2024年正规范本建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年正规范本建设工程施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条：合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6技术标准和要求2.7图纸2.8已标价工程量清单2.9其他合同文件第三条：合同的生效、变更和解除3.1合同的生效条件3.2合同的变更3.3合同的解除第四条：承包人的义务和责任4.1承包人的一般义务4.2承包人的特殊义务4.3承包人的责任第五条：施工进度和工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3提前竣工奖励第六条：工程质量6.1工程质量标准6.2质量检查和验收6.3质量问题的处理第七条：工程量清单和价格7.1工程量清单的编制和提交7.2价格的确定和调整7.3工程款的支付第八条：合同价款与支付8.1合同价款的确定8.2预付款8.3工程进度款8.4竣工结算8.5质量保证金第九条：违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3违约赔偿金额的计算第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序第十二条：合同的继承和转让12.1合同继承12.2合同转让第十三条：保密条款13.1保密信息的定义13.2保密义务和责任13.3保密期限第十四条：其他条款14.1法律适用14.2合同的签订地14.3合同的语言14.4附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3建设工程1.4施工合同第二条：合同文件的组成2.1合同协议书2.1.1合同协议书是本合同的核心文件，由甲方和乙方签署，明确了双方的权利和义务。2.2中标通知书2.2.1中标通知书是甲方通知乙方其中标的建设工程项目的文件，为本合同的一部分。2.3投标书及其附件2.3.1投标书及其附件是乙方根据甲方发出的招标文件编制的，包括投标报价、施工方案等内容的文件。2.4专用合同条款2.4.1专用合同条款是甲方和乙方根据工程的特点和需要，对本合同通用条款的具体化，包括但不限于工程质量、进度、价款等方面的特殊约定。2.5通用合同条款2.5.1通用合同条款是本合同的标准条款，适用于大多数建设工程施工合同。2.6技术标准和要求2.6.1技术标准和要求是甲方对乙方施工工程所提出的具体技术要求，包括但不限于工程设计、施工工艺、材料设备等方面的要求。2.7图纸2.7.1图纸是甲方提供的，用于指导乙方施工的工程设计文件，包括平面图、立面图、剖面图等。2.8已标价工程量清单2.8.1已标价工程量清单是乙方根据图纸和工程量清单编制的，明确工程各项工程量及其报价的文件。2.9其他合同文件2.9.1其他合同文件包括但不限于双方协商一致的其他文件和附件，为本合同的有效组成部分。第三条：合同的生效、变更和解除3.1合同的生效条件3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并自乙方提交履约保证金之日起视为双方已履行完毕合同生效前的所有程序。3.2合同的变更3.2.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.2.2合同变更包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、工程质量、价款等方面的修改。3.3合同的解除3.3.1合同解除应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。3.3.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第四条：承包人的义务和责任4.1承包人的一般义务4.1.1乙方应按照本合同约定和甲方的要求，完成工程建设任务。4.1.2乙方应遵守国家法律法规，严格执行工程建设标准、规范和规程。4.1.3乙方应承担并履行本合同约定的其他义务。4.2承包人的特殊义务4.2.1乙方应对施工过程中的安全生产负总责，并严格按照国家安全生产法律法规和工程建设安全生产标准进行施工。4.2.2乙方应保证工程质量，严格按照图纸、技术标准和要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。4.3承包人的责任4.3.1乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。4.3.2乙方应承担因工程质量问题导致的返工、维修、加固等费用和责任。第五条：施工进度和工期5.1施工进度计划5.1.1乙方应按照本合同约定的施工进度计划完成工程建设任务。5.1.2乙方应每月向甲方提交施工进度报告，并按照甲方的要求及时调整施工进度计划。5.2工期延误5.2.1乙方如因自身原因导致工程延误，应按照本合同约定承担违约责任。5.2.2甲方如因自身原因第八条：合同价款与支付8.1合同价款的确定8.1.1合同价款根据乙方提交的投标报价、已标价工程量清单以及专用合同条款约定的计价方式确定。8.1.2乙方应按照甲方要求的时间和方式，提交完整的投标报价和已标价工程量清单。8.2预付款8.2.1甲方应在合同签订后的一定时间内，按照专用合同条款约定的比例和金额向乙方支付预付款。8.2.2预付款的支付应在乙方提交履约保证金后进行。8.3工程进度款8.3.1甲方根据乙方的工程进度和质量，按照专用合同条款约定的比例和时间向乙方支付工程进度款。8.3.2乙方应向甲方提交工程进度报告和相应的工程付款申请。8.4竣工结算8.4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，包括工程量清单、施工记录、材料设备采购发票等。8.4.2甲方应在收到乙方提交的竣工结算资料后的一定时间内，按照专用合同条款约定的方式进行审核和支付。8.5质量保证金8.5.1甲方应在工程竣工验收合格后的一定时间内，按照专用合同条款约定的比例向乙方支付质量保证金。8.5.2质量保证金用于保证工程质量，在质量保证期内，如发生质量问题，乙方应承担修复费用。第九条：违约责任9.1发包人的违约责任9.1.1如甲方违反本合同的约定，导致工程进度延误、质量问题或者其他损失，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。