版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房地产投资理财担保示范文本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.2被投资方信息1.3担保方信息1.4相关第三方信息2.投资项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4投资方出资比例2.5被投资方出资比例2.6项目投资总额2.7项目投资期限3.投资资金来源及使用3.1投资资金来源3.2投资资金使用3.3投资资金监管4.担保责任及范围4.1担保方式4.2担保范围4.3担保期限4.4担保金额4.5担保费用5.投资收益及分配5.1投资收益计算方法5.2投资收益分配比例5.3投资收益分配时间6.违约责任及处理6.1投资方违约责任6.2被投资方违约责任6.3担保方违约责任6.4违约责任承担方式6.5违约责任处理程序7.争议解决方式7.1争议解决途径7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.合同生效条件及时间8.1合同生效条件8.2合同生效时间8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除程序9.3合同变更及解除的法律后果10.合同解除后的处理10.1投资资金返还10.2担保责任终止10.3项目资产处置10.4争议解决11.合同解除后的后续事项11.1合同解除后的债权债务处理11.2合同解除后的财产返还11.3合同解除后的其他后续事项12.合同的附件及补充条款12.1附件12.2补充条款13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效13.3合同备案14.合同解除及终止第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1投资方信息1.1.1投资方名称:________1.1.2投资方法定代表人:________1.1.3投资方住所:________1.1.4投资方联系方式:电话________,邮箱________1.2被投资方信息1.2.1被投资方名称:________1.2.2被投资方法定代表人:________1.2.3被投资方住所:________1.2.4被投资方联系方式:电话________,邮箱________1.3担保方信息1.3.1担保方名称:________1.3.2担保方法定代表人:________1.3.3担保方住所:________1.3.4担保方联系方式:电话________,邮箱________1.4相关第三方信息1.4.1相关第三方名称:________1.4.2相关第三方法定代表人:________1.4.3相关第三方住所:________1.4.4相关第三方联系方式:电话________,邮箱________2.投资项目基本情况2.1项目名称:________2.2项目地点:________2.3项目规模:________2.4投资方出资比例:________%2.5被投资方出资比例:________%2.6项目投资总额:________万元2.7项目投资期限:________年3.投资资金来源及使用3.1投资资金来源:________3.2投资资金使用:________3.3投资资金监管:________4.担保责任及范围4.1担保方式:________4.2担保范围:________4.3担保期限:________4.4担保金额:________万元4.5担保费用:________5.投资收益及分配5.1投资收益计算方法:________5.2投资收益分配比例:________5.3投资收益分配时间:________6.违约责任及处理6.1投资方违约责任:________6.2被投资方违约责任:________6.3担保方违约责任:________6.4违约责任承担方式:________6.5违约责任处理程序:________7.争议解决方式7.1争议解决途径:________7.2争议解决程序:________7.3争议解决机构:________第一部分:合同如下:8.合同生效条件及时间8.1合同生效条件8.1.1双方签字盖章8.1.2投资资金到位8.1.3相关政府部门的批准8.2合同生效时间8.2.1自合同各方签字盖章之日起生效8.2.2投资资金到位之日起生效(如适用)8.2.3相关政府部门批准后生效(如适用)8.3合同解除条件8.3.1投资方或被投资方严重违约8.3.2担保方严重违约8.3.3项目无法继续进行8.4合同解除程序8.4.1双方协商一致8.4.2书面通知对方8.4.3遵循相关法律法规9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.1.1双方协商一致9.1.2签署书面变更协议9.2合同解除程序9.2.1双方协商一致9.2.2书面通知对方9.2.3遵循相关法律法规9.3合同变更及解除的法律后果9.3.1合同变更不影响原有权利义务9.3.2合同解除后,各方应按照约定处理剩余事项10.