土方开挖责任合同

土方开挖责任合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方需要进行土方开挖工程，为确保工程顺利进行，明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本土方开挖责任合同。一、工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模：（工程规模）1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、土方运输、场地平整等。1.5工程期限：自合同签订之日起至工程完毕验收合格之日止。二、双方责任及义务2.1甲方责任及义务：（1）负责办理工程所需的一切手续，包括但不限于土地使用权、施工许可等。（2）向乙方提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。（3）按照合同约定支付工程款项。（4）协调解决施工过程中出现的问题，确保工程按时完成。2.2乙方责任及义务：（1）按照合同约定的工程内容、质量标准、工程期限完成施工。（2）确保施工安全，防止安全事故的发生。（3）遵守国家法律法规及施工现场的规章制度。（4）承担自身施工产生的费用，包括但不限于人力、材料、设备等。三、合同价格及支付3.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。（3）工程完毕验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。（4）剩余10%作为质保金，质保期（自工程完毕验收合格之日起）满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。四、工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程完毕后，甲方组织验收，乙方应予以配合。4.3验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。五、违约责任5.1甲方违约：（1）未按约定支付工程款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的5%。（2）未按约定提供施工场地的，应支付违约金，违约金为合同总价的10%。5.2乙方违约：（1）未按约定完成施工的，应支付违约金，违约金为合同总价的10%。（2）工程质量不符合约定的，应承担整改费用，并支付违约金，违约金为整改费用的20%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完毕验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.工程验收标准7.安全生产管理制度8.环保措施方案9.工程保险证明文件10.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付工程款项未按约定提供施工场地2.乙方违约行为：未按约定完成施工工程质量不符合约定3.违约行为认定：甲方未按约定支付工程款项，视为违约。甲方未按约定提供施工场地，视为违约。乙方未按约定完成施工，视为违约。乙方工程质量不符合约定，视为违约。三、法律名词及解释：1.土方开挖：指对土地进行开挖，以获得所需土方的工程活动。2.工程量清单：指明细列出工程所需各项工作的数量、质量和工程量的表格。3.违约金：指一方未履行合同义务或者履行不符合约定的，应当支付给对方的一种经济补偿。4.质保金：指为确保工程质量，在工程完毕验收合格后，保留的一部分款项。5.质保期：指工程完毕验收合格之日起，对工程质量进行保障的一段时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：遇到甲方延迟支付工程款项时，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付。如协商无果，乙方可以依法向人民法院提起诉讼，要求甲方支付工程款项及违约金。2.工程进度延误问题：遇到乙方工程进度延误时，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成工程。如协商无果，甲方可以依法向人民法院提起诉讼，要求乙方支付违约金，并采取措施确保工程按时完成。3.工程质量问题：遇到乙方工程质量不符合约定时，甲方可以要求乙方进行整改。如整改后仍不符合要求，甲方可以依法向人民法院提起诉讼，要求乙方承担整改费用及违约金。五、所有应用场景：1.房地产开发商进行土地开发时