2024年度商品房认购合同范本（含车位）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度商品房认购合同范本（含车位）本合同目录一览1.认购人信息1.1认购人姓名1.2认购人身份证号码1.3认购人联系方式2.房屋信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋户型2.4房屋结构3.车位信息3.1车位编号3.2车位面积3.3车位类型4.认购价格4.1房屋认购价格4.2车位认购价格5.认购金及付款方式5.1认购金金额5.2付款方式5.3付款时间节点6.交付条件6.1交付标准6.2交付日期6.3交付方式7.交房手续及费用7.1交房手续7.2交房费用7.3费用支付方式8.违约责任8.1认购人违约责任8.2出售人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1生效条件11.2生效时间12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定14.1特别约定事项14.2不可抗力条款14.3合同未尽事宜第一部分：合同如下：第一条认购人信息1.1认购人姓名：_______1.2认购人身份证号码：_______1.3认购人联系方式：电话：_______，电子邮箱：_______第二条房屋信息2.1房屋坐落：_______2.2房屋面积：_______平方米2.3房屋户型：_______室_______厅_______卫2.4房屋结构：_______第三条车位信息3.1车位编号：_______3.2车位面积：_______平方米3.3车位类型：_______第四条认购价格4.1房屋认购价格：_______元/平方米，总价_______元4.2车位认购价格：_______元/平方米，总价_______元第五条认购金及付款方式5.1认购金金额：_______元5.2付款方式：5.2.1认购金支付：_______日内支付至出卖人指定账户；5.2.2首付款支付：_______日内支付至出卖人指定账户；5.2.3余款支付：_______日内支付至出卖人指定账户；5.3付款时间节点：5.3.1认购金支付时间：_______年_______月_______日；5.3.2首付款支付时间：_______年_______月_______日；5.3.3余款支付时间：_______年_______月_______日；第六条交付条件6.1交付标准：6.1.1房屋达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准；6.1.2车位达到可使用状态；6.2交付日期：_______年_______月_______日；6.3交付方式：出卖人将房屋及车位交付给认购人。第七条交房手续及费用7.1交房手续：7.1.1认购人须在规定时间内办理房屋及车位的交付手续；7.1.2出卖人提供房屋及车位的交付文件；7.2交房费用：7.2.1交房手续费：_______元；7.2.2产权证办理费用：_______元；7.2.3其他相关费用：_______元；7.3费用支付方式：7.3.1交房手续费支付：_______日内支付至出卖人指定账户；7.3.2产权证办理费用支付：_______日内支付至出卖人指定账户；7.3.3其他相关费用支付：_______日内支付至出卖人指定账户。第八条违约责任8.1认购人违约责任8.1.1认购人未按约定支付认购金或首付款的，每逾期一日，应向出卖人支付_______%的违约金；8.1.2认购人未按约定时间办理房屋及车位交付手续的，每逾期一日，应向出卖人支付_______%的违约金；8.1.3认购人单方面解除合同的，应向出卖人支付_______%的违约金；8.2出售人违约责任8.2.1出售人未按约定时间交付房屋及车位的，每逾期一日，应向认购人支付_______%的违约金；8.2.2出售人提供的房屋及车位不符合交付标准的，认购人有权要求修复或减少房款，并可要求支付_______%的违约金；8.2.3出售人未按约定时间办理产权证办理手续的，每逾期一日，应向认购人支付_______%的违约金；第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议；9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院；第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同；10.1.2出售人严重违约，认购人要求解除合同；10.1.3认购人严重违约，出售人要求解除合同；10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议；10.2.2一方要求解除合同的，应书面通知对方，并按照约定支付违约金；第十一条合同生效11.1生效条件11.1.1双方签字或盖章；11.1.2认购金支付完毕；11.2生效时间11.2.1自双方签字或盖章之日起生效；第十二条合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致；12.2变更程序12.2.1双方签订变更协议；12.2.2协议生效后，原合同相应条款失效；第十三条合同附件13.1附件清单13.1.1房屋平面图；13.1.2车位平面图；13.1.3付款凭证；13.1.4交房手续清单；13.2附件内容13.2.1房屋平面图应详细标注房屋结构、面积、户型等信息；13.2.2车位平面图应标注车位编号、面积、类型等信息；13.2.3付款凭证应包括付款时间、金额、收款人等信息；13.2.4交房手续清单应列明办理交房手续所需文件及费用；第十四条其他约定14.1特别约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决；14.2不可抗力条款14.