合同解除后的处理10.1投资资金返还10.1.1投资方应将已投入的资金按原渠道返还10.1.2被投资方应协助投资方办理资金返还手续10.2担保责任终止10.2.1担保方不再承担担保责任10.2.2担保方应解除与被投资方的担保合同10.3项目资产处置10.3.1项目资产按照相关法律法规和合同约定进行处置10.3.2项目资产处置所得款项用于偿还债务和赔偿损失10.4争议解决10.4.1合同解除后的争议,双方应协商解决10.4.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.合同的附件及补充条款11.1附件11.1.1项目可行性研究报告11.1.2投资协议11.1.3担保协议11.1.4其他相关文件11.2补充条款11.2.1如有补充条款,双方应在本合同附件中列明12.合同签署及生效12.1合同签署12.1.1双方签署合同文本12.1.2合同文本一式______份,各方各执______份12.2合同生效12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.2.2合同生效后,各方应按照约定履行合同义务13.合同解除及终止13.1合同解除13.1.1合同解除应符合本合同约定的条件13.1.2合同解除后,各方应按照约定处理剩余事项13.2合同终止13.2.1合同终止应符合本合同约定的条件13.2.2合同终止后,各方应按照约定处理剩余事项14.其他14.1合同的未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式______份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,根据合同约定或经双方同意,参与本合同实施、监督、协调或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织。1.2.1中介服务:提供项目咨询、评估、招商、融资等中介服务;1.2.2监理服务:对项目施工、进度、质量等进行监督;1.2.3设计服务:提供项目设计、规划等服务;1.2.4法律服务:提供法律咨询、起草合同等服务;1.2.5管理服务:提供项目管理、运营等服务。2.第三方介入的约定2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2.1第三方的名称、地址、联系方式;2.2.2第三方的服务内容、期限、质量要求;2.2.3第三方的费用及支付方式;2.2.4第三方的责任及义务;2.2.5第三方与其他各方的权利义务关系。3.第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定,但不得超过合同总金额的______%。3.3如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由合同双方按约定的比例分担。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和本合同约定,不得损害甲方、乙方或其他第三方的合法权益。4.2第三方对甲方、乙方或其他第三方的违约行为,应承担相应的法律责任。4.3甲方、乙方与第三方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.第三方介入的变更及解除5.1第三方介入的协议可根据实际情况进行变更或解除。5.2协议变更或解除应经合同双方和第三方书面同意,并签订书面变更或解除协议。5.3协议变更或解除后,原协议约定的权利义务关系终止,新的权利义务关系由变更或解除协议约定。6.第三方介入的费用及支付6.1.1服务费用;6.1.2差旅费用;6.1.3其他相关费用。6.2.1按月支付;6.2.2按项目进度支付;6.2.3按合同约定支付。7.第三方介入的保密义务7.1第三方在履行合同过程中,应对甲方、乙方或其他第三方的商业秘密、技术秘密等进行保密。7.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决过程中,第三方应积极配合甲方、乙方或其他第三方提供必要的证据和资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、财务分析等内容。说明:作为项目决策的重要依据,需由具备相应资质的专业机构出具。2.投资协议要求:明确投资方与被投资方之间的权利义务关系,包括投资金额、出资方式、投资期限、收益分配、违约责任等。说明:是投资方与被投资方之间的重要法律文件,需双方签字盖章。3.担保协议要求:明确担保方对投资方或被投资方的担保责任,包括担保方式、担保范围、担保期限、担保金额等。说明:是担保方承担担保责任的依据,需担保方、投资方和被投资方三方签字盖章。4.项目施工合同要求:明确项目施工方与被投资方之间的权利义务关系,包括施工内容、施工期限、质量标准、验收标准等。说明:是项目施工的重要法律文件,需施工方和被投资方签字盖章。5.项目监理合同要求:明确监理方对项目施工的监督责任,包括监理内容、监理期限、监理标准、监理费用等。