版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度药店装修工程合同违约责任合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同签订时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程期限3.质量标准3.1工程质量要求3.2质量检测与验收3.3质量保证期4.工程造价4.1工程造价构成4.2工程结算与支付4.3工程变更及增减5.施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工进度管理5.3施工安全与环境保护5.4施工质量管理6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿计算方法6.4违约纠纷解决7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1附件清单10.2附件内容11.其他约定11.1保密条款11.2通知与送达11.3合同变更11.4合同解除11.5合同终止12.合同附件清单12.1附件一:工程图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:质量检测报告12.4附件四:工程变更记录12.5附件五:工程结算书13.合同签订13.1签订时间13.2签订地点13.3签订方式14.合同生效14.1生效条件14.2生效时间14.3生效程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同双方因共同意愿,就2024年度药店装修工程事宜达成如下协议,为确保工程顺利进行,特订立本合同。1.2合同目的本合同旨在明确双方在药店装修工程中的权利、义务和责任,确保工程质量,按时完成工程,达成双方预期目标。1.3合同双方甲方(药店方):[甲方全称]乙方(装修方):[乙方全称]1.4合同签订时间本合同签订时间为2024年[具体日期]。2.工程概况2.1工程名称2024年度药店装修工程2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程内容包括但不限于药店内部装修、墙面涂料、地面铺设、照明系统、消防设施等。2.4工程规模[具体工程规模描述]2.5工程期限自合同签订之日起至[具体日期]完成。3.质量标准3.1工程质量要求乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到国家规定的一级标准。3.2质量检测与验收工程完成后,甲方将组织专业人员进行质量检测,验收合格后方可投入使用。3.3质量保证期自工程验收合格之日起,质量保证期为[具体时间]。4.工程造价4.1工程造价构成包括但不限于材料费、人工费、施工费、管理费等。4.2工程结算与支付工程进度达到合同约定节点后,甲方应及时支付乙方相应款项。4.3工程变更及增减如因设计变更或特殊情况导致工程量增减,双方应协商一致后调整合同价格。5.施工组织与管理5.1施工组织设计乙方应根据工程实际情况编制详细的施工组织设计,报甲方审批。5.2施工进度管理乙方应按施工组织设计的要求,确保工程进度按期完成。5.3施工安全与环境保护乙方应严格执行国家有关安全、环保的规定,确保施工现场安全、环保。5.4施工质量管理乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同约定。6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3违约赔偿计算方法6.4违约纠纷解决双方应友好协商解决违约纠纷,协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序双方在提起诉讼前,应提前[具体天数]通知对方,并尽量在[具体天数]内达成和解。9.合同解除9.1合同解除条件(1)一方严重违约,经催告后仍未纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序提出解除合同的一方应提前[具体天数]书面通知对方,并说明解除合同的理由。9.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定,处理善后事宜,包括但不限于退还预付款、结算工程款等。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后,合同终止。10.3合同终止程序合同终止后,双方应按照合同约定或法律规定,处理善后事宜。11.合同附件11.1附件清单附件一:工程图纸附件二:施工组织设计附件三:质量检测报告附件四:工程变更记录附件五:工程结算书11.2附件内容各附件内容详见附件清单。12.其他约定12.1保密条款双方对本合同内容及其相关资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知与送达双方通知应以书面形式进行,送达方式包括但不限于挂号邮寄、快递、电子邮件等。12.3合同变更本合同的任何变更,必须以书面形式经双方签字(或盖章)后方可生效。12.4合同解除本合同解除的,除本合同另有约定外,双方应按照本合同约定处理善后事宜。13.合同签订13.1签订时间本合同签订时间为2024年[具体日期]。13.2签订地点[具体签订地点]13.3签订方式本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同生效14.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2生效时间本合同生效时间为2024年[具体日期]。