2024年标准化建筑工程施工合作伙伴合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准化建筑工程施工合作伙伴合同版B版本合同目录一览一、前言1.1合作背景1.2合作目标二、合同主体2.1甲方名称及住所2.2乙方名称及住所三、工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程预算四、合作内容4.1乙方义务4.2甲方义务五、合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3支付时间六、工期与进度6.1工期要求6.2进度报告七、质量管理7.1质量标准7.2质量监督八、安全与环保8.1安全要求8.2环保要求九、变更与解除9.1变更条件9.2解除条件十、违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约十一、争议解决11.1争议解决方式11.2管辖法院十二、合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件十三、其他约定13.1保密条款13.2知识产权归属13.3信息披露十四、附则14.1合同附件14.2合同修改和补充14.3合同解除14.4合同解除后的责任14.5法律适用14.6合同签署日期与地点第一部分：合同如下：一、前言1.1合作背景甲方为某建筑公司，乙方为具有资质的施工单位，双方为了共同完成某建筑工程，经友好协商，达成合作。1.2合作目标双方共同完成该建筑工程的施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。二、合同主体2.1甲方名称及住所甲方名称：某建筑公司甲方住所：某市某区某路某号2.2乙方名称及住所乙方名称：某施工单位乙方住所：某市某区某路某号三、工程概况3.1工程名称某建筑工程3.2工程地点某市某区某路某号3.3工程规模根据工程设计图纸确定3.4工程内容包括但不限于土建、安装、装修等施工内容3.5工程预算工程预算金额为人民币万元，具体金额以实际发生为准。四、合作内容4.1乙方义务（1）按照甲方的要求，完成工程的施工任务；（2）负责工程质量、安全、进度等方面的控制和保障；（3）接受甲方的监督和管理；（4）按照合同约定支付合同价款。4.2甲方义务（1）提供工程施工所需的场地、设备、材料等；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）对乙方施工过程进行监督和管理；（4）协助乙方解决施工过程中的问题。五、合同价格与支付5.1合同价格合同价格为人民币万元，具体金额以实际发生为准。5.2支付方式甲方采用进度付款的方式，根据工程实际进度，按照双方约定的比例支付合同价款。5.3支付时间甲方应在每个月的20日前支付当月工程进度款，具体支付时间以双方协商确定为准。六、工期与进度6.1工期要求工程预计工期为X个月，具体工期以工程实际进度为准。6.2进度报告乙方应按照甲方的要求，定期提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等情况。八、质量管理8.1质量标准双方按照相关法律法规和行业标准，共同保障工程质量。工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。8.2质量监督甲方有权对施工过程进行质量监督，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。乙方应接受甲方的监督，对甲方的监督意见进行整改。九、安全与环保9.1安全要求乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、行业标准及甲方要求，做好施工现场的安全管理工作，确保工程施工安全。9.2环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法律法规，做好施工现场的环保工作，确保工程施工对周边环境的影响降到最低。十、变更与解除10.1变更条件合同履行过程中，如因设计变更、政策调整等原因导致合同内容发生变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。10.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。十一、违约责任11.1甲方违约甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。11.2乙方违约乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。十二、争议解决12.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。十三、合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。13.2合同变更条件合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更的，应签订书面变更协议。变更协议自双方签字（或盖章）之日起生效。13.3合同终止条件合同履行完成后，双方应当按照约定终止合同。合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。十四、附则14.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程设计图纸、工程量清单、材料设备清单等。14.2合同修改和补充本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除合同解除的条件和程序按照本合同第十条约定执行。14.4合同解除后的责任合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。14.5法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.6合同签署日期与地点本合同于年月日签署于某市某区某路某号。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，用于指导施工。2.工程量清单：详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等的数量和规格。3.材料设备清单：列出工程所需的各种材料和设备的品牌、型号、数量、单价等信息。4.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等信息。5.安全施工方案：包括施工现场的安全措施、安全设施布置图、安全操作规程等。6.环保措施方案：包括施工现场的环保措施、环保设施布置图、环保操作规程等。7.质量检查记录：记录施工过程中的质量检查情况，包括检查时间、检查人员、检查结果等。9.变更协议：如有设计变更、工程量增减等，需签订书面变更协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定履行义务的违约行为包括但不限于：未按时支付合同价款、未提供施工所需场地、设备、材料等。示例：如果甲方未按时支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.乙方未按照合同约定履行义务的违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不符合约定、未遵守安全环保要求等。示例：如果乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照合同约定进行逾期工程量的结算。3.双方的其他违约行为包括但不限于：未履行合同约定的变更解除程序、未履行争议解决程序等。示例：如果双方未履行合同约定的变更解除程序，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。说明三：法律名词及解释：1.建筑公司：指具有建筑施工资质的企业，负责建筑物的设计和施工。2.施工单位：指具有施工资质的企业或个人，负责按照设计图纸进行施工。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的金钱赔偿。5.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。6.工期