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行的，双方互不承担责任；14.2.2不可抗力事件包括但不限于地震、火灾、战争等；14.2.3发生不可抗力事件，应及时通知对方，并采取必要措施减少损失；第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于房地产中介机构、评估机构、律师事务所、公证机构等，以及任何因合同履行需要介入的第三方服务提供者。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同时，因自身原因导致的违约或损害，应承担相应的违约责任或赔偿责任。2.2第三方的责任限额，应根据其提供服务的内容、性质及潜在风险，由甲乙双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确。第三条第三方介入程序3.1.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方提供专业服务；3.1.2法律法规规定必须引入第三方进行评估、鉴定等；3.1.3出卖人或认购人单方面要求引入第三方进行评估、鉴定等。3.2第三方介入的程序如下：3.2.1甲乙双方协商确定第三方；3.2.2第三方与甲乙双方签订服务协议；3.2.3第三方按照服务协议的规定履行职责；3.2.4第三方将服务结果报告给甲乙双方。第四条第三方责任划分4.1第三方在履行本合同时，其责任仅限于其提供服务范围，对合同其他部分的责任不承担责任。4.2甲乙双方对第三方的选择、服务内容及服务结果有最终决定权，第三方应遵守甲乙双方的决定。4.3第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲乙双方权益受损，第三方应承担相应的法律责任。第五条第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助，以完成其服务职责。5.2第三方有权根据服务协议的要求，对甲乙双方提供的信息进行保密。第六条第三方义务6.1第三方应按照服务协议的规定，及时、准确地履行其服务职责。6.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其服务的合法性、合规性。第七条第三方变更及退出7.1如第三方因故无法继续履行服务职责，应提前通知甲乙双方，并协助甲乙双方选择新的第三方。7.2第三方退出服务后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行合同义务。第八条第三方服务费用8.1第三方服务费用由甲乙双方按照服务协议的规定分摊。8.2第三方服务费用包括但不限于评估费、咨询费、手续费等。第九条第三方责任赔偿9.1第三方在履行服务过程中，因自身原因导致的违约或损害，应按照本合同及服务协议的约定承担赔偿责任。9.2甲乙双方有权要求第三方赔偿因其违约或损害所造成的直接经济损失。第十条第三方保密义务10.1第三方对本合同内容以及甲乙双方提供的相关信息负有保密义务。10.2第三方不得将本合同内容或甲乙双方提供的信息泄露给任何第三方。第十一条本合同其他条款的适用11.1本合同修正条款与本合同其他条款不一致的，以本合同修正条款为准。11.2本合同修正条款未尽事宜，仍适用本合同其他条款。11.3本合同修正条款的生效，自双方签字或盖章之日起。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋平面图详细要求：标注房屋的结构、面积、户型、房间布局、门窗位置等详细信息。附件说明：房屋平面图是合同的重要组成部分，用于明确房屋的具体结构和面积。2.车位平面图详细要求：标注车位的编号、面积、类型、车位位置等详细信息。附件说明：车位平面图是合同的重要组成部分，用于明确车位的具体位置和类型。3.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、收款人信息、银行流水等。附件说明：付款凭证是证明付款行为的重要文件，用于核实付款的真实性和准确性。4.交房手续清单详细要求：列明办理交房手续所需的文件、费用以及办理流程。附件说明：交房手续清单是合同履行过程中的重要文件，用于指导双方办理交房手续。5.第三方服务协议详细要求：包括服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务等。附件说明：第三方服务协议是第三方介入合同履行过程中的重要文件，用于明确第三方服务的相关事宜。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。附件说明：争议解决协议是合同履行过程中解决争议的重要文件，用于明确争议解决的具体措施。说明二：违约行为及责任认定：1.认购人违约行为及责任认定：违约行为：未按约定支付认购金或首付款。责任认定：每逾期一日，应向出卖人支付_______%的违约金。示例：如认购人逾期支付首付款，应向出卖人支付首付款总额_______元的_______%作为违约金。2.出售人违约行为及责任认定：违约行为：未按约定时间交付房屋及车位。责任认定：每逾期一日，应向认购人支付_______%的违约金。示例：如出售人逾期交付房屋，应向认购人支付房屋总价款_______元的_______%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定履行服务职责或提供的服务不符合要求。