说明:是确保项目施工质量的重要文件,需监理方和被投资方签字盖章。6.项目设计合同要求:明确设计方对项目设计的责任,包括设计内容、设计期限、设计标准、设计费用等。说明:是项目设计的重要文件,需设计方和被投资方签字盖章。7.项目融资合同要求:明确融资方与被投资方之间的融资关系,包括融资金额、融资期限、融资利率、还款方式等。说明:是项目融资的重要文件,需融资方和被投资方签字盖章。8.项目运营管理合同要求:明确运营管理方对项目的运营管理责任,包括运营内容、运营期限、运营标准、运营费用等。说明:是项目运营管理的重要文件,需运营管理方和被投资方签字盖章。9.项目相关政府部门的批准文件要求:提供项目相关政府部门对项目的批准文件,包括项目立项批文、土地使用权证、环评批复等。说明:是项目实施的重要依据,需提供相关政府部门出具的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.投资方违约行为及责任认定违约行为:未按时足额出资责任认定:投资方应向被投资方支付违约金,违约金按未出资金额的______%计算。示例:投资方应于2024年1月1日前出资1000万元,实际出资时间为2024年2月1日,则应支付违约金10万元。2.被投资方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成项目建设责任认定:被投资方应向投资方支付违约金,违约金按延迟工期______天计算的日损失金额计算。示例:项目工期为24个月,实际完成时间为26个月,则应支付违约金24万元。3.担保方违约行为及责任认定违约行为:未履行担保责任责任认定:担保方应向投资方或被投资方支付赔偿金,赔偿金按实际损失金额计算。示例:因被投资方违约导致投资方损失100万元,则担保方应支付赔偿金100万元。4.第三方违约行为及责任认定违约行为:未履行合同约定的服务内容责任认定:第三方应向合同双方支付违约金,违约金按未履行服务内容的价值计算。示例:第三方未按时完成设计工作,导致项目延期3个月,则应支付违约金3万元。全文完。2024年房地产投资理财担保示范文本1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1投资人信息1.2出借人信息1.3担保人信息2.投资理财项目信息2.1项目名称2.2项目简介2.3项目投资总额2.4投资收益预期2.5投资期限2.6投资风险提示3.担保方式及担保物3.1担保方式3.2担保物种类3.3担保物价值3.4担保物权利转移3.5担保物保管4.投资款项支付及回收4.1投资款项支付方式4.2投资款项支付时间4.3投资款项支付金额4.4投资款项回收方式4.5投资款项回收时间4.6投资款项回收金额5.利息及收益分配5.1利息计算方式5.2利息支付时间5.3利息支付金额5.4收益分配方式5.5收益分配时间5.6收益分配金额6.违约责任6.1投资人违约责任6.2出借人违约责任6.3担保人违约责任6.4违约金计算方式6.5违约金支付时间6.6违约金支付金额7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除通知9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效时间9.3合同终止条件9.4合同终止时间10.通知及送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间11.合同附件11.1附件一:投资理财项目资料11.2附件二:担保物清单11.3附件三:其他相关文件12.合同签署12.1合同签署时间12.2合同签署地点12.3合同签署人13.其他约定事项13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止13.4合同争议解决14.合同附件清单14.1附件一:投资理财项目资料14.2附件二:担保物清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1投资人信息1.1.1投资人全称:________1.1.2投资人法定代表人:________1.1.3投资人住所地:________1.1.4投资人联系电话:________1.1.5投资人电子邮箱:________1.2出借人信息1.2.1出借人全称:________1.2.2出借人法定代表人:________1.2.3出借人住所地:________1.2.4出借人联系电话:________1.2.5出借人电子邮箱:________1.3担保人信息1.3.1担保人全称:________1.3.2担保人法定代表人:________1.3.3担保人住所地:________1.3.4担保人联系电话:________1.3.5担保人电子邮箱:________2.投资理财项目信息2.1项目名称:________2.2项目简介:________2.3项目投资总额:人民币________元2.4投资收益预期:________2.5投资期限:________2.6投资风险提示:________3.