2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理本合同目录一览1.索赔条款概述1.1索赔的提起与受理1.2索赔的依据与证据1.3索赔的范围与标准1.4索赔的流程与时间2.工期管理条款2.1工期计划与调整2.2工期延误的原因与责任2.3工期延误的处理措施2.4工期延误的索赔与补偿3.索赔的申请与审核3.1索赔申请的条件与要求3.2索赔申请的提交与受理3.3索赔申请的审核与批准3.4索赔申请的回复与处理4.工程变更与索赔4.1工程变更的范围与程序4.2工程变更的索赔处理4.3工程变更对工期的影响4.4工程变更的索赔与补偿5.自然灾害与不可抗力5.1自然灾害与不可抗力的定义5.2自然灾害与不可抗力的处理5.3自然灾害与不可抗力对工期的影响5.4自然灾害与不可抗力的索赔与补偿6.工程质量与安全6.1工程质量的要求与标准6.2工程安全的措施与责任6.3工程质量与安全的检查与验收6.4工程质量与安全的索赔与处理7.合同争议解决7.1争议解决的方式与途径7.2争议解决的程序与期限7.3争议解决的费用与责任7.4争议解决的执行与监督8.合同解除与终止8.1合同解除的条件与程序8.2合同解除的后果与责任8.3合同终止的原因与程序8.4合同终止的后果与责任9.合同履行与变更9.1合同履行的要求与标准9.2合同变更的范围与程序9.3合同变更的审批与执行9.4合同变更的索赔与补偿10.合同的生效与终止10.1合同生效的条件与时间10.2合同终止的条件与时间10.3合同生效与终止的公告与通知10.4合同生效与终止的记录与归档11.合同费用与支付11.1合同费用的组成与计算11.2合同费用的支付方式与时间11.3合同费用支付的审核与确认11.4合同费用支付争议的解决12.合同履行与监督12.1合同履行的要求与标准12.2合同履行的监督与检查12.3合同履行中问题的处理与解决12.4合同履行的记录与归档13.合同保密与保密责任13.1合同保密的范围与要求13.2合同保密的责任与措施13.3合同保密的违约与责任13.4合同保密的解除与终止14.合同附件与补充条款14.1合同附件的编制与提交14.2合同补充条款的制定与执行14.3合同附件与补充条款的修改与补充14.4合同附件与补充条款的生效与终止第一部分：合同如下：1.索赔条款概述1.1索赔的提起与受理1.1.1索赔的提起应向承包人书面提出，并在合同规定的索赔有效期内提交。1.1.2承包人收到索赔申请后，应在规定时间内进行审查，确认索赔的合法性和合理性。1.1.3索赔受理后，双方应就索赔事项进行协商，达成一致意见。1.2索赔的依据与证据1.2.1索赔的依据包括但不限于合同约定、国家法律法规、行业标准等。1.2.2索赔的证据应包括合同文件、设计文件、施工记录、相关证明材料等。1.3索赔的范围与标准1.3.1索赔范围包括因设计变更、工程量增加、工期延误、自然灾害等引起的费用增加。1.3.2索赔标准依据国家相关法律法规和合同约定执行。1.4索赔的流程与时间1.4.1索赔流程：提出索赔申请→审查确认→协商一致→签订索赔协议→支付索赔款项。1.4.2索赔处理时间：自承包人提交索赔申请之日起，承包人应在规定时间内完成索赔审查和确认。2.工期管理条款2.1工期计划与调整2.1.1承包人应根据合同要求和工程实际情况编制详细的工期计划。2.1.2工期计划经监理工程师审查批准后，双方应共同遵守。2.2工期延误的原因与责任2.2.1工期延误的原因包括设计变更、材料供应延迟、自然灾害等。2.2.2因承包人原因导致的工期延误，承包人应承担相应责任。2.3工期延误的处理措施2.3.1发生工期延误时，承包人应及时向监理工程师报告，并提出处理措施。2.3.2监理工程师应审核承包人提出的处理措施，并在规定时间内给予答复。2.4工期延误的索赔与补偿2.4.1因非承包人原因导致的工期延误，承包人可向发包人提出索赔。2.4.2发包人应在规定时间内对索赔进行审查，确认索赔的合法性和合理性。3.索赔的申请与审核3.1索赔申请的条件与要求3.1.2索赔申请应提交书面材料，包括索赔报告、相关证明材料等。3.2索赔申请的提交与受理3.2.1索赔申请应在合同规定的索赔有效期内提交。3.2.2承包人应将索赔申请提交给监理工程师，监理工程师应在规定时间内予以受理。3.3索赔申请的审核与批准3.3.1监理工程师对索赔申请进行审核，确认索赔的合法性和合理性。3.3.2监理工程师应在规定时间内对索赔申请予以批准或驳回。3.4索赔申请的回复与处理3.4.1发包人收到监理工程师的审核意见后，应在规定时间内给予答复。3.4.2发包人应对索赔申请进行处理，包括支付索赔款项、调整合同工期等。4.工程变更与索赔4.1工程变更的范围与程序4.1.1工程变更的范围包括设计变更、工程量调整、材料更换等。4.1.2工程变更应按照合同约定的程序进行。