责任认定：第三方应承担相应的违约责任或赔偿责任。示例：如第三方提供的服务结果与约定不符，导致甲乙双方权益受损，第三方应赔偿相应的经济损失。4.争议解决违约行为及责任认定：违约行为：未按约定参与争议解决或故意拖延争议解决进程。责任认定：违约方应承担相应的责任，如支付违约金或赔偿损失。示例：如一方故意拖延争议解决进程，应向另一方支付_______元的违约金。全文完。2024年度商品房认购合同范本（含车位）1本合同目录一览1.认购方基本信息1.1认购方名称1.2认购方证件类型1.3认购方证件号码1.4认购方联系方式2.商品房基本信息2.1商品房项目名称2.2商品房楼栋号2.3商品房单元号2.4商品房面积2.5商品房户型2.6商品房总价3.车位认购信息3.1车位编号3.2车位面积3.3车位总价4.认购金额及支付方式4.1认购定金4.2认购款项支付方式4.3认购款项支付时间5.合同签订时间及地点6.合同生效条件7.认购方权利义务7.1认购方权利7.2认购方义务8.开发商权利义务8.1开发商权利8.2开发商义务9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决方式11.合同附件12.合同其他约定13.合同份数14.合同签署日期第一部分：合同如下：1.认购方基本信息1.1认购方名称：房地产开发有限公司1.2认购方证件类型：营业执照1.3认购方证件号码：052.商品房基本信息2.1商品房项目名称：住宅小区2.2商品房楼栋号：2号楼2.3商品房单元号：202室2.4商品房面积：100平方米2.5商品房户型：三室两厅一卫2.6商品房总价：100万元3.车位认购信息3.1车位编号：B21023.2车位面积：30平方米3.3车位总价：10万元4.认购金额及支付方式4.1认购定金：10万元4.2认购款项支付方式：银行转账4.3认购款项支付时间：合同签订之日起5个工作日内5.合同签订时间及地点5.1合同签订时间：2024年2月20日5.2合同签订地点：市区路号房地产开发有限公司办公室6.合同生效条件6.1双方签署本合同并签字盖章后生效。6.2认购方支付认购定金后，合同生效。7.认购方权利义务7.1认购方权利7.1.1认购方有权要求开发商按照合同约定交付商品房及车位。7.1.2认购方有权要求开发商按照合同约定办理产权登记。7.2认购方义务7.2.1认购方应按照合同约定支付认购定金及款项。7.2.2认购方应遵守商品房及车位的使用规定。7.2.3认购方应在开发商通知的时间内办理产权登记手续。8.开发商权利义务8.1开发商权利8.1.1开发商有权在合同约定的期限内交付符合规定的商品房及车位。8.1.2开发商有权要求认购方按照合同约定履行付款义务。8.1.3开发商有权对认购方违反合同约定的事项采取相应措施。8.2开发商义务8.2.1开发商应按照合同约定的时间、质量和标准交付商品房及车位。8.2.2开发商应配合认购方办理产权登记手续。8.2.3开发商应按照合同约定提供物业管理服务。9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.1.3开发商未在合同约定的时间内交付商品房及车位。9.2违约责任9.2.1双方任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2.2开发商未按期交付商品房及车位，每逾期一日，应向认购方支付合同总价1%的违约金。9.2.3认购方未按期支付款项，每逾期一日，应向开发商支付应付款项0.5%的滞纳金。10.争议解决方式10.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.合同附件11.1.1商品房预售许可证11.1.2商品房及车位平面图11.1.3商品房及车位质量保证书11.1.4物业管理服务协议12.合同其他约定12.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.合同份数13.1本合同一式两份，双方各执一份。14.合同签署日期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与角色15.1本合同所称的“第三方”是指在本合同履行过程中，为协助双方完成合同目的而介入的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、监理单位、律师事务所、评估机构等。15.2第三方在本合同中的角色是辅助性的，其职责是根据本合同的约定，协助双方履行合同义务，确保合同条款的顺利执行。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。16.2第三方的介入程序如下：16.2.1甲乙双方共同选择并确定第三方。16.2.2第三方与甲乙双方分别签订合作协议。16.2.3第三方在合作协议中明确其职责、权利和义务。17.第三方的权利与义务17.1第三方的权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.1.2第三方有权根据合作协议的内容，对甲乙双方的履行情况进行监督和评估。17.2第三方的义务17.2.1第三方应按照合作协议的约定，客观、公正地履行职责。17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。18.第三方的责任限额18.1第三方在本合同中的责任以合作协议中约定的责任限额为限。18.2若第三方因违反合作协议造成甲乙双方损失的，第三方应承担不超过协议约定的责任限额的赔偿责任。