担保方式及担保物3.1担保方式:________3.2担保物种类:________3.3担保物价值:人民币________元3.4担保物权利转移:________3.5担保物保管:________4.投资款项支付及回收4.1投资款项支付方式:________4.2投资款项支付时间:________4.3投资款项支付金额:人民币________元4.4投资款项回收方式:________4.5投资款项回收时间:________4.6投资款项回收金额:人民币________元5.利息及收益分配5.1利息计算方式:________5.2利息支付时间:________5.3利息支付金额:人民币________元/年5.4收益分配方式:________5.5收益分配时间:________5.6收益分配金额:人民币________元/年6.违约责任6.1投资人违约责任:________6.2出借人违约责任:________6.3担保人违约责任:________6.4违约金计算方式:________6.5违约金支付时间:________6.6违约金支付金额:人民币________元7.争议解决7.1争议解决方式:________7.2争议解决机构:________7.3争议解决程序:________8.合同解除8.1合同解除条件8.1.1投资人未按约定支付投资款项;8.1.2出借人未按约定支付投资收益;8.1.3担保人未履行担保义务;8.1.4发生不可抗力事件,致使合同无法履行;8.2合同解除程序8.2.1一方当事人提出解除合同的通知;8.2.2另一方当事人收到通知后,应在________日内给予书面回复;8.2.3若双方无法达成一致,可向合同约定的争议解决机构申请解决。9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方当事人签字或盖章;9.1.2合同内容符合法律法规;9.1.3投资款项已支付;9.2合同生效时间9.2.1合同自双方当事人签字或盖章之日起生效;9.3合同终止条件9.3.1投资期限届满;9.3.2合同解除;9.3.3投资人提前收回投资款项;9.4合同终止时间9.4.1合同终止时间以实际发生终止条件为准。10.通知及送达10.1通知方式10.1.1书面通知;10.1.2电子邮件;10.2送达地址10.2.1投资人送达地址:________;10.2.2出借人送达地址:________;10.2.3担保人送达地址:________;10.3送达时间10.3.1通知发出后,以对方实际收到通知的时间为准。11.合同附件11.1附件一:投资理财项目资料11.1.1项目可行性研究报告;11.1.2项目投资计划书;11.1.3项目合作协议;11.2附件二:担保物清单11.2.1担保物名称;11.2.2担保物数量;11.2.3担保物价值;11.3附件三:其他相关文件11.3.1投资人身份证明;11.3.2出借人身份证明;11.3.3担保人身份证明。12.合同签署12.1合同签署时间:________12.2合同签署地点:________12.3合同签署人12.3.1投资人代表:________12.3.2出借人代表:________12.3.3担保人代表:________13.其他约定事项13.1合同变更13.1.1合同任何条款的变更,必须经双方当事人书面同意;13.1.2变更后的合同条款自双方当事人签字或盖章之日起生效;13.2合同解除13.2.1合同解除应按照第八条的规定进行;13.2.2合同解除后,双方当事人应按照约定履行各自的义务;13.3合同终止13.3.1合同终止后,双方当事人应按照约定履行各自的义务;13.4合同争议解决13.4.1合同争议解决应按照第七条的规定进行。14.合同附件清单14.1附件一:投资理财项目资料14.2附件二:担保物清单14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指中介方、评估机构、审计机构、律师事务所等非合同当事人,其介入本合同目的在于提供专业服务,协助合同当事人履行合同义务或解决合同争议。15.2第三方介入方式15.2.1中介方介入:在合同履行过程中,如需第三方中介服务,由双方当事人共同选定中介方,中介方协助双方进行信息沟通、合同履行监督等。15.2.2评估机构介入:在合同履行过程中,如需对投资理财项目进行评估,由双方当事人共同选定评估机构,评估机构出具评估报告。15.2.3审计机构介入:在合同履行过程中,如需对合同履行情况进行审计,由双方当事人共同选定审计机构,审计机构出具审计报告。15.2.4律师事务所介入:在合同履行过程中,如遇合同争议,由双方当事人共同选定律师事务所,律师事务所提供法律咨询、代理诉讼等服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中,因其过错导致的损失,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其合同约定或法律规定的责任限额。15.3.2第三方责任限额的具体数额由双方当事人根据实际情况协商确定,并在合同中明确约定。