14.3生效程序本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,无需办理其他手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、施工队伍、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式第三方介入本合同,需经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的角色、职责和权限。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定第三方介入的必要性;(2)甲乙双方共同与第三方签订合作协议,明确第三方的责权利;(3)第三方根据合作协议,参与本合同的履行。16.甲乙双方增加的额外条款16.1第三方责任(1)第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规和合同约定;(2)第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任;(3)第三方在介入本合同时,不得损害甲乙双方的合法权益。16.2第三方权利(1)第三方有权根据合作协议,参与本合同的履行;(2)第三方有权获取与本合同履行相关的信息和资料;(3)第三方有权按照合作协议,获得相应的报酬。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方(1)第三方应服从甲方的管理,确保工程质量和进度;(2)甲方有权对第三方的履约情况进行监督和检查;(3)第三方应按照甲方的要求,及时报告工程进度和存在问题。17.2第三方与乙方(1)第三方应服从乙方的施工安排,确保工程顺利进行;(2)乙方有权对第三方的施工质量进行验收;(3)第三方应按照乙方的指示,完成相关施工任务。17.3第三方与合同其他各方(1)第三方应与其他合同各方保持良好沟通,确保信息畅通;(2)第三方应尊重其他合同各方的合法权益,不得损害其利益;(3)第三方在履行本合同时,应遵守合同约定,不得擅自变更合同内容。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的设定本合同中,第三方责任限额的设定,应依据第三方在合同中的角色、职责和预期风险进行合理确定。18.2第三方责任限额的计算方法(1)根据第三方在合同中的角色和职责,确定其预期风险;(2)参照国家相关法律法规和行业标准,计算第三方责任限额;(3)甲乙双方协商确定第三方责任限额的具体数额。18.3第三方责任限额的调整(1)如第三方在履行本合同时,出现重大风险,经甲乙双方协商一致,可调整第三方责任限额;(2)调整后的第三方责任限额,应书面通知所有合同当事人。19.第三方责任赔偿19.1第三方责任赔偿的承担第三方在履行本合同时,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。19.2第三方责任赔偿的支付(1)第三方责任赔偿的支付,应按照合同约定或国家相关法律法规执行;(2)赔偿金额的确定,应依据实际损失、责任大小等因素综合考虑。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含药店装修的平面图、立面图、剖面图、电气图、给排水图等,需符合国家相关标准和规范。说明:图纸应清晰、准确,为工程实施提供依据。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计应确保工程顺利进行,保障施工质量和安全。3.质量检测报告详细要求:包括原材料、施工过程中的质量检测报告,需由具有相应资质的检测机构出具。说明:质量检测报告是工程质量的保证,确保工程符合国家规定标准。4.工程变更记录详细要求:记录工程实施过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。说明:工程变更记录是合同履行过程中的重要文件,有助于明确责任。5.工程结算书详细要求:包括工程量清单、工程款支付计划、工程款结算书等。说明:工程结算书是甲乙双方结算工程款的重要依据,确保工程款支付公平合理。6.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议有助于双方在发生争议时,快速、有效地解决纠纷。7.合同履行过程中的其他文件详细要求:包括但不限于施工日志、验收报告、工程进度报告等。说明:其他文件有助于全面了解合同履行情况,为后续工作提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.工程延期违约行为:乙方未能按照合同约定的工期完成工程。责任认定标准:乙方应承担每日[具体金额]的违约金,直至工程按期完成。示例说明:若合同约定工期为90天,乙方实际工期为100天,则乙方应支付[具体金额]的违约金。2.工程质量不合格违约行为:乙方施工的工程质量不符合国家规定标准。责任认定标准:乙方应无条件返工、修复,直至工程质量合格;若因质量问题造成损失,乙方应承担赔偿责任。示例说明:若因乙方施工质量问题导致药店内部墙体开裂,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。3.工程量增减未及时调整价格违约行为:乙方在工程实施过程中,未及时与甲方协商调整工程量及价格。责任认定标准:乙方应承担由此造成的损失,包括但不限于材料费、人工费等。示例说明:若工程量增加10%,乙方未及时调整价格,甲方因此多支付材料费[具体金额],乙方应承担该费用。4.违反合同约定违约行为:甲乙双方违反合同约定的其他行为。责任认定标准:根据合同约定和实际情况,确定违约方应承担的责任。示例说明:若甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金。全文完。2024年度药店装修工程合同违约责任合同1本合同目录一览1.违约责任的概述1.1违约责任的定义1.2违约责任的范围1.3违约责任的承担方式2.设计变更及违约责任2.1设计变更的审批程序2.2设计变更后的违约责任2.3设计变更引起的费用调整3.