施工等方面的具体要求。说明:本附件用于明确施工现场管理要求,便于合同双方对施工现场的监督和控制。8.附件八:施工变更记录表要求:记录施工过程中发生的变更原因、程序、责任和费用等信息。说明:本附件用于明确施工变更情况,便于合同双方对变更的监督和评估。9.附件九:工程验收报告要求:详细记录工程验收的时间、人员、结果和意见。说明:本附件用于明确工程验收情况,便于合同双方对工程质量的确认。10.附件十:违约行为及责任认定记录表要求:记录合同履行过程中发生的违约行为和责任认定情况。说明:本附件用于明确违约行为及责任认定,便于合同双方对违约行为的处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按约定时间完成工程,导致工期延误。施工方提供的材料设备质量不合格,影响工程质量。业主方未按约定支付工程款。业主方擅自变更工程内容,导致施工方增加费用或工期延误。2.责任认定标准:工期延误:根据延误天数和合同约定,计算违约金或赔偿金。材料设备质量问题:根据质量检验结果,由责任方承担修复、更换或赔偿费用。未支付工程款:根据合同约定,支付逾期付款利息或违约金。擅自变更工程内容:根据变更原因和影响,由责任方承担增加费用或工期延误的责任。示例说明:若施工方因自身原因导致工期延误5天,根据合同约定,施工方需支付每天1000元的违约金,共计5000元。若业主方未按约定支付工程款,每逾期一天,需支付1%的逾期付款利息。若施工方提供的材料设备质量不合格,导致工程返工,施工方需承担返工费用和材料设备更换费用。全文完。2024年度小型建设工程施工合同格式1本合同目录一览第一条合同双方信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条工程施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺第四条工程施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3施工工期第五条工程施工质量标准5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证第六条工程施工进度6.1进度计划6.2进度调整6.3进度检查第七条工程施工安全7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八条合同价款及支付方式8.1合同价款8.2付款方式8.3付款时间第九条材料设备供应9.1材料设备供应责任9.2材料设备质量要求9.3材料设备供应进度第十条合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同附件13.4合同解释第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1合同甲方信息甲方名称:_________________甲方地址:_________________甲方联系人:_________________甲方联系电话:_________________1.2合同乙方信息乙方名称:_________________乙方地址:_________________乙方联系人:_________________乙方联系电话:_________________第二条工程概况2.1工程名称:_________________2.2工程地点:_________________2.3工程规模:_________________2.4工程类型:_________________第三条工程施工内容3.1施工范围:_________________3.2施工内容:_________________3.3施工工艺:_________________第四条工程施工期限4.1施工开始日期:_________________4.2施工结束日期:_________________4.3施工工期:_________________(天)第五条工程施工质量标准5.1质量标准:_________________5.2质量检验:_________________5.3质量保证:_________________第六条工程施工进度6.1进度计划:_________________6.2进度调整:_________________6.3进度检查:_________________第七条工程施工安全7.1安全生产责任制:_________________7.2安全生产措施:_________________7.3安全事故处理:_________________第八条合同价款及支付方式8.1合同价款合同总金额:人民币_____万元整。合同价款构成:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。8.2付款方式(1)预付款:合同签订后____个工作日内,乙方应向甲方支付合同总金额的_____%作为预付款。(2)进度款:按工程进度分期支付,每完成合同约定工程量的一定比例后,乙方应向甲方提交付款申请,甲方应在____个工作日内支付相应款项。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在____个工作日内提交竣工结算报告,甲方应在____个工作日内审核完毕并支付结算款。(4)质保金:合同总金额的_____%作为质保金,在工程保修期满后____个工作日内无质量问题退还乙方。8.3付款时间每次付款的具体时间应在付款方式中明确约定。第九条材料设备供应9.1材料设备供应责任(1)甲方负责提供工程所需的材料、设备清单,并确保其符合设计要求和施工规范。(2)乙方负责按照甲方提供的清单,按时、按质、按量供应材料、设备。9.2材料设备质量要求所有材料、设备必须符合国家现行质量标准,并附有产品合格证明。9.3材料设备供应进度乙方应按照工程进度计划,合理安排材料、设备的供应,确保工程顺利进行。