4.2工程变更的索赔处理4.2.1承包人因工程变更产生的费用增加，可向发包人提出索赔。4.2.2发包人应在规定时间内对索赔进行审查，确认索赔的合法性和合理性。4.3工程变更对工期的影响4.3.1工程变更可能导致工期延误，双方应协商确定新的工期安排。4.4工程变更的索赔与补偿4.4.1因工程变更产生的费用增加，发包人应在规定时间内支付索赔款项。4.4.2工期延误的索赔，发包人应在规定时间内予以处理。8.合同争议解决8.1争议解决的方式与途径8.1.1合同争议应通过双方友好协商解决。8.1.2如协商不成，争议可提交至合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2争议解决的程序与期限8.2.1双方应在争议发生后30日内提出争议解决请求。8.2.2仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规和程序规定进行。8.3争议解决的费用与责任8.3.1争议解决费用包括仲裁费、诉讼费、律师费等，双方各自承担。8.3.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。8.4争议解决的执行与监督8.4.1争议解决生效后，双方应无条件执行。8.4.2任何一方不履行争议解决决定，另一方有权请求强制执行。9.合同解除与终止9.1合同解除的条件与程序9.1.1合同解除的条件包括违约、不可抗力、合同约定的其他情形。9.1.2合同解除应按照合同约定的程序进行，包括通知、确认等。9.2合同解除的后果与责任9.2.2因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。9.3合同终止的原因与程序9.3.1合同终止的原因包括合同期满、双方协商一致、法律规定的其他情形。9.3.2合同终止应按照合同约定的程序进行，包括通知、确认等。9.4合同终止的后果与责任9.4.2合同终止不影响双方已经发生的权利和义务。10.合同履行与变更10.1合同履行的要求与标准10.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。10.1.2合同履行的标准应符合国家相关法律法规和行业标准。10.2合同变更的范围与程序10.2.1合同变更的范围包括合同条款的修改、工程量的增减等。10.2.2合同变更应按照合同约定的程序进行，包括通知、批准等。10.3合同变更的审批与执行10.3.1合同变更需经双方协商一致，并由监理工程师审核批准。10.3.2合同变更批准后，双方应按照变更后的合同履行。10.4合同变更的索赔与补偿10.4.1合同变更引起的费用增加或工期延误，双方可按照合同约定提出索赔。10.4.2合同变更的索赔处理程序同索赔条款规定。11.合同的生效与终止11.1合同生效的条件与时间11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效前，双方应完成合同约定的准备工作。11.2合同终止的条件与时间11.2.1合同终止的条件包括合同期满、双方协商一致、法律规定的其他情形。11.2.2合同终止的时间应按照合同约定执行。11.3合同生效与终止的公告与通知11.3.1合同生效或终止，双方应在合同约定的时间内相互通知。11.3.2合同生效或终止的通知应以书面形式进行。11.4合同生效与终止的记录与归档11.4.1合同生效或终止的相关文件应妥善保存，并按照档案管理要求归档。12.合同费用与支付12.1合同费用的组成与计算12.1.1合同费用包括直接费用、间接费用、利润等。12.1.2合同费用的计算应按照合同约定和实际发生情况执行。12.2合同费用的支付方式与时间12.2.1合同费用的支付方式包括按月支付、按阶段支付等。12.2.2合同费用的支付时间应按照合同约定执行。12.3合同费用支付的审核与确认12.3.1发包人应在规定时间内对承包人提交的费用支付申请进行审核。12.3.2审核确认后，发包人应按照约定支付费用。12.4合同费用支付争议的解决12.4.1合同费用支付发生争议时，双方应协商解决。12.4.2协商不成，可按照合同争议解决条款处理。13.合同履行与监督13.1合同履行的要求与标准13.1.1承包人应按照合同约定和工程进度要求履行合同义务。13.1.2合同履行的标准应符合国家相关法律法规和行业标准。13.2合同履行的监督与检查13.2.1监理工程师应对承包人的合同履行情况进行监督和检查。13.2.2监理工程师应在规定时间内对承包人的工作进行评价和反馈。13.3合同履行中问题的处理与解决13.3.1合同履行中出现问题时，承包人应及时报告监理工程师。13.3.2监理工程师应在规定时间内提出处理意见，并监督执行。13.4合同履行的记录与归档13.4.1合同履行的相关记录应妥善保存，并按照档案管理要求归档。