钢结构厂房施工合同:城市规划篇_第1页
钢结构厂房施工合同:城市规划篇_第2页
钢结构厂房施工合同:城市规划篇_第3页
钢结构厂房施工合同:城市规划篇_第4页
钢结构厂房施工合同:城市规划篇_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

钢结构厂房施工合同:城市规划篇合同编号:__________钢结构厂房施工合同:城市规划篇鉴于业主委托施工方进行钢结构厂房的施工,双方经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:钢结构厂房施工项目1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程内容:包括但不限于钢结构厂房的设计、采购、施工、验收等。二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同金额包含:材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同金额不包括:税金、变更签证费用、索赔费用等。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月,自开工之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。3.3业主如因特殊原因需要提前或延期完成工程,应与施工方协商一致,并签订补充协议。四、施工方的义务4.1施工方应按照合同约定的内容,完成工程的施工。4.2施工方应保证工程的质量、安全、进度和投资控制等目标得以实现。4.3施工方应严格按照国家及地方法律法规、标准、规范施工,确保工程合规。4.4施工方应承担工程质量保修期内的一切维修、更换责任。五、业主的义务5.1业主应按照合同约定的时间、金额支付工程款。5.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.3业主应协助施工方办理相关施工许可、验收等手续。5.4业主应保护施工方的合法权益,不得无故干涉施工方的正常施工。六、合同的履行6.1双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。6.2双方应对合同的履行情况进行定期检查,发现问题及时沟通、协商解决。6.3双方应遵守国家及地方法律法规,共同维护合同的严肃性。七、违约责任7.1双方应按照合同约定承担违约责任。7.2施工方如违反合同导致工程质量、安全、进度等问题,应承担相应的经济赔偿责任。7.3业主如违反合同导致施工方合法权益受损,应承担相应的赔偿责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.施工图纸和技术说明书2.工程量清单3.材料合格证4.施工方案和安全措施5.工程进度计划6.质量保修书7.付款凭证8.验收报告9.变更签证单10.索赔报告二、违约行为及认定:1.施工方未按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程,视为违约。2.施工方未按照合同约定的时间、金额支付工程款,视为违约。3.业主未按照合同约定提供施工所需基础设施,视为违约。4.业主未保护施工方合法权益,无故干涉施工正常进行,视为违约。5.双方未按照合同约定履行各自权利和义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.钢结构厂房:以钢结构为主要承重结构的厂房建筑。2.合同工期:双方在合同中约定的工程完成时间。3.工程质量:工程满足使用目的的性能、安全、美观、耐久等方面的综合指标。4.质量保修期:双方在合同中约定的工程质量保修时间。5.违约责任:违反合同约定应承担的法律责任。6.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:及时沟通,调整施工计划,增派人力、物力。2.工程质量问题:及时整改,追究责任,必要时更换材料、设备。3.工程变更:双方协商一致,签订补充协议,明确变更内容、工期、费用等。4.付款纠纷:核对付款凭证,确保工程款

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论