第十条合同变更与解除10.1合同变更(1)因不可抗力、设计变更、工程量增减等非乙方原因导致合同内容变更的,双方应协商一致,签订变更协议。(2)任何一方不得擅自变更合同内容。10.2合同解除(1)因一方违约,另一方有权解除合同。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.3合同终止合同履行完毕或合同解除后,合同终止。第十一条违约责任11.1违约行为包括但不限于:未按时付款、未按质按量完成工程、材料设备供应不符合要求等。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。(2)违约方应支付违约金,违约金数额按合同约定。11.3违约赔偿(1)赔偿金额包括但不限于:直接经济损失、合同约定的违约金、因违约造成的第三方损失等。(2)赔偿方式:违约方应在收到赔偿要求后____个工作日内支付赔偿金。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在____个工作日内提交争议解决申请。(2)人民法院应在收到申请后____个工作日内受理。12.3争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内解决。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期合同生效日期为____年____月____日。13.3合同附件合同附件包括但不限于:工程图纸、工程量清单、材料设备清单等。13.4合同解释合同解释以本合同为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方违约,另一方有权解除合同。14.2合同终止条件合同履行完毕或合同解除后,合同终止。14.3合同解除与终止程序(1)合同解除:双方协商一致后,签订解除协议。(2)合同终止:合同履行完毕或解除后,合同自动终止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询、担保、仲裁等服务的个人或机构。1.2第三方类型(1)监理单位:负责对工程施工过程进行监督和检查,确保工程质量。(2)咨询机构:提供专业技术咨询和意见。(3)担保公司:为合同履行提供担保服务。(4)仲裁机构:在合同争议解决中提供仲裁服务。(5)其他中介机构:如评估机构、检测机构等。第二条甲乙双方在第三方介入时的额外条款2.1第三方介入程序(1)甲乙双方同意,在必要时引入第三方服务,应事先协商一致,并签订相应的合作协议。(2)第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的合同信息,包括但不限于合同内容、双方的权利义务等。2.2第三方职责(1)第三方应根据合作协议的约定,履行其职责,并对自身提供的服务质量负责。(2)第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的权利,不得泄露任何一方商业秘密。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成的损失,应当承担的最高赔偿金额。3.2责任限额约定(1)第三方责任限额应根据第三方合作协议的约定,由甲乙双方协商确定。(2)责任限额应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金等。3.3责任限额的调整(1)责任限额一经确定,除非双方协商一致,否则不得擅自调整。(2)如因法律法规变动或行业标准调整,导致责任限额需要调整的,双方应重新协商确定。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分(1)甲方责任:负责工程项目的投资、设计、施工许可等。(2)乙方责任:负责工程项目的施工、材料设备采购、施工管理等工作。(3)第三方责任:根据合作协议,负责特定服务,如监理、咨询、担保等。4.2权利义务划分(1)甲方权利:监督第三方履行职责,要求第三方提供必要的报告和资料。(2)甲方义务:支付第三方服务费用,配合第三方履行职责。(3)乙方权利:要求第三方提供专业意见,监督第三方服务质量。(4)乙方义务:提供施工条件和资料,配合第三方履行职责。4.3责任承担划分(1)甲方责任:因甲方原因导致第三方职责履行不力的,甲方应承担相应责任。(2)乙方责任:因乙方原因导致第三方职责履行不力的,乙方应承担相应责任。(3)第三方责任:因第三方自身原因导致职责履行不力的,第三方应承担相应责任。第五条第三方介入的争议解决5.1争议解决方式(1)甲乙双方与第三方之间发生的争议,应通过协商解决。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决程序(1)争议发生后,争议方应在____个工作日内提交争议解决申请。(2)人民法院应在收到申请后____个工作日内受理。5.3争议解决期限自争议发生之日起____个工作日内解决。第六条本合同其他条款的适用本合同中关于甲乙双方权利义务、违约责任、争议解决等条款,在第三方介入后继续适用,除非有特别约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:图纸应清晰、完整,符合国家现行设计规范,并由甲方或甲方委托的设计单位提供。说明:工程图纸是施工的重要依据,乙方应严格按照图纸进行施工。2.工程量清单要求:清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价等。说明:工程量清单是计算合同价款和支付进度款的重要依据。3.材料设备清单要求:清单应包括材料设备的名称、规格、型号、产地、数量、单价等。4.施工组织设计要求:设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。5.合同签订协议要求:协议应包括甲乙双方的基本信息、合同内容、签订日期等。说明:合同签订协议是合同生效的重要文件。