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1中介费用16.1.1中介费用由双方当事人按照中介服务协议的约定承担;16.1.2中介费用支付方式、时间及金额在中介服务协议中明确约定。16.2评估费用16.2.1评估费用由双方当事人按照评估报告的约定承担;16.2.2评估费用支付方式、时间及金额在评估协议中明确约定。16.3审计费用16.3.1审计费用由双方当事人按照审计报告的约定承担;16.3.2审计费用支付方式、时间及金额在审计协议中明确约定。16.4律师费用16.4.1律师费用由双方当事人按照律师服务协议的约定承担;16.4.2律师费用支付方式、时间及金额在律师服务协议中明确约定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与投资人17.1.1第三方接受投资人的委托,提供专业服务,其职责范围仅限于合同约定的内容;17.1.2第三方在履行职责过程中,应维护投资人的合法权益,不得损害投资人的利益。17.2第三方与出借人17.2.1第三方接受出借人的委托,提供专业服务,其职责范围仅限于合同约定的内容;17.2.2第三方在履行职责过程中,应维护出借人的合法权益,不得损害出借人的利益。17.3第三方与担保人17.3.1第三方接受担保人的委托,提供专业服务,其职责范围仅限于合同约定的内容;17.3.2第三方在履行职责过程中,应维护担保人的合法权益,不得损害担保人的利益。17.4第三方与合同当事人之间的关系17.4.1第三方与合同当事人之间为委托代理关系,第三方在履行职责过程中,应遵守合同约定和法律法规;17.4.2第三方在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正,不得偏袒任何一方当事人。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:投资理财项目资料详细要求:包括但不限于项目可行性研究报告、项目投资计划书、项目合作协议、项目相关法律法规文件、项目财务预测报告等。附件说明:该附件用于证明投资理财项目的可行性和合法性,为合同当事人提供决策依据。2.附件二:担保物清单详细要求:包括担保物名称、数量、价值、权利转移情况、保管情况等。附件说明:该附件用于明确担保物的具体情况,保障各方权益。3.附件三:中介服务协议详细要求:包括中介服务内容、服务费用、支付方式、违约责任等。附件说明:该附件用于规范中介方的服务行为,明确双方的权利义务。4.附件四:评估报告详细要求:包括评估目的、评估方法、评估结果、评估依据等。附件说明:该附件用于证明投资理财项目的价值,为合同当事人提供决策依据。5.附件五:审计报告详细要求:包括审计目的、审计方法、审计结果、审计依据等。附件说明:该附件用于证明合同履行情况,为合同当事人提供决策依据。6.附件六:律师服务协议详细要求:包括律师服务内容、服务费用、支付方式、违约责任等。附件说明:该附件用于规范律师事务所的服务行为,明确双方的权利义务。7.附件七:合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更日期、变更生效日期等。附件说明:该附件用于记录合同变更情况,保障各方权益。8.附件八:合同解除协议详细要求:包括解除原因、解除日期、解除生效日期等。附件说明:该附件用于记录合同解除情况,保障各方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.投资人违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付投资款项责任认定:投资人应向出借人支付违约金,违约金为投资款项的________%示例说明:若投资人未按约定支付投资款项人民币100万元,则应向出借人支付违约金10万元。2.出借人违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付投资收益责任认定:出借人应向投资人支付违约金,违约金为投资收益的________%示例说明:若出借人未按约定支付投资收益人民币10万元,则应向投资人支付违约金1万元。3.担保人违约行为及责任认定违约行为:未履行担保义务责任认定:担保人应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其合同约定或法律规定的责任限额示例说明:若担保人未履行担保义务,导致出借人损失人民币50万元,则担保人应承担不超过50万元的赔偿责任。4.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在履行职责过程中,因其过错导致的损失责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其合同约定或法律规定的责任限额示例说明:若评估机构因评估失误导致投资人损失人民币20万元,则评估机构应承担不超过20万元的赔偿责任。全文完。