14.合同保密与保密责任14.1合同保密的范围与要求14.1.1合同保密的范围包括合同内容、技术资料、商务信息等。14.1.2双方应按照合同约定和法律法规的要求保密。14.2合同保密的责任与措施14.2.1双方应对合同保密事项承担保密责任。14.2.2双方应采取必要措施，防止合同保密信息的泄露。14.3合同保密的违约与责任14.3.1违反合同保密条款，造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任。14.4合同保密的解除与终止14.4.1合同保密的解除或终止，双方应按照合同约定执行。14.4.2合同保密的解除或终止，不影响已泄露信息的保密责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、仲裁机构、审计机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立、客观、公正地履行其职责。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据本合同的规定，对合同履行情况进行监督、检查和评价。15.2.2第三方应协助双方解决合同履行过程中出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应向对方提出书面申请。16.1.2申请应包括第三方介入的原因、目的、预期效果等。16.2第三方介入的同意16.2.1接到第三方介入申请的一方应在规定时间内给予书面答复，同意或拒绝第三方介入。16.3第三方介入的实施16.3.1双方同意第三方介入后，第三方应根据本合同和双方的要求开展工作。16.3.2第三方的工作报告和结论应提交给双方，并作为合同履行的依据。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1本合同所指的责任限额是指第三方在履行职责过程中，因其过错或疏忽导致的损失赔偿的最高限额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、合同约定等因素确定。17.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.3第三方责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整第三方责任限额。17.3.2调整后的第三方责任限额应书面通知第三方，并作为合同履行的依据。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应独立于甲方，不参与甲方内部的管理和决策。18.1.2第三方在履行职责时，应保持客观、公正，不受甲方影响。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应独立于乙方，不参与乙方内部的管理和决策。18.2.2第三方在履行职责时，应保持客观、公正，不受乙方影响。18.3第三方与其他各方的协作18.3.1第三方在履行职责过程中，需与其他相关方（如监理工程师、设计单位等）进行协作。18.3.2第三方与其他相关方的协作应遵循合同约定和行业标准。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的费用19.1.1第三方介入的费用应由合同双方共同承担，具体分担比例由双方协商确定。19.1.2第三方介入的费用应在合同中明确约定。19.2第三方介入的期限19.2.1第三方介入的期限应根据合同履行情况和第三方工作进度确定。19.2.2第三方介入的期限应在合同中明确约定。19.3第三方介入的终止19.3.1第三方介入的终止条件包括合同履行完毕、争议解决、第三方工作完成等。19.3.2第三方介入的终止，双方应书面确认，并按照合同约定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及计价表1.1详细列出工程量清单，包括各项工程量的具体数值和计价标准。1.2计价表应包含材料费、人工费、机械费等各项费用，并明确计算方法。2.工期计划表2.1详细列出工程各阶段的起止时间，以及关键节点的工期安排。2.2工期计划表应包括施工进度、材料供应、人员配置等。3.设计文件及技术规范3.1提供工程设计图纸、技术规范等文件，确保施工质量。3.2设计文件应包含工程总体设计、分部分项设计等内容。4.施工合同4.1明确合同双方的权利和义务，包括工程范围、质量要求、工期、费用等。4.2合同应包含违约责任、争议解决等条款。5.索赔报告及证据材料5.1索赔报告应详细说明索赔原因、依据、计算结果等。5.2证据材料应包括合同文件、设计文件、施工记录、相关证明等。6.