18.3若第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，第三方应承担全部赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系，第三方不承担甲乙双方在合同中的直接责任。19.2第三方对甲乙双方的责任仅限于合作协议的约定，不包括对其他第三方（如供应商、承包商等）的责任。19.3第三方在履行职责过程中，若涉及与其他第三方（如政府部门、检验机构等）的沟通和协调，第三方应自行承担相关责任。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，若需对本合同进行变更，应经甲乙双方及第三方共同协商一致，并签订书面变更协议。20.2变更协议与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入后的合同终止21.1第三方介入后，若因任何原因导致第三方无法继续履行职责，甲乙双方应协商决定是否解除与第三方的合作协议。21.2第三方合作协议的解除，不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入后的争议解决22.1第三方介入后，若甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过友好协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.商品房预售许可证详细要求：提供由当地房地产管理部门颁发的有效预售许可证复印件，确保其真实性和有效性。说明：该许可证是开发商合法销售商品房的必要证明。2.商品房及车位平面图详细要求：提供清晰的平面图，标注楼栋号、单元号、房间号、车位编号等信息。说明：平面图有助于认购方了解所购房产的具体位置和车位情况。3.商品房及车位质量保证书详细要求：保证书应包含商品房及车位的质量标准、保修期限、保修方式等信息。说明：该保证书是开发商对商品房及车位质量的承诺。4.物业管理服务协议详细要求：协议应包含物业管理服务的内容、收费标准、服务期限、纠纷解决方式等信息。说明：该协议是认购方享受物业管理服务的依据。5.认购方身份证明文件详细要求：提供有效的身份证件复印件，确保其真实性和有效性。说明：该文件是认购方身份的证明。6.认购款项支付凭证详细要求：提供银行转账凭证或现金支付凭证，确保支付金额与合同约定一致。说明：该凭证是认购方履行付款义务的证据。7.合同签订及变更协议详细要求：提供合同的原件及所有变更协议的原件，确保其完整性和一致性。说明：该文件是合同履行过程中所有变更的正式记录。8.第三方合作协议详细要求：提供第三方与甲乙双方签订的合作协议的原件，确保其真实性和有效性。说明：该协议是第三方介入合同履行过程的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：开发商未按合同约定时间交付商品房及车位。认购方未按合同约定支付款项。第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准：开发商违约：每逾期一日，支付认购方合同总价1%的违约金。认购方违约：每逾期一日，支付开发商应付款项0.5%的滞纳金。第三方违约：根据合作协议约定的责任限额，承担相应的赔偿责任。3.示例说明：开发商违约：若开发商未能在合同约定的交付日期前交付商品房，则每逾期一日，需向认购方支付1万元违约金。认购方违约：若认购方未能在合同约定的付款日期前支付款项，则每逾期一日，需向开发商支付5000元滞纳金。第三方违约：若第三方未按合作协议提供必要的协助，导致合同履行受阻，则根据协议约定的责任限额，承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度商品房认购合同范本（含车位）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.商品房基本信息2.1商品房位置2.2商品房面积2.3商品房结构2.4商品房户型3.商品房价格3.1商品房单价3.2商品房总价3.3首付款比例3.4按揭贷款信息4.车位信息4.1车位数量4.2车位价格4.3车位产权5.认购流程5.1认购时间5.2认购手续5.3认购费用6.付款方式6.1付款时间6.2付款方式6.3付款凭证7.交房时间7.1交房时间约定7.2交房条件8.交房手续8.1交房所需文件8.2交房流程9.质量保证9.1房屋质量保证9.2车位质量保证10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除流程13.其他约定13.1其他条款约定13.2其他约定事项14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方信息甲方名称：__________甲方地址：__________甲方联系人：__________甲方联系电话：__________1.2乙方信息乙方名称：__________乙方地址：__________乙方联系人：__________乙方联系电话：__________2.商品房基本信息2.1商品房位置商品房所在区域：__________商品房所在小区：__________商品房楼栋号：__________商品房单元号：__________商品房房号：__________2.2商品房面积商品房建筑面积：__________平方米商品房套内面积：__________平方米商品房公摊面积：__________平方米2.3商品房结构商品房结构类型：__________商品房户型：__________2.4商品房户型商品房户型图：__________3.