工期延误及违约责任3.1工期延误的认定标准3.2工期延误的违约责任3.3工期延误的赔偿标准4.质量不合格及违约责任4.1质量不合格的认定标准4.2质量不合格的违约责任4.3质量不合格的整改及赔偿5.工程验收及违约责任5.1工程验收的标准5.2工程验收的违约责任5.3工程验收后的维修及违约责任6.付款违约责任6.1付款期限及方式6.2付款违约责任6.3逾期付款的违约金计算7.保密责任7.1保密内容的范围7.2保密责任的承担7.3违反保密责任的违约责任8.知识产权责任8.1知识产权归属8.2知识产权侵权责任8.3知识产权纠纷的解决9.损坏赔偿责任9.1损坏责任的认定标准9.2损坏赔偿的标准及方式9.3损坏赔偿的时效10.紧急情况下的违约责任10.1紧急情况的定义10.2紧急情况下的违约责任10.3紧急情况下的应对措施11.合同解除及违约责任11.1合同解除的条件11.2合同解除的违约责任11.3合同解除后的处理12.法律责任及违约责任12.1法律责任的适用12.2法律责任及违约责任的关系12.3违法行为的法律责任13.合同争议解决方式13.1争议解决方式的约定13.2争议解决机构的选定13.3争议解决程序14.合同生效及其他事项14.1合同生效的条件14.2合同生效后的履行14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:第一条违约责任的概述1.1违约责任的定义本合同所指违约责任是指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。1.2违约责任的范围违约责任的范围包括但不限于:工期延误、质量不合格、设计变更、付款违约、保密责任、知识产权责任、损坏赔偿责任等。1.3违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括但不限于:赔偿损失、支付违约金、采取补救措施、解除合同等。第二条设计变更及违约责任2.1设计变更的审批程序设计变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。2.2设计变更后的违约责任因设计变更导致工期延误或增加费用的,由责任方承担相应责任。2.3设计变更引起的费用调整设计变更引起的费用调整,按照变更后的设计及合同约定执行。第三条工期延误及违约责任3.1工期延误的认定标准工期延误是指实际完成工期超过合同约定工期。3.2工期延误的违约责任因非甲方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。3.3工期延误的赔偿标准工期延误的赔偿标准为:每日违约金按合同总价款的千分之一计算。第四条质量不合格及违约责任4.1质量不合格的认定标准质量不合格是指工程质量不符合国家相关标准和合同约定。4.2质量不合格的违约责任因乙方施工造成质量不合格,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于修复、赔偿损失。4.3质量不合格的整改及赔偿乙方应在接到质量不合格通知后,立即进行整改,并承担由此产生的费用。第五条工程验收及违约责任5.1工程验收的标准工程验收标准按照国家相关标准和合同约定执行。5.2工程验收的违约责任因乙方原因导致工程验收不合格,乙方应承担相应的违约责任。5.3工程验收后的维修及违约责任工程验收后,如因乙方原因导致工程损坏,乙方应负责维修并承担相应费用。第六条付款违约责任6.1付款期限及方式付款期限及方式按照合同约定执行。6.2付款违约责任因乙方原因导致付款逾期,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。6.3逾期付款的违约金计算逾期付款的违约金计算标准为:每日按逾期付款金额的千分之五计算。第七条保密责任7.1保密内容的范围保密内容指本合同涉及的技术、商业秘密及其他保密信息。7.2保密责任的承担双方均应承担保密责任,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。7.3违反保密责任的违约责任违反保密责任,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第八条知识产权责任8.1知识产权归属合同中涉及到的知识产权,除合同另有约定外,均归甲方所有。8.2知识产权侵权责任如因乙方使用甲方知识产权侵犯第三方权利,乙方应承担全部侵权责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3知识产权纠纷的解决如发生知识产权纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条损坏赔偿责任9.1损坏责任的认定标准因乙方原因造成工程或设施损坏,经鉴定,认定为乙方责任的,乙方应承担赔偿责任。9.2损坏赔偿的标准及方式损坏赔偿标准按照实际损失计算,包括但不限于修复费用、材料费用、人工费用等。9.3损坏赔偿的时效损坏赔偿的时效为自损坏发生之日起一年内,逾期索赔不予受理。第十条紧急情况下的违约责任10.1紧急情况的定义紧急情况是指不可抗力或乙方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2紧急情况下的违约责任发生紧急情况时,乙方应立即通知甲方,并采取一切必要措施减轻损失。10.3紧急情况下的应对措施如紧急情况导致合同无法履行,双方可协商调整合同内容或解除合同。第十一条合同解除及违约责任11.1合同解除的条件合同解除的条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2合同解除的违约责任合同解除后,因解除合同给对方造成的损失,由违约方承担赔偿责任。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定进行财产清算和债权债务处理。第十二条法律责任及违约责任12.1法律责任的适用合同违约责任适用中华人民共和国相关法律法规。