工程变更单6.1详细列出工程变更的内容、原因、影响等。6.2工程变更单应经双方签字确认，作为合同履行的依据。7.工程验收报告7.1详细列出工程验收的结果、质量等级、存在问题等。7.2工程验收报告应经监理工程师签字确认。8.付款凭证8.1提供合同履行过程中的付款凭证，包括发票、收据等。8.2付款凭证应与合同约定的付款计划相符。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约：1.1.1未按合同约定支付工程款。1.1.2未按合同约定提供设计文件、技术规范等。1.1.3未按合同约定提供施工场地、材料等。1.2乙方违约：1.2.1未按合同约定完成工程。1.2.2工程质量不符合合同约定。1.2.3工期延误。1.2.4未按合同约定进行工程变更。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定：2.1.1甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。2.1.2甲方未按合同约定提供设计文件、技术规范等，应承担违约责任，赔偿乙方损失。2.2乙方违约责任认定：2.2.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方损失。2.2.2工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，进行整改或赔偿损失。2.2.3工期延误，乙方应承担违约责任，支付违约金。2.2.4乙方未按合同约定进行工程变更，应承担违约责任，赔偿甲方损失。3.违约示例说明3.1甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方施工中断，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。3.2乙方施工过程中，发现设计文件存在缺陷，导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，进行整改或赔偿甲方损失。3.3乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理1本合同目录一览1.索赔的适用范围1.1自然灾害1.2政府政策变更1.3设计变更1.4不可抗力2.索赔的申请流程2.1索赔申请的提交2.2索赔申请的审查2.3索赔申请的批准2.4索赔金额的确定3.索赔的证据要求3.1设计变更通知3.2材料供应延误证明3.3不可抗力事件证明3.4其他相关证据4.索赔的审批权限4.1索赔审批的层级4.2索赔审批的流程4.3索赔审批的期限5.索赔的处理方式5.1索赔款项的支付5.2索赔期限的延长5.3索赔的补偿方式6.工期管理的原则6.1工期计划的制定6.2工期计划的执行6.3工期计划的调整7.工期延误的处理7.1工期延误的原因分析7.2工期延误的处理措施7.3工期延误的赔偿8.工期调整的申请流程8.1工期调整申请的提交8.2工期调整申请的审查8.3工期调整申请的批准9.工期调整的证据要求9.1工期调整的原因证明9.2工期调整的实施方案9.3其他相关证据10.工期调整的审批权限10.1工期调整审批的层级10.2工期调整审批的流程10.3工期调整审批的期限11.工期调整的处理方式11.1工期调整的执行11.2工期调整的补偿11.3工期调整的记录12.合同违约责任12.1索赔违约责任12.2工期违约责任12.3其他违约责任13.合同争议解决方式13.1争议解决的方式13.2争议解决的期限13.3争议解决的费用承担14.合同解除条件及程序14.1合同解除的条件14.2合同解除的程序14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条索赔的适用范围1.1自然灾害：因地震、洪水、台风等不可预见的自然灾害导致工程停工或施工难度增加，影响工程进度和质量，可申请索赔。1.2政府政策变更：因国家或地方政策调整，导致工程材料价格、收费标准等发生变化，影响工程成本和进度，可申请索赔。1.3设计变更：因设计变更导致工程量增加、施工难度加大或工期延长，可申请索赔。1.4不可抗力：因战争、动乱、瘟疫等不可抗力因素导致工程停工或施工难度增加，影响工程进度和质量，可申请索赔。第二条索赔的申请流程2.1索赔申请的提交：承包方在发生索赔事件后，应在7日内向监理方提交索赔申请报告，报告应包括索赔原因、影响、证据及索赔金额。2.2索赔申请的审查：监理方在收到索赔申请后，应在5日内完成审查，并通知承包方审查结果。2.3索赔申请的批准：经监理方审查同意后，索赔申请需报送业主方审批，业主方应在收到申请后10日内完成审批。2.4索赔金额的确定：经批准的索赔金额，应在合同约定的时间内支付给承包方。