2024年房地产投资理财担保示范文本2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同当事人1.2房地产项目1.3投资理财1.4担保1.5本合同2.合同当事人信息2.1投资人2.2投资理财公司2.3担保人2.4房地产开发商2.5相关机构3.投资理财项目概述3.1项目名称3.2项目位置3.3项目规模3.4投资期限3.5投资回报4.投资理财合同条款4.1投资金额4.2投资方式4.3投资收益4.4还款方式4.5违约责任5.担保合同条款5.1担保方式5.2担保期限5.3担保范围5.4担保责任5.5担保解除6.房地产项目合同条款6.1房地产项目名称6.2房地产项目位置6.3房地产项目规模6.4房地产项目开发进度6.5房地产项目交付标准7.合同履行与监督7.1投资理财公司责任7.2担保人责任7.3房地产开发商责任7.4投资人监督权利8.违约责任8.1投资理财公司违约责任8.2担保人违约责任8.3房地产开发商违约责任8.4投资人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址13.合同附件13.1投资理财合同13.2担保合同13.3房地产项目合同14.其他约定14.1法律适用14.2合同变更14.3合同份数第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同当事人1.1.1投资人:指在本合同中提供资金用于房地产投资理财的自然人、法人或其他组织。1.1.2投资理财公司:指在本合同中接受投资人资金,进行房地产投资理财活动的法人。1.1.3担保人:指在本合同中为投资理财公司提供担保,保证投资理财公司履行合同义务的自然人、法人或其他组织。1.1.4房地产开发商:指在本合同中开发房地产项目的法人。1.1.5相关机构:指与本合同相关的政府部门、金融机构、评估机构等。1.2房地产项目1.2.1项目名称:[具体项目名称]1.2.2项目位置:[具体项目地址]1.2.3项目规模:[具体项目占地面积、建筑面积等]1.3投资理财1.3.1投资金额:[具体投资金额]1.3.2投资方式:[具体投资方式,如股权投资、债权投资等]1.3.3投资期限:[具体投资期限]1.4担保1.4.1担保方式:[具体担保方式,如抵押、质押、保证等]1.4.2担保期限:[具体担保期限]1.4.3担保范围:[具体担保范围,如本金、利息等]2.合同当事人信息2.1投资人2.1.1投资人名称:[具体投资人名称]2.1.2投资人地址:[具体投资人地址]2.1.3联系人:[具体联系人姓名]2.1.4联系电话:[具体联系电话]2.2投资理财公司2.2.1投资理财公司名称:[具体投资理财公司名称]2.2.2投资理财公司地址:[具体投资理财公司地址]2.2.3联系人:[具体联系人姓名]2.2.4联系电话:[具体联系电话]2.3担保人2.3.1担保人名称:[具体担保人名称]2.3.2担保人地址:[具体担保人地址]2.3.3联系人:[具体联系人姓名]2.3.4联系电话:[具体联系电话]2.4房地产开发商2.4.1房地产开发商名称:[具体房地产开发商名称]2.4.2房地产开发商地址:[具体房地产开发商地址]2.4.3联系人:[具体联系人姓名]2.4.4联系电话:[具体联系电话]2.5相关机构2.5.1相关机构名称:[具体相关机构名称]2.5.2相关机构地址:[具体相关机构地址]2.5.3联系人:[具体联系人姓名]2.5.4联系电话:[具体联系电话]3.投资理财项目概述3.1项目名称:[具体项目名称]3.2项目位置:[具体项目地址]3.3项目规模:[具体项目占地面积、建筑面积等]3.4投资期限:[具体投资期限]3.5投资回报:[具体投资回报方式及比例]4.投资理财合同条款4.1投资金额:[具体投资金额]4.2投资方式:[具体投资方式,如股权投资、债权投资等]4.3投资收益:[具体投资收益计算方式及分配方式]4.4还款方式:[具体还款方式,如定期还款、一次性还款等]4.5违约责任:[具体违约责任条款]5.担保合同条款5.1担保方式:[具体担保方式,如抵押、质押、保证等]5.2担保期限:[具体担保期限]5.3担保范围:[具体担保范围,如本金、利息等]5.4担保责任:[具体担保责任条款]5.5担保解除:[具体担保解除条件及程序]6.房地产项目合同条款6.1房地产项目名称:[具体项目名称]6.2房地产项目位置:[具体项目地址]6.3房地产项目规模:[具体项目占地面积、建筑面积等]6.4房地产项目开发进度:[具体开发进度安排]6.5房地产项目交付标准:[具体交付标准]7.合同履行与监督7.1投资理财公司责任:[具体责任条款]7.2担保人责任:[具体责任条款]7.3房地产开发商责任:[具体责任条款]7.4投资人监督权利:[具体监督权利条款]8.违约责任8.1投资理财公司违约责任8.1.1若投资理财公司未按约定支付投资收益,应向投资人支付违约金,违约金为应支付收益的[具体比例]%。8.1.2若投资理财公司未按约定履行还款义务,应向投资人支付违约金,违约金为应还款额的[具体比例]%。8.1.3若投资理财公司违反合同规定,导致项目无法正常进行,应承担全部或部分投资损失。8.2担保人违约责任8.2.1若担保人未履行担保义务,应向投资人承担相应的违约责任。