12.2法律责任及违约责任的关系法律责任是违约责任的基础,违约责任是法律责任的具体体现。12.3违法行为的法律责任违反合同约定的违法行为,除承担违约责任外,还应承担相应的法律责任。第十三条合同争议解决方式13.1争议解决方式的约定本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构的选定争议解决机构由双方协商选定,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.3争议解决程序争议解决程序按照选定的争议解决机构的规则进行。第十四条合同生效及其他事项14.1合同生效的条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同生效后的履行合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。14.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定进行财产清算和债权债务处理。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念和范围1.1定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、保险公司、仲裁机构等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计咨询、质量检测、保险理赔、争议解决等。2.第三方的责任限额2.1明确责任限额甲乙双方应在本合同中明确约定第三方的责任限额,包括但不限于赔偿金额的上限。2.2责任限额的约定责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务内容和潜在风险等因素综合考虑,并在合同中具体约定。3.第三方介入的条件和程序3.1介入条件第三方介入的条件应包括但不限于:甲乙双方协商一致;合同约定或法律法规要求;第三方具备相应的资质和条件。3.2介入程序甲乙双方共同选定第三方;第三方与甲乙双方签订服务协议;第三方按照服务协议履行职责;第三方提供的服务成果经甲乙双方认可。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方对甲方的责任第三方对甲方承担责任的范围和方式应在本合同中明确约定,包括但不限于:对工程质量、进度、安全等方面的监督责任;对设计变更、工程验收等方面的咨询责任;对合同履行情况的审核责任。4.2第三方对乙方的责任第三方对乙方承担责任的范围和方式应在本合同中明确约定,包括但不限于:对工程进度、质量、安全等方面的监督责任;对设计变更、工程验收等方面的咨询责任;对合同履行情况的审核责任。4.3第三方与其他各方的权利收取合理的服务费用;依法独立行使职权;依法获取相关信息。4.4第三方与其他各方的义务依法履行职责,保证服务质量;保守甲乙双方的商业秘密;及时向甲乙双方报告工作进展和问题。5.第三方介入的合同变更5.1变更条件变更内容不影响合同的主要条款;变更内容不违反法律法规;变更内容经甲乙双方协商一致。5.2变更程序甲乙双方共同起草变更协议;变更协议经甲乙双方签字(或盖章);变更协议与本合同具有同等法律效力。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应按照本合同约定的争议解决方式进行解决。6.2争议解决机构争议解决机构应由甲乙双方协商选定,协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.第三方介入的合同解除7.1解除条件当第三方介入时,若发生合同解除的情况,应按照本合同约定的合同解除条件进行。7.2解除程序甲乙双方协商一致解除合同;双方签署解除合同协议;解除合同协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更协议详细要求:协议应包含变更内容、变更原因、变更后的设计图纸、变更后的工程量和费用等。说明:设计变更协议用于记录和确认双方对设计变更的共识。2.工程进度报告详细要求:报告应包含工程进度、已完成工程量、下一步工作计划、存在的问题及解决方案等。说明:工程进度报告用于跟踪和监督工程进展情况。3.工程质量检验报告详细要求:报告应包含质量检验结果、不合格项目、整改措施及验收结论等。说明:工程质量检验报告用于确保工程质量达到合同要求。4.付款申请及凭证详细要求:申请应包含付款金额、付款原因、付款时间、相关凭证等。说明:付款申请及凭证用于申请和记录工程款项的支付。5.知识产权归属证明详细要求:证明应包含知识产权的类型、归属方、使用许可等。说明:知识产权归属证明用于明确合同中涉及的知识产权归属。6.保密协议详细要求:协议应包含保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议用于保护双方的商业秘密和知识产权。7.争议解决协议详细要求:协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议用于明确双方在发生争议时的处理方式。8.合同变更协议详细要求:协议应包含变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明:合同变更协议用于记录和确认双方对合同变更的共识。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:实际完成工期超过合同约定工期。责任认定标准:每日违约金按合同总价款的千分之一计算。示例说明:如合同约定工期为6个月,实际完成工期为8个月,则应支付2个月的违约金。2.质量不合格违约行为:工程质量不符合国家相关标准和合同约定。责任认定标准:乙方负责修复,并承担由此产生的费用。示例说明:如乙方施工的墙面涂料出现质量问题,乙方需负责重新施工,并承担相关费用。3.付款违约违约行为:付款逾期。责任认定标准:每日按逾期付款金额的千分之五计算违约金。