第三条索赔的证据要求3.1设计变更通知：提供设计变更文件、设计变更通知单等相关证明材料。3.2材料供应延误证明：提供材料供应商的交货延误通知、运输证明等相关材料。3.3不可抗力事件证明：提供政府或相关部门发布的不可抗力事件证明文件。3.4其他相关证据：提供与索赔事件相关的其他证明材料。第四条索赔的审批权限4.1索赔审批的层级：索赔审批分为监理方审批和业主方审批两个层级。4.2索赔审批的流程：监理方审批通过后，报送业主方审批。4.3索赔审批的期限：监理方和业主方应在收到索赔申请后15日内完成审批。第五条索赔的处理方式5.1索赔款项的支付：经批准的索赔金额，应在合同约定的时间内支付给承包方。5.2索赔期限的延长：因索赔事件导致工期延误的，可申请延长工期，具体延长期限由监理方和业主方协商确定。5.3索赔的补偿方式：除支付索赔款项外，业主方可根据情况给予承包方其他形式的补偿。第六条工期管理的原则6.1工期计划的制定：承包方应根据工程特点和合同要求，制定合理的工期计划，并报送监理方审批。6.2工期计划的执行：承包方应严格按照工期计划组织施工，确保工程按期完成。6.3工期计划的调整：因设计变更、材料供应等原因导致工期计划无法执行时，承包方应及时向监理方提出调整申请，经批准后方可调整。第七条工期延误的处理7.1工期延误的原因分析：监理方应及时分析工期延误的原因，并通知承包方。7.2工期延误的处理措施：承包方应根据监理方提出的原因分析，采取相应措施加快工程进度。7.3工期延误的赔偿：因承包方原因导致工期延误，承包方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。第八条工期调整的申请流程8.1工期调整申请的提交：承包方在发生工期延误时，应在3日内向监理方提交工期调整申请，申请中应详细说明延误原因、预计延误时间及调整后的工期计划。8.2工期调整申请的审查：监理方在收到工期调整申请后，应在2日内完成审查，确认延误原因是否合理，并评估延误对工程进度的影响。8.3工期调整申请的批准：经监理方审查同意后，将工期调整申请报送业主方审批，业主方应在收到申请后5日内完成审批。第九条工期调整的证据要求9.1工期调整的原因证明：提供设计变更通知、材料供应延误证明、不可抗力事件证明等材料。9.2工期调整的实施方案：提交详细的工期调整方案，包括调整后的施工计划、资源分配、关键路径分析等。9.3其他相关证据：提供与工期调整相关的其他证明材料，如现场照片、施工日志等。第十条工期调整的审批权限10.1工期调整审批的层级：工期调整审批分为监理方审批和业主方审批两个层级。10.2工期调整审批的流程：监理方审批通过后，报送业主方审批。10.3工期调整审批的期限：监理方和业主方应在收到工期调整申请后7日内完成审批。第十一条工期调整的处理方式11.1工期调整的执行：经批准的工期调整方案，承包方应立即执行，并确保工程按调整后的计划进行。11.2工期调整的补偿：因工期调整导致的额外成本，业主方应根据合同约定给予承包方相应的补偿。11.3工期调整的记录：承包方应详细记录工期调整的实施过程，包括调整原因、措施、效果等，以便后续的审计和评估。第十二条合同违约责任12.1索赔违约责任：如承包方故意隐瞒索赔事实或提供虚假证据，导致索赔审批不当，承包方应承担相应的违约责任。12.2工期违约责任：如承包方未按合同约定的工期完成工程，应向业主方支付违约金。12.3其他违约责任：合同中规定的其他违约行为，承包方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十三条合同争议解决方式13.1争议解决的方式：合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。13.2争议解决的期限：争议发生后，双方应在30日内达成和解；和解不成的，应在60日内提交仲裁。13.3争议解决的费用承担：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。第十四条合同解除条件及程序14.1合同解除的条件：发生不可抗力、一方违约、合同约定的其他解除条件等情况时，合同可被解除。14.2合同解除的程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除合同的理由；对方应在收到通知后15日内回复，同意解除的，合同自通知送达之日起解除。14.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，妥善处理合同解除后的善后事宜，包括但不限于工程结算、设备回收等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何个人或实体，包括但不限于监理方、设计方、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于项目咨询、监理、检测、仲裁、调解、风险评估等。