6.支付款项明细表要求:明细表应包括付款日期、付款金额、付款原因等。说明:明细表是甲乙双方进行付款的重要依据。7.工程验收报告要求:报告应包括验收日期、验收结果、验收人员等。说明:工程验收报告是工程竣工验收的重要文件。8.争议解决协议要求:协议应包括争议解决方式、争议解决程序等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件。9.合同变更协议要求:协议应包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:合同变更协议是合同变更的重要文件。10.第三方合作协议要求:协议应包括第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。说明:第三方合作协议是第三方介入的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为甲方违约行为:a.未按时支付进度款。b.提供的图纸、材料设备不符合要求。c.未按合同约定提供施工条件。乙方违约行为:a.未按时完成工程进度。b.工程质量不符合要求。c.违反安全生产规定。d.未按时提交竣工结算报告。第三方违约行为:a.未按时提供专业服务。b.提供的服务不符合要求。c.泄露甲乙双方商业秘密。2.责任认定标准违约责任应根据违约行为的性质、影响、损失等因素进行认定。违约方应根据违约程度承担相应的违约责任,包括但不限于:a.支付违约金。b.赔偿守约方因此遭受的损失。c.承担相应的行政或刑事责任。3.违约责任示例说明甲方未按时支付进度款,乙方因此产生额外费用,甲方应支付乙方相应的违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失,乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度小型建设工程施工合同格式2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2招标单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程造价及付款方式3.1工程造价3.2付款方式3.3付款节点4.施工工期4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工延期责任5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供5.2技术规范6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3事故处理8.材料设备8.1材料设备采购8.2材料设备质量8.3材料设备验收9.施工进度与协调9.1施工进度计划9.2进度协调9.3进度变更10.施工验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收不合格处理11.保修责任11.1保修期限11.2保修范围11.3保修费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同解除与终止13.1合同解除情形13.2合同终止程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称:___________1.1.2施工单位法定代表人:___________1.1.3施工单位注册地址:___________1.1.4施工单位联系电话:___________1.1.5施工单位开户银行及账号:___________1.2招标单位信息1.2.1招标单位名称:___________1.2.2招标单位法定代表人:___________1.2.3招标单位注册地址:___________1.2.4招标单位联系电话:___________1.2.5招标单位开户银行及账号:___________第二条工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________平方米/座/条等2.4工程建设内容:2.4.1土建工程:___________2.4.2安装工程:___________2.4.3装修工程:___________2.4.4其他工程:___________第三条工程造价及付款方式3.1工程造价:___________万元人民币3.2付款方式:3.2.1预付款:合同签订后___________日内支付总额的___________%3.2.2进度款:按月进度支付,每月支付总额的___________%3.2.3验收款:验收合格后___________日内支付总额的___________%3.2.4保修金:合同总价款的___________%,保修期满无质量问题后无息退还3.3付款节点:3.3.1首付款支付时间:___________3.3.2进度款支付时间:每月___________日前3.3.3验收款支付时间:验收合格后___________日内3.3.4保修金支付时间:合同签订后___________日内第四条施工工期4.1施工开始时间:___________4.2施工结束时间:___________4.3施工延期责任:4.3.1因施工单位原因造成的工期延误,每延误一日,施工单位应向招标单位支付___________元人民币的违约金4.3.2因招标单位原因造成的工期延误,工期相应顺延,施工单位不承担违约责任第五条施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供:5.1.1施工图纸由招标单位提供,施工单位在收到图纸后___________日内完成图纸会审5.1.2施工图纸必须符合国家及行业相关技术规范和标准5.2技术规范:5.2.1施工单位必须按照招标文件和设计图纸要求,执行国家和行业的相关技术规范和标准5.2.2施工单位在施工过程中如需变更设计,必须经过招标单位批准第六条施工质量要求6.1质量标准:6.1.1施工单位必须按照合同约定和设计图纸要求,确保工程质量达到国家规定的合格标准6.1.2施工单位应建立质量管理体系,确保施工过程质量受控6.2质量检测:6.2.1施工单位应按照合同约定和设计图纸要求,进行质量检测和验收6.2.2招标单位有权对工程质量进行监督和检查6.3质量责任:6.3.1施工单位对施工过程中的质量问题承担全部责任6.3.2因施工单位原因造成的质量问题,施工单位应负责返工、修复,并承担由此产生的费用第七条施工安全7.1安全生产责任:7.