8.2.2若担保人因自身原因导致担保失败,应承担全部或部分投资损失。8.3房地产开发商违约责任8.3.2若房地产开发商未按约定交付房产,应向投资人支付违约金,违约金为应交付房产价值的[具体比例]%。8.4投资人违约责任8.4.1若投资人未按约定支付投资款,应向投资理财公司支付违约金,违约金为未支付款项的[具体比例]%。8.4.2若投资人违反合同规定,导致项目无法正常进行,应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1若双方协商不成,可选择[具体机构名称]作为争议解决机构。9.3争议解决程序9.3.1争议解决机构应按照其相关规定和程序进行调解或仲裁。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可解除合同。10.1.2发生合同约定的解除条件,任何一方均有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同前,应书面通知对方。10.2.2解除合同后,双方应按照约定处理剩余事宜。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并盖章。11.1.2投资款已支付至投资理财公司指定账户。11.2合同终止条件11.2.1投资期限届满。11.2.2合同解除。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1以书面形式进行通知。12.1.2以快递、电子邮件等方式发送至对方指定地址。12.2送达地址12.2.1投资人地址:[具体投资人地址]12.2.2投资理财公司地址:[具体投资理财公司地址]12.2.3担保人地址:[具体担保人地址]12.2.4房地产开发商地址:[具体房地产开发商地址]13.合同附件13.1投资理财合同13.2担保合同13.3房地产项目合同14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同变更:任何合同变更需经双方书面同意。14.3合同份数:本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义和范围1.1第三方:指在本合同执行过程中,为协助合同履行而介入的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、咨询机构等。1.2第三方的介入:指第三方根据本合同约定或经甲乙双方同意,参与合同的执行或提供专业服务的情形。2.第三方的选择和确认2.1甲乙双方均有权选择第三方,但所选第三方应具备相应的资质和信誉。2.2第三方的选择和确认需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.第三方的职责和权利3.1.1中介机构:提供信息对接、协调沟通等服务。3.1.2评估机构:对房地产项目进行评估,提供评估报告。3.1.3审计机构:对财务状况进行审计,提供审计报告。3.1.4律师事务所:提供法律咨询、起草法律文件等服务。3.1.5咨询机构:提供专业咨询意见,协助解决合同执行中的问题。3.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2.2要求甲乙双方按照约定支付服务费用。3.2.3对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.第三方的责任限额4.1.1合同约定:如合同中对第三方责任限额有明确约定,则按约定执行。4.1.2法律规定:如法律规定第三方责任限额,则按法律规定执行。4.1.3实际损失:如第三方行为导致甲乙双方损失,则按实际损失确定责任限额。4.2.1第三方提供的服务质量不符合约定。4.2.2第三方未履行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 4年级上册数学人教版说课稿7篇
- 网页制作案例教程HTML5+CSS3课程设计
- 《数理经济学》课程教学大纲
- 复习真题卷04 第6-7单元(解析版)
- DBJ51-T 198-2022 四川省既有民用建筑结构安全隐患排查技术标准
- 2009年高考语文试卷(全国Ⅱ卷)(解析卷)
- 建筑工程行业工程测量培训体会
- 通信行业客服工作总结
- 《色彩的渐变》课件
- 有关医院的实习报告三篇
- 上海市杨浦区2023-2024学年九年级上学期期末质量调研英语试题
- 安全生产目标考核表
- (高清版)TDT 1042-2013 土地整治工程施工监理规范
- 工程训练(广东工业大学)智慧树知到期末考试答案2024年
- 2023-2024学年重庆市九龙坡区高二(上)期末物理试卷(含解析)
- 初中数学九年级下册《位似》(1)教案
- 天全县储备林建设项目施工组织设计样本
- 矿权收储方案
- 2022-2023学年重庆市渝北区人教PEP版五年级上册期末英语试卷
- 安徽省合肥市庐江县2022-2023学年八年级上学期期末物理试卷(含答案)
- 造价年度工作总结
评论
0/150
提交评论