第二条甲乙双方引入第三方的程序2.1引入原因：甲乙双方在履行合同时，如需第三方介入，应书面通知对方，并说明引入第三方的原因和预期目的。2.2引入程序：双方应共同协商确定第三方的选择标准和程序，包括但不限于资质审查、招标、谈判等。第三条第三方的责任与权利3.1责任：第三方应根据合同约定和法律法规的要求，对其提供的服务承担相应责任，包括但不限于服务质量、进度、保密等。3.2权利：第三方有权根据合同约定收取服务费用，并在提供服务过程中享有相应的权利，如信息获取权、决策参与权等。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分：第三方在合同中应明确其职责范围，与其他方的职责界限清晰，避免职责交叉和责任不清。4.3冲突解决：如第三方与其他方发生冲突，应通过友好协商或仲裁等方式解决。第五条第三方责任限额的明确5.1责任限额：甲乙双方应与第三方在合同中明确约定第三方责任限额，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合同违约金等。5.2限额计算：责任限额应根据项目规模、第三方服务内容、行业惯例等因素综合确定。5.3限额调整：如项目规模、服务内容等发生变化，甲乙双方可与第三方协商调整责任限额。第六条第三方介入的费用承担6.1费用承担：第三方介入产生的费用，如咨询费、检测费、仲裁费等，应由甲乙双方根据合同约定和实际情况承担。6.2费用结算：费用结算应按照合同约定的时间和方式，由甲乙双方分别支付给第三方。第七条第三方介入的合同解除条件7.1解除条件：如第三方在服务过程中出现重大违约行为，或其服务严重不符合合同约定，甲乙双方可解除与第三方的合同关系。7.2解除程序：甲乙双方应书面通知第三方解除合同，并说明解除原因，第三方应在收到通知后5日内做出回应。第八条第三方介入的合同终止8.1终止条件：合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同到期等。8.2终止程序：合同终止后，甲乙双方应与第三方进行结算，并办理相关手续。第九条第三方介入的保密义务9.1保密内容：第三方在服务过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等，应予以保密。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年止。第十条第三方介入的法律法规遵守10.1法律法规：第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。10.2违法责任：如第三方违反法律法规，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更通知单详细要求：应包含变更原因、变更内容、变更影响、实施期限等信息。说明：设计变更通知单是设计变更的正式文件，用于记录和通知变更内容。2.材料供应延误证明详细要求：应包含供应商名称、材料名称、延误原因、延误时间、预计恢复时间等信息。说明：材料供应延误证明是证明材料供应延误的文件，用于索赔和工期调整。3.不可抗力事件证明详细要求：应包含事件名称、发生时间、地点、影响范围、政府或相关部门的证明文件等信息。说明：不可抗力事件证明是证明不可抗力事件发生的文件，用于索赔和工期调整。4.工期调整申请报告详细要求：应包含延误原因、预计延误时间、调整后的工期计划、相关证据等信息。说明：工期调整申请报告是申请工期调整的正式文件，用于记录和通知工期调整内容。5.工程进度报告详细要求：应包含工程进度、已完成工作量、下一步工作计划、相关图片或图表等信息。说明：工程进度报告是反映工程进度的文件，用于监理方和业主方的监督和评估。6.索赔申请报告详细要求：应包含索赔原因、影响、证据、索赔金额等信息。说明：索赔申请报告是申请索赔的正式文件，用于记录和通知索赔内容。7.合同违约证明详细要求：应包含违约行为、违约时间、违约后果、相关证据等信息。说明：合同违约证明是证明合同违约行为的文件，用于违约责任认定。8.争议解决协议详细要求：应包含争议内容、解决方式、执行期限、费用承担等信息。说明：争议解决协议是双方就争议达成一致意见的文件，用于争议解决。说明二：违约行为及责任认定：1.设计变更未及时通知责任认定：设计方应承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。示例：设计方未在规定时间内通知变更，导致承包方施工延误，设计方需赔偿延误费用。2.材料供应延误责任认定：材料供应商应承担违约责任，包括但不限于赔偿延误造成的损失。示例：材料供应商未能按约定时间供货，导致工程进度延误，供应商需赔偿延误费用。