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全7.1.2施工单位应按照国家和行业的相关安全法规,制定安全生产规章制度7.2安全防护措施:7.2.1施工单位应采取有效措施,防止施工现场发生安全事故7.2.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患7.3事故处理:7.3.1发生安全事故时,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大7.3.2施工单位应在事故发生后___________小时内向招标单位报告事故情况,并按照相关规定进行处理第八条材料设备8.1材料设备采购8.1.1施工单位负责材料设备的采购,所有材料设备必须符合设计要求和合同约定8.1.2施工单位在采购材料设备前应向招标单位提供详细的采购计划,包括材料设备的名称、规格、型号、数量、价格、供应商等信息8.2材料设备质量8.2.1采购的材料设备必须符合国家及行业标准,具有出厂合格证、检验报告等相关文件8.2.2施工单位对采购的材料设备进行验收,不合格的材料设备不得使用8.3材料设备验收8.3.1材料设备进场时,施工单位应按照合同约定和设计要求进行验收8.3.2验收不合格的材料设备,施工单位有权要求供应商退换或赔偿第九条施工进度与协调9.1施工进度计划9.1.1施工单位应根据合同工期和工程实际情况,编制详细的施工进度计划,报招标单位批准9.1.2施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间、质量要求、安全措施等内容9.2进度协调9.2.1施工单位应定期向招标单位报告施工进度,如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知招标单位9.2.2招标单位应协助施工单位解决施工过程中遇到的问题,确保工程顺利进行9.3进度变更9.3.1因设计变更、材料设备供应等原因导致施工进度发生变化,施工单位应及时向招标单位提出变更申请9.3.2招标单位应在收到变更申请后___________日内答复施工单位,必要时进行现场核实第十条施工验收10.1验收标准10.1.1施工单位应按照合同约定和设计要求,完成工程建设和质量验收10.1.2验收标准应符合国家及行业的相关标准和规范10.2验收程序10.2.1施工单位完成工程后,应向招标单位提出验收申请10.2.2招标单位应组织相关人员进行验收,验收合格后,双方应在验收报告上签字10.3验收不合格处理10.3.1验收不合格的工程,施工单位应在___________日内进行整改10.3.2整改后,施工单位应重新申请验收,直至验收合格第十一条保修责任11.1保修期限11.1.1工程保修期限自竣工验收合格之日起计算,具体期限按照国家和行业的相关规定执行11.2保修范围11.2.1保修范围包括工程主体结构、安装工程、装饰装修工程等11.2.2保修范围不包括因使用不当、自然损耗、不可抗力等因素造成的损坏11.3保修费用11.3.1在保修期内,因施工单位原因造成的质量问题,施工单位应承担保修责任和费用11.3.2保修费用按照国家和行业的相关规定执行第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1施工单位未按时完成工程,每延误一日,应向招标单位支付___________元人民币的违约金12.1.2施工单位未按合同约定进行施工,导致工程不合格,应承担返工、修复费用12.1.3施工单位违反安全生产规定,导致安全事故发生,应承担相应法律责任12.2违约责任承担12.2.1违约责任由违约方承担,双方另有约定的除外12.2.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失第十三条合同解除与终止13.1合同解除情形13.1.1因不可抗力导致合同无法履行13.1.2双方协商一致解除合同13.2合同终止程序13.2.1双方协商一致解除合同,应签订解除合同协议第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议,应友好协商解决14.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.2.2本合同未尽事宜,按中华人民共和国法律、法规的规定执行第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中“第三方”指除合同双方(甲方:招标单位,乙方:施工单位)以外的任何个人或组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同执行过程中的技术指导、监督管理、质量检测、安全监理、咨询服务等。3.第三方介入的引入程序3.2甲方或乙方应向对方书面通知第三方介入的意向,并说明第三方介入的具体内容和原因。4.第三方介入的责权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定和甲方或乙方的要求,提供专业服务。4.1.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。4.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论