农民自建用房合同范例

农民自建用房合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方在乙方土地上自建用房事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、建房地点及面积

1.建房地点：__________（具体地址）

2.建房面积：__________平方米

二、建设内容

1.甲方在乙方土地上自建用房，包括但不限于房屋主体结构、附属设施等。

2.建房过程中，甲方应遵守国家相关法律法规，确保建筑质量及安全。

三、建设工期

1.建房工期为__________个月，自甲方取得相关建设许可之日起计算。

2.甲方应按合同约定的时间节点完成建设任务，如因甲方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

四、建设费用及支付方式

1.建房费用总额为__________元。

2.支付方式：

（1）首付：甲方于合同签订之日起__________日内支付总额的__________%作为首付；

（2）进度款：在工程建设过程中，甲方按实际进度支付相应款项；

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在__________日内支付剩余款项。

五、房屋产权及使用

1.建成后的房屋产权归甲方所有。

2.甲方在取得房屋产权证书后，有权依法使用、收益、处分该房屋。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付建设费用的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的__________%。

2.乙方未按合同约定提供土地的，应向甲方支付违约金，违约金为__________元。

3.因甲方原因导致工期延误的，甲方应向乙方支付违约金，违约金为延误工期造成的损失金额的__________%。

4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复印件

4.建设工程竣工验收报告复印件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障自身权益，确保自建用房项目的顺利进行，特邀请__________（以下简称“第三方”）作为项目顾问，并就第三方在项目中的责权利达成如下协议：

一、第三方职责

1.第三方负责对甲方自建用房项目的整体规划、设计、施工、验收等环节进行全程监督和指导。

2.第三方应确保甲方自建用房项目符合国家相关法律法规及行业标准。

3.第三方应定期向甲方汇报项目进展情况，并提出合理化建议。

二、第三方权利

1.第三方有权要求甲方提供项目相关资料，包括但不限于土地使用证明、规划设计图纸、施工许可证等。

2.第三方有权对甲方自建用房项目的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

3.第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。

三、第三方义务

1.第三方应保证其提供的咨询意见和监督服务的客观、公正、真实。

2.第三方应保守甲方项目秘密，不得泄露给任何第三方。

3.第三方应按时完成甲方委托的工作任务。

四、甲方权利

1.甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，确保项目顺利进行。

2.甲方有权对第三方提供的服务进行监督和评价。

3.甲方有权要求第三方对项目中的违规行为进行纠正。

4.甲方有权根据项目进展情况调整第三方的工作内容和范围。

五、甲方义务

1.甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。

2.甲方应配合第三方完成项目相关工作，提供必要的支持和协助。

3.甲方应确保项目用地合法合规，并取得相关审批手续。

六、乙方责任

1.乙方应按照甲方要求，在规定时间内完成自建用房项目。

2.乙方应确保房屋质量符合国家相关标准，并对因施工质量问题造成的损失承担赔偿责任。

3.乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。

七、乙方权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。

八、违约责任

1.甲方未按合同约定支付第三方服务费用的，应向第三方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

2.甲方未按合同约定提供施工条件的，应向乙方支付违约金，违约金为__________元。

3.乙方未按合同约定完成自建用房项目的，应向甲方支付违约金，违约金为__________元。

4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为__________个月，自合同生效之日起计算。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复印件

4.建设工程竣工验收报告复印件

第三方介入的意义和目的：

第三方作为项目顾问，旨在为甲方提供专业、客观的咨询服务，确保甲方自建用房项目顺利进行。通过引入第三方，甲方可以更加放心地投入到项目建设中，降低项目风险，提高项目成功率。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为自建用房项目的主体，拥有项目主导权。通过本合同，甲方确保了自身权益，明确了第三方和乙方的责任和义务，为项目的顺利进行提供了有力保障。同时，甲方在合同中增加了多种权利条款和利益条款，进一步巩固了甲方在项目中的主导地位。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身权益，确保土地资源的合理开发和利用，特邀请__________（以下简称“第三方”）作为土地开发顾问，并就第三方在土地开发项目中的责权利达成如下协议：

一、第三方职责

1.第三方负责对乙方土地开发项目的整体规划、设计、施工、验收等环节进行全程监督和指导。

2.第三方应确保乙方土地开发项目符合国家相关法律法规及行业标准。

3.第三方应定期向乙方汇报项目进展情况，并提出合理化建议。

二、第三方权利

1.第三方有权要求乙方提供项目相关资料，包括但不限于土地使用权证、规划设计图纸、施工许可证等。

2.第三方有权对乙方土地开发项目的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

3.第三方有权要求乙方按照合同约定支付相关费用。

三、第三方义务

1.第三方应保证其提供的咨询意见和监督服务的客观、公正、真实。

2.第三方应保守乙方项目秘密，不得泄露给任何第三方。

3.第三方应按时完成乙方委托的工作任务。

四、乙方权利

1.乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责，确保项目顺利进行。

2.乙方有权对第三方提供的服务进行监督和评价。

3.乙方有权要求第三方对项目中的违规行为进行纠正。

4.乙方有权根据项目进展情况调整第三方的工作内容和范围。

五、乙方义务

1.乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。

2.乙方应配合第三方完成项目相关工作，提供必要的支持和协助。

3.乙方应确保项目用地合法合规，并取得相关审批手续。

六、甲方责任

1.甲方应按照乙方要求，在规定时间内完成土地开发项目。

2.甲方应确保土地质量符合开发要求，并对因土地质量造成的损失承担赔偿责任。

3.甲方应遵守国家法律法规，确保施工安全。

七、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付土地开发费用。

2.甲方有权要求乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。

八、违约责任

1.乙方未按合同约定支付第三方服务费用的，应向第三方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

2.乙方未按合同约定提供施工条件的，应向甲方支付违约金，违约金为__________元。

3.甲方未按合同约定完成土地开发项目的，应向乙方支付违约金，违约金为__________元。

4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为__________个月，自合同生效之日起计算。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。

附件：

1.土地使用权证复印件

2.建设工程规划许可证复印件

3.建设工程施工许可证复印件

4.建设工程竣工验收报告复印件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为土地开发项目的主体，拥有项目主导权。通过本合同，乙方确保了自身权益，明确了第三方和甲方的责任和义务，