9.1.2违约金的计算按照专用合同条款约定的方式进行。9.2承包人的违约责任9.2.1如乙方违反本合同的约定，导致工程质量问题、安全问题或者其他损失，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。9.2.2违约金的计算按照专用合同条款约定的方式进行。9.3违约赔偿金额的计算9.3.1违约赔偿金额的计算应根据违约方的违约程度、损失程度和专用合同条款的约定进行。第十条：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.1.1本合同在工程竣工验收合格后自动终止。11.2合同解除的程序11.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第十二条：合同的继承和转让12.1合同继承12.1.1本合同在甲方主体资格发生变更时，由新的法人或其他组织继承本合同的权利和义务。12.2合同转让12.2.1本合同不得转让给第三方。第十三条：保密条款13.1保密信息的定义13.1.1保密信息是指本合同的签订过程、内容以及与工程相关的技术、商业等秘密信息。13.2保密义务和责任13.2.1双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。13.3保密期限13.3.1保密信息的保密期限自本合同终止之日起计算，期限为五年。第十四条：其他条款14.1法律适用14.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同的签订地14.2.1本合同的签订地为甲方所在地。14.3合同的语言14.3.1本合同的文本一式两份，甲乙双方各执一份，两种文本具有同等法律效力。14.4附件14.4.1本合同的附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义和范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定参与工程建设的法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料设备供应商、检测机构等。1.2第三方介入是指第三方根据本合同约定，参与工程的建设、管理、监督或提供服务等活动。第二条：第三方的义务和责任2.1第三方应按照本合同约定的义务和责任，履行其在工程建设中的职责。2.2第三方应对其提供的产品、服务或行为的质量、安全、合法性负责，并承担相应的违约责任。2.3第三方应遵守国家法律法规、工程建设标准、规范和规程，并承担因违反上述规定而引起的责任。第三条：第三方的权利和利益3.1第三方根据本合同约定，享有其在本合同项下提供的产品、服务或行为的报酬和利益。3.2第三方应按照本合同约定，承担相应的风险和损失。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体，各自承担各自的法律责任。4.2甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。第五条：第三方的责任限额5.1甲乙双方应根据本合同约定的金额和比例，确定第三方的责任限额。5.2第三方应对其违约行为造成的损失承担有限责任，但法律另有规定的除外。5.3甲方、乙方应根据合同损失的具体情况，协商确定第三方的赔偿责任。第六条：第三方介入的协调和管理6.1甲方、乙方应对第三方介入的工程环节进行协调和管理，确保工程建设的顺利进行。6.3甲方、乙方应监督第三方按照合同约定履行其职责，确保工程质量、安全和进度。第七条：第三方违约的处理7.1第三方如发生违约行为，甲方、乙方应与第三方协商解决，必要时可依法采取措施。7.2第三方违约导致的损失，甲方、乙方有权要求第三方承担赔偿责任。第八条：第三方介入的变更和终止8.1第三方介入的变更应由甲方、乙方协商一致，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的终止应由甲方、乙方协商一致，并签订书面终止协议。第九条：第三方与合同的继承和转让9.1第三方不享有本合同的继承权，但其在本合同项下的权利和义务可由其继承人或者受让人继续履行。9.2第三方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方，除非甲方、乙方书面同意。第十条：第三方介入的保密义务10.1第三方应对本合同涉及的保密信息承担保密义务，未经甲方、乙方同意，不得向第三方披露。10.2第三方违反保密义务的，甲方、乙方有权要求其承担违约责任。第十一条：适用法律和争议解决11.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投标书及其附件投标书：包括投标报价、施工方案等内容的文件。附件：包括投标人资质证明、财务状况证明、项目负责人资格证明等。2.合同协议书合同协议书：明确双方的权利和义务的文件。3.中标通知书中标通知书：甲方通知乙方其中标的建设工程项目的文件。4.专用合同条款专用合同条款：根据工程的特点和需要，对本合同通用条款的具体化。5.通用合同条款通用合同条款：本合同的标准条款，适用于大多数建设工程施工合同。6.技术标准和要求技术标准和要求：甲方对乙方施工工程所提出的具体技术要求。7.图纸图纸：甲方提供的，用于指导乙方施工的工程设计文件。8.已标价工程量清单已标价工程量清单：乙方根据图纸和工程量清单编制的，明确工程各项工程量及其报价的文件。9.施工进度计划施工进度计划：乙方根据本合同约定的施工进度计划完成工程建设任务。10.履约保证金缴纳凭证履约保证金缴纳凭证：乙方按照本合同约定缴纳的履约保证金证明。11.工程结算资料工程结算资料：工程竣工后，乙方向甲方提交的完整的工程结算资料。12.竣工验收报告竣工验收报告：工程竣工后，由第三方出具的工程验收合格的报告。13.质量保证金退还凭证质量保证金退还凭证：甲方按照本合同约定退还乙方的质量保证金证明。14.违约责任认定书违约责任认定书：甲方或乙方根据本合同约定，对违约行为进行认定的书面文件。说明二：违约行为及责任认定：1.工程延误违约责任：乙方应承担因自身原因导致工程延误的违约责任，包括向甲方支付违约金。示例：乙方因施工计划不周导致工程延误，需向甲方支付违约金。2.工程质量不符合约定违约责任：乙方应承担因工程质量问题导致的违约责任，包括返工、维修、加固等费用和责任。示例：乙方施工的工程质量不符合约定，需承担返工、维修、加固等费用和责任。3.违反安全生产规定违约责任：乙方应承担因违反安全生产规定导致的违约责任，包括向甲方支付违约金。示