商品房价格3.1商品房单价商品房单价：__________元/平方米3.2商品房总价商品房总价：__________元3.3首付款比例首付款比例：__________3.4按揭贷款信息按揭贷款银行：__________按揭贷款额度：__________按揭贷款利率：__________4.车位信息4.1车位数量车位数量：__________4.2车位价格车位价格：__________元/个4.3车位产权车位产权：__________5.认购流程5.1认购时间认购时间：__________5.2认购手续认购手续：__________5.3认购费用认购费用：__________6.付款方式6.1付款时间付款时间：__________6.2付款方式付款方式：__________6.3付款凭证付款凭证：__________7.交房时间7.1交房时间约定交房时间：__________7.2交房条件交房条件：__________8.交房手续8.1交房所需文件甲方需提供的文件：1.房屋所有权证2.土地使用权证3.商品房预售许可证4.住宅质量保证书5.住宅使用说明书6.房屋买卖合同乙方需提供的文件：1.身份证2.付款凭证3.其他相关文件8.2交房流程1.乙方在约定的时间内携带上述文件至甲方指定的地点办理交房手续。2.甲方对乙方提供的文件进行审核，确认无误后，双方签订《商品房交付确认书》。3.甲方将房屋钥匙交付给乙方，并告知乙方房屋的保修期限和保修范围。4.乙方在收房后，应立即对房屋进行验收，并在《商品房交付确认书》上签字确认。9.质量保证9.1房屋质量保证1.符合国家有关房屋建筑工程质量标准。2.无重大质量问题，如墙体裂缝、漏水、渗漏等。3.附属设施齐全，功能正常。9.2车位质量保证1.符合国家有关车位建筑工程质量标准。2.无重大质量问题，如地面不平、设施损坏等。3.车位内照明、监控等设施齐全，功能正常。10.违约责任10.1甲方违约责任1.若甲方未在约定的时间内交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付__________元违约金。2.若甲方提供的房屋存在重大质量问题，乙方有权要求甲方修复或更换，并赔偿因此造成的损失。10.2乙方违约责任1.若乙方未在约定的时间内支付房款，每逾期一日，应向甲方支付__________元违约金。2.若乙方在房屋交付后擅自改变房屋结构或用途，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。12.合同解除12.1合同解除条件1.甲方严重违约，乙方有权解除合同。2.乙方严重违约，甲方有权解除合同。12.2合同解除流程1.双方协商一致解除合同的，应签订《合同解除协议》。2.一方单方面解除合同的，应书面通知对方，并保留相关证据。13.其他约定13.1其他条款约定双方可就合同未尽事宜另行协商，并在合同附件中予以明确。13.2其他约定事项1.本合同未尽事宜，按照国家法律法规及行业规范执行。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.2合同终止条件1.房屋交付完毕，本合同终止。2.双方协商一致解除合同，本合同终止。3.本合同约定的其他终止条件成就时，本合同终止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为促成甲乙双方达成交易或提供相关服务，经甲乙双方同意介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介机构、律师、评估机构、监理机构等。2.第三方责任2.1第三方在合同中的责任限于其在合同中约定的服务范围内，不承担本合同中甲乙双方的权利义务。2.2第三方在提供服务的过程中，应遵守国家法律法规及行业规范，确保其提供的服务的真实性、合法性。2.3第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲乙双方权益受损，应承担相应的法律责任。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额为__________元。3.2如第三方责任造成甲乙双方权益受损，超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况自行承担。4.甲乙双方权利义务4.1第三方介入后，甲乙双方的权利义务仍按照本合同约定执行。4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订《第三方服务协议》，明确第三方在本合同中的权利义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：1.第三方应根据《第三方服务协议》为甲方提供相关服务。2.第三方在提供服务过程中，如需甲方协助，甲方应予以配合。5.2第三方与乙方的关系：1.第三方应根据《第三方服务协议》为乙方提供相关服务。2.第三方在提供服务过程中，如需乙方协助，乙方应予以配合。5.3第三方与甲乙双方的关系：1.第三方在本合同中的责任限于其在合同中约定的服务范围内。2.第三方在提供服务过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。6.第三方介入的程序6.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入本合同。6.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订《第三方服务协议》，明确第三方在本合同中的权利义务。6.3第三方介入后，甲乙双方应按照本合同及《第三方服务协议》的约定履行