示例说明:如合同约定付款期限为30天,实际付款期限为45天,则应支付15天的违约金。4.设计变更未经批准违约行为:未经甲乙双方协商一致进行设计变更。责任认定标准:由责任方承担设计变更引起的工期延误和费用增加。示例说明:如乙方未与甲方协商擅自变更设计,导致工期延误和费用增加,乙方需承担相应责任。5.保密信息泄露违约行为:泄露甲乙双方的商业秘密和知识产权。责任认定标准:赔偿损失,并承担相应的法律责任。示例说明:如乙方泄露甲方商业秘密,乙方需赔偿甲方因此遭受的损失,并承担法律责任。全文完。2024年度药店装修工程合同违约责任合同2本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约行为定义1.2违约责任承担原则1.3违约责任计算方法2.施工单位违约责任2.1施工工期延误责任2.2施工质量不符合约定责任2.3施工安全责任2.4材料供应违约责任2.5工程验收不合格责任3.招标单位违约责任3.1招标程序违法责任3.2招标文件编制失误责任3.3招标过程违规责任3.4招标结果错误责任4.甲方违约责任4.1付款违约责任4.2工程变更违约责任4.3甲方配合违约责任5.乙方违约责任5.1施工进度违约责任5.2施工质量违约责任5.3施工安全违约责任5.4工程验收不合格违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决期限7.违约金及赔偿7.1违约金计算标准7.2违约金支付方式7.3赔偿范围及计算8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除或终止后的责任9.合同附件及补充协议9.1合同附件内容9.2补充协议签订程序9.3补充协议效力10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效日期11.通知及送达11.1通知方式11.2送达方式11.3送达地址12.合同履行及变更12.1合同履行原则12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除或终止后的资产清算13.2合同解除或终止后的债权债务处理13.3合同解除或终止后的其他事项14.合同争议解决及法律适用14.1合同争议解决方式14.2合同争议法律适用14.3合同争议管辖法院第一部分:合同如下:1.违约责任概述1.1违约行为定义1.1.2违约行为的具体情形,由双方在合同中明确约定。1.2违约责任承担原则1.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.2.2违约责任的承担,以违约行为对合同履行的影响程度为依据。1.2.3违约责任的承担,以合同约定的方式和数额为准。1.3违约责任计算方法1.3.1违约金按合同总价的百分比计算,具体比例由双方在合同中约定。1.3.2赔偿损失按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失和合理费用。2.施工单位违约责任2.1施工工期延误责任2.1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程,每延误一日,应支付合同总价1%的违约金。2.1.2施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致甲方遭受损失的,应赔偿甲方实际损失。2.2施工质量不符合约定责任2.2.1施工单位施工质量不符合国家相关标准和合同约定,应返工或修复,直至符合要求。2.2.2因施工质量不符合约定造成的损失,由施工单位承担。2.3施工安全责任2.3.1施工单位应确保施工现场安全,防止安全事故发生。2.3.2发生安全事故,施工单位应承担相应责任。2.4材料供应违约责任2.4.1施工单位未按合同约定提供材料或设备,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.5工程验收不合格责任2.5.1工程验收不合格,施工单位应承担返工或修复责任,直至合格。2.5.2因工程验收不合格造成的损失,由施工单位承担。3.招标单位违约责任3.1招标程序违法责任3.1.1招标单位违反国家有关招标投标法律法规,应承担相应的法律责任。3.2招标文件编制失误责任3.2.1招标文件存在重大失误,导致招标程序无效或中标无效,招标单位应承担相应责任。3.3招标过程违规责任3.3.1招标过程中存在违规行为,招标单位应承担相应责任。3.4招标结果错误责任3.4.1招标结果错误,导致中标无效,招标单位应承担相应责任。4.甲方违约责任4.1付款违约责任4.1.1甲方未按合同约定的时间支付工程款,每延误一日,应支付合同总价1%的违约金。4.2工程变更违约责任4.2.1甲方擅自变更工程内容,导致施工单位增加工作量或费用,甲方应承担相应责任。4.3甲方配合违约责任4.3.1甲方未按合同约定配合施工单位进行施工,导致工程进度延误,甲方应承担相应责任。5.乙方违约责任5.1施工进度违约责任5.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一日,应支付合同总价1%的违约金。5.2施工质量违约责任5.2.1乙方施工质量不符合国家相关标准和合同约定,应返工或修复,直至符合要求。5.3施工安全违约责任5.3.1乙方应确保施工现场安全,防止安全事故发生。5.4工程验收不合格违约责任5.4.1工程验收不合格,乙方应承担返工或修复责任,直至合格。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议,应友好协商解决。8.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,双方应立即通知对方。8.2.2双方应在收到争议通知之日起30日内,提交争议解决的书面材料。8.3争议解决期限8.3.1争议解决期限为收到争议材料之日起90日内。9.违约金及赔偿9.1违约金计算标准9.1.1违约金按合同总价的百分比计算,具体比例由双方在合同中约定。