3.工期延误责任认定：承包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。示例：承包方未能按合同约定完成工程，导致工期延误，承包方需赔偿延误费用。4.索赔申请不实责任认定：承包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。示例：承包方提交不实的索赔申请，导致业主方遭受损失，承包方需赔偿损失。5.争议解决不力责任认定：双方应共同承担违约责任，包括但不限于赔偿由此造成的损失。示例：双方未能在规定时间内达成争议解决方案，导致争议进一步扩大，双方需共同赔偿损失。全文完。2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理2本合同目录一览1.1索赔范围及条件1.2索赔程序1.3索赔时效1.4索赔金额计算方法1.5索赔争议解决2.1工期延误原因认定2.2工期延误处理程序2.3工期延误赔偿标准2.4工期延误责任划分2.5工期延误影响评估3.1索赔材料提交要求3.2索赔证据收集与保存3.3索赔申请文件编制3.4索赔申请文件审核3.5索赔申请文件审批4.1工期延误原因分析4.2工期延误原因认定标准4.3工期延误原因调查程序4.4工期延误原因认定结论4.5工期延误原因认定争议解决5.1索赔申请审批流程5.2索赔申请审批权限5.3索赔申请审批期限5.4索赔申请审批结果通知5.5索赔申请审批争议解决6.1工期延误赔偿计算方法6.2工期延误赔偿标准6.3工期延误赔偿范围6.4工期延误赔偿申请6.5工期延误赔偿争议解决7.1工期延误责任划分标准7.2工期延误责任划分程序7.3工期延误责任划分结论7.4工期延误责任划分争议解决7.5工期延误责任承担8.1索赔争议解决方式8.2索赔争议解决程序8.3索赔争议解决期限8.4索赔争议解决结果8.5索赔争议解决争议解决9.1工期延误影响评估标准9.2工期延误影响评估程序9.3工期延误影响评估结论9.4工期延误影响评估争议解决9.5工期延误影响评估结果应用10.1索赔材料提交要求10.2索赔证据收集与保存10.3索赔申请文件编制10.4索赔申请文件审核10.5索赔申请文件审批11.1工期延误原因分析11.2工期延误原因认定标准11.3工期延误原因调查程序11.4工期延误原因认定结论11.5工期延误原因认定争议解决12.1索赔申请审批流程12.2索赔申请审批权限12.3索赔申请审批期限12.4索赔申请审批结果通知12.5索赔申请审批争议解决13.1工期延误赔偿计算方法13.2工期延误赔偿标准13.3工期延误赔偿范围13.4工期延误赔偿申请13.5工期延误赔偿争议解决14.1工期延误责任划分标准14.2工期延误责任划分程序14.3工期延误责任划分结论14.4工期延误责任划分争议解决14.5工期延误责任承担第一部分：合同如下：1.1索赔范围及条件a)发包人未能按合同约定提供施工场地、施工条件或相关资料；b)设计变更导致工程量增加；c)因不可抗力因素导致的施工中断；d)其他经双方确认的合理原因。1.1.2索赔事件发生时，承包人应立即通知发包人，并提供相关证据。1.2索赔程序1.2.1索赔事件发生后，承包人应在合同约定的时间内提交索赔申请，并附上相关证据。1.2.2发包人收到索赔申请后，应在合同约定的时间内进行审核，并将审核结果通知承包人。1.3索赔时效1.3.1承包人应在索赔事件发生之日起九十日内提交索赔申请。1.4索赔金额计算方法1.4.1索赔金额应包括工期延误导致的直接经济损失和间接经济损失。1.4.2直接经济损失的计算方法：a)因工期延误导致的工程量增加，按实际工程量计算；b)因工期延误导致的材料、设备租赁费用增加，按实际租赁费用计算；c)因工期延误导致的人工费用增加，按实际发生的人工费用计算。1.5索赔争议解决1.5.1若索赔争议无法通过协商解决，双方应提交仲裁委员会仲裁。1.6工期延误原因认定1.6.1工期延误原因认定应基于事实和合同约定，由双方共同确认。1.7工期延误处理程序1.7.1发包人应在收到工期延误报告后，在合同约定的时间内进行调查核实。1.8工期延误赔偿标准1.8.1工期延误赔偿标准应根据工期延误的具体情况和合同约定进行确定。1.9工期延误责任划分1.9.1工期延误责任划分应依据合同约定和实际情况进行。1.10工期延误影响评估1.10.1工期延误影响评估应考虑工期延误对工程质量和安全的影响。1.11索赔材料提交要求a)索赔申请报告；b)相关证据材料；c)索赔金额计算依据。1.12索赔证据收集与保存1.12.1承包人应负责收集和保存与索赔事件相关的证据材料。1.13索赔申请文件编制1.13.1索赔申请文件应按照合同约定格式和要求编制。1.14索赔申请文件审核1.14.1发包人应对索赔申请文件进行审核，确保其符合合同约定。8.1索赔争议解决方式8.1.1索赔争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。8.1.2双方应尝试通过协商解决索赔争议。8.2索赔争议解决程序8.2.1协商：双方应在争议发生后，尽最大努力通过协商达成一致。8.2.2调解：若协商无果，任何一方可请求第三方调解。8.2.3仲裁：若调解失败，双方可选择仲裁作为最终争议解决方式。8.3索赔争议解决期限8.3.1协商和调解应在收到争议通知后三十日内完成。8.3.2仲裁应在提交仲裁申请后六十日内开始。8.4索赔争议解决结果8.4.1争议解决结果应以书面形式确定，并对双方具有约束力。8.5索赔争议解决争议解决8.5.1若仲裁裁决无法执行，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.1工期延误影响评估标准9.1.1工期延误影响评估标准应包括工程进度、质量、安全和经济损失。9.2工期延误影响评估程序9.2.1发包人应在收到工期延误报告后，组织专业人员进行影响评估。9.3工期延误影响评估结论9.3.1评估结论应详细说明工期延误的影响程度和应对措施。9.4工期延误影响评估争议解决9.4.1若对评估结论有异议，双方应重新评估或提交仲裁。9.5工期延误影响评估结果应用9.5.1评估结果应作为工期延误处理和索赔计算的重要依据。10.1索赔材料提交要求10.1.1索赔材料应包括索赔申请报告、相关证据、计算依据等。10.2索赔证据收集与保存10.2.1承包人应确保索赔证据的完整性和可靠性。10.3索赔申请文件编制10.3.1索赔申请文件应清晰、准确、完整地反映索赔事实。10.4索赔申请文件审核10.4.1发包人应在收到索赔申请文件后进行审核，确保其符合要求。10.5索赔申请文件审批10.5.1审核通过的索赔申请文件，由发包人签字盖章后生效。11.1工期延误原因分析11.1.1工期延误原因分析应包括主观原因和客观原因。11.2工期延误原因认定标准11.2.1原因认定标准应根据合同约定和相关法律法规进行。11.3工期延误原因调查程序11.3.1调查程序应包括现场调查、询问相关人员、查阅相关文件等。11.4工期延误原因认定结论11.4.1原因认定结论应明确责任主体和责任承担。11.5工期延误原因认定争议解决11.5.1若对原因认定有异议，双方应提交仲裁或诉讼。12.1索赔申请审批流程12.1.1索赔申请审批流程包括提交申请、审核、批准、执行等环节。12.2索赔申请审批权限12.2.1审批权限应根据合同约定和发包人内部管理规定确定。12.3索赔申请审批期限12.3.1审批期限应在收到索赔申请后十五日内完成。12.4索赔申请审批结果通知12.4.1审批结果应以书面形式通知承包人。12.5索赔申请审批争议解决12.5.1若对审批结果有异议，双方应通过协商或提交仲裁解决。13.1工期延误赔偿计算方法13.1.1赔偿计算方法应包括直接经济损失和间接经济损失。13.2工期延误赔偿标准13.2.1赔偿标准应根据合同约定和实际情况确定。13.3工期延误赔偿范围13.3.1赔偿范围应包括工期延误期间的费用支出和收入损失。13.4工期延误赔偿申请13.4.1承包人应在工期延误结束后九十日内提交赔偿申请。13.5工期延误赔偿争议解决13.5.1若对赔偿有异议，双方应通过协商或提交仲裁解决。14.1工期延误责任划分标准14.1.1责任划分标准应根据合同约定和实际情况确定。14.2工期延误责任划分程序14.2.1责任划分程序应包括调查、分析、确认等环节。14.3工期延误责任划分结论14.3.1责任划分结论应明确各方责任和承担方式。14.4工期延误责任划分争议解决14.4.1若对责任划分有异议，双方应通过协商或提交仲裁解决。14.5工期延误责任承担14.5.1各方应根据责任划分结论承担相应的责任。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同中，“第三方”指在合同履行过程中，由甲乙双方同意或根据合同约定，介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立第三方。15.2第三方介入的范围a)技术咨询与监督；b)质量检测与验收；c)争议调解与仲裁；d)工期延误的评估与处理；e)其他经甲乙双方同意的事项。15.3第三方介入的条件a)第三方应具备相应的资质和专业知识；b)第三方应独立于甲乙双方，不得与任何一方存在利益冲突；c)第三方介入的事项应在合同约定范围内。15.4第三方介入的程序15.4.1第三方介入程序如下：a)甲乙双方协商确定第三方；b)第三方与甲乙双方签订协议，明确各自的权责；c)第三方介入相关事宜，执行协议约定。15.5第三方权利与义务15.5.1第三方的权利：a)收取合理的服务费用；b)依据协议约定独立履行职责；c)获得甲乙双方提供的必要信