9.1.2违约金的计算,应扣除因不可抗力等原因造成的损失。9.2违约金支付方式9.2.1违约金应在争议解决后一次性支付。9.2.2违约金的支付方式,由双方在合同中约定。9.3赔偿范围及计算9.3.1赔偿范围包括直接经济损失、间接经济损失和合理费用。9.3.2赔偿金额按实际损失计算,由双方协商确定。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1合同约定的解除条件发生时,任何一方均有权解除合同。10.1.2合同解除条件包括但不限于:一方严重违约;不可抗力;法律法规规定等。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕;双方协商一致解除合同;法律法规规定的其他情形。10.3合同解除或终止后的责任10.3.2合同解除或终止后,双方应按照约定支付违约金或赔偿损失。11.合同附件及补充协议11.1合同附件内容11.1.1合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、材料清单等。11.2补充协议签订程序11.2.1双方需协商一致,签订补充协议。11.2.2补充协议作为合同的一部分,具有同等法律效力。11.3补充协议效力11.3.1补充协议自双方签字盖章之日起生效。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章,合同生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕;双方协商一致解除合同;法律法规规定的其他情形。12.3合同生效日期12.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.通知及送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行。13.2送达方式13.2.1通知应以挂号信、特快专递或双方约定的其他方式送达。13.3送达地址13.3.1双方应在合同中明确约定送达地址。14.合同争议解决及法律适用14.1合同争议解决方式14.1.1合同争议解决方式包括但不限于:协商、调解、仲裁、诉讼。14.2合同争议法律适用14.2.1合同争议的法律适用,以中华人民共和国法律为准。14.3合同争议管辖法院14.3.1合同争议的管辖法院,由双方在合同中约定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方,是指合同当事人之外的独立主体,包括但不限于监理单位、鉴定机构、评估机构、咨询机构等。15.1.2第三方介入合同,是指合同当事人约定,由第三方参与合同的履行,对合同的某些方面进行监督、鉴定、评估或咨询。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的公平、公正履行,提高合同履行的效率和质量。15.2.2第三方介入有助于解决合同履行过程中的争议,促进合同的顺利实施。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应按照合同约定,及时向第三方提供必要的资料和信息。16.1.2甲方应配合第三方的工作,不得无故阻碍或干扰。16.1.3甲方应承担因第三方介入产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,接受第三方的监督和检查。16.2.2乙方应配合第三方的工作,及时整改第三方提出的问题。16.2.3乙方应承担因第三方介入产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因造成合同当事人损失,应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由合同当事人约定,并在合同中明确。第三方的专业能力和信誉;第三方介入的具体内容和范围;合同当事人的风险承受能力;相关法律法规的规定。17.3第三方责任限额的执行17.3.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因造成合同当事人损失,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。17.3.2超过责任限额的部分,由合同当事人自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是委托与受托关系,甲方为委托
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年新型建筑施工中介服务协议版B版
- 2024-2030年中国客户关系管理系统项目可行性研究报告
- 2024-2030年中国天然橡胶行业发展分析及投资风险研究报告
- 2024-2030年中国复合保温铜水管融资商业计划书
- 2024-2030年中国基金小镇行业运营管理模式分析及投资规划研究报告版
- 眉山药科职业学院《有限元基础与应用实验》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年煤矿物资供应合同范本
- 吕梁学院《行为生态学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年版简单建设工程结算协议书模板
- 2025水上运输合同范本
- 【MOOC】大学摄影-河南理工大学 中国大学慕课MOOC答案
- 执纪审查业务专题培训
- 音乐著作权授权合同模板
- 信息安全意识培训课件
- Python试题库(附参考答案)
- 道法第二单元 成长的时空 单元测试 2024-2025学年统编版道德与法治七年级上册
- MOOC 理解马克思-南京大学 中国大学慕课答案
- 海洋的前世今生智慧树知到期末考试答案2024年
- 预算与预算法课件
- 用友银企联云服务ppt课件
- 同城票据结算业务
评论
0/150
提交评论