2024年桥梁建设劳务分包价格详解

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年桥梁建设劳务分包价格详解本合同目录一览第一条劳务分包范围与工程概况1.1桥梁建设劳务分包的具体范围1.2桥梁建设项目的工程概况第二条劳务分包价格2.1劳务分包的计价方式2.2劳务分包的价格构成2.3价格调整的条件与方法第三条劳务分包支付方式3.1支付条件与支付时间3.2支付金额与支付方式3.3支付凭证与支付审核第四条劳务分包质量与标准4.1劳务分包的质量要求4.2工程质量验收标准4.3质量问题处理机制第五条劳务分包工期5.1合同约定的工期5.2工期延误的责任与处理5.3提前完成工期的奖励第六条劳务分包的安全管理6.1劳务分包的安全责任6.2安全防护措施与要求6.3安全事故的处理第七条劳务分包的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与程序7.3变更与解除的后果处理第八条劳务分包的违约责任8.1劳务分包商的违约行为8.2违约责任的具体表现8.3违约责任的赔偿方式第九条劳务分包的争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁程序与仲裁结果9.3法律诉讼程序与法院选择第十条劳务分包的保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密责任的履行10.3违反保密条款的后果第十一条劳务分包的权益保护11.1合同双方的权益保障11.2侵权行为的法律责任11.3合同双方的权益维护第十二条劳务分包的税收与费用12.1税收政策的遵守12.2税收承担的责任与义务12.3合同实施过程中的其他费用第十三条劳务分包的保险责任13.1保险的种类与范围13.2保险责任的履行13.3保险事故的处理第十四条合同的签订与生效14.1合同签订的程序与要求14.2合同的生效条件与时间14.3合同的续签与终止第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1桥梁建设劳务分包的具体范围本合同劳务分包范围包括但不限于：桥梁工程的模板制作与安装、钢筋加工与绑扎、混凝土浇筑、预应力施加、焊接作业、钢结构制作与安装、桥面系施工、隧道工程、附属结构施工等。具体工作内容以甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计为准。1.2桥梁建设项目的工程概况桥梁建设项目位于__________，桥梁全长约为__________米，桥宽约为__________米，设计为__________车道，采用__________式桥梁结构。工程内容包括主桥、引桥、桥墩、桥台、基础等部分。工程质量要求符合__________标准。第二条劳务分包价格2.1劳务分包的计价方式本合同劳务分包价格采用固定总价方式，根据甲方提供的工程量清单和施工图纸，结合市场行情，确定分包价格。合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2劳务分包的价格构成劳务分包价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、临时设施费、施工工具及器具费、保险费、税费、利润等。各项费用根据实际发生情况按合同约定进行支付。2.3价格调整的条件与方法除合同约定的价格调整条款外，分包价格一经确定，未经双方协商同意，任何一方不得擅自调整。如遇不可抗力等特殊情况，导致工程量或费用发生较大变化，双方可按照合同约定的价格调整条款进行协商调整。第三条劳务分包支付方式3.1支付条件与支付时间甲方按照合同约定的付款节点，对乙方完成的工作量进行核实确认后，应在确认工作量后的__________个工作日内，向乙方支付相应的劳务分包价款。3.2支付金额与支付方式支付金额为合同约定的劳务分包价款，具体金额以实际完成工作量计算。支付方式为银行转账，乙方提供等额的发票后，甲方进行支付。3.3支付凭证与支付审核甲方支付劳务分包价款时，需提供付款凭证。乙方收到付款后，应向甲方出具等额的收款凭证。双方互相核实验收无误后，双方确认支付完成。第四条劳务分包质量与标准4.1劳务分包的质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计要求，完成劳务分包工作。工程质量应满足__________标准，确保工程安全、可靠、美观。4.2工程质量验收标准工程质量验收标准按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计要求执行。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3质量问题处理机制如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权扣除乙方相应的质量保证金，并有权要求乙方支付相应的赔偿金。第五条劳务分包工期5.1合同约定的工期合同约定的工期为__________个月，自合同签订之日起计算。5.2工期延误的责任与处理乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。如甲方因特殊情况要求提前完成工期，乙方应尽量配合，如提前完成工期导致乙方增加成本，甲方应按照实际发生费用向乙方支付。5.3提前完成工期的奖励如乙方提前完成工期，甲方按照合同约定的奖励标准向乙方支付奖励。第六条劳务分包的安全管理6.1劳务分包的安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。乙方应对施工过程中的安全事故负有责任，并承担相应的赔偿责任。6.2安全防护措施与要求乙方在施工过程中，应做好安全防护措施，确保施工现场安全。乙方应按照甲方要求进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。6.3安全事故的处理如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。如乙方未按照甲方要求处理安全事故，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。第八条劳务分包的违约责任8.1劳务分包商的违约行为（1）未按照约定时间完成工作量的，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金；（2）工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿整改，并承担由此产生的一切费用；（3）工期延误或提前完成工期未按照约定支付相应费用的，乙方应向甲方支付违约金，违约金标准为合同总价款的百分之一；（4）未经甲方同意，乙方擅自将合同权利义务转让给他人的，乙方应承担因此给甲方造成的损失。8.2违约责任的具体表现乙方违约行为的具体表现包括但不限于：（1）未能按照约定的质量、时间完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；（2）乙方在施工过程中，违反安全生产规定，发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并支付因此给甲方造成的损失；（3）乙方在合同履行过程中，恶意拖欠分包价款的，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。8.3违约责任的赔偿方式乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因乙方违约导致甲方产生的直接经济损失；（3）赔偿甲方因乙方违约导致的名誉损失。第九条劳务分包的争议解决9.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序与仲裁结果如双方约定仲裁解决争议，应提交至__________仲裁委员会，按照该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3法律诉讼程序与法院选择如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。双方同意接受法院所在地法律的管辖。第十条劳务分包的保密条款10.1保密信息的范围与内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密、施工图纸等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密责任的履行乙方应确保其工作人员遵守保密义务，如因乙方原因导致保密信息泄露的，乙方应承担因此给甲方造成的损失。10.3违反保密条款的后果如乙方违反保密条款，泄露甲方保密信息的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金标准为合同总价款的百分之二十。第十一条劳务分包的权益保护11.1合同双方的权益保障双方在履行合同过程中，应尊重对方合法权益，不得擅自变更、解除合同。11.2侵权行为的法律责任如任何第三方侵犯乙方合法权益的，甲方应予以协助，并承担相应的法律责任。11.3合同双方的权益维护双方应积极履行合同义务，维护双方合法权益，共同维护合同的履行。第十二条劳务分包的税收与费用12.1税收政策的遵守乙方应遵守国家税收法律法规，依法纳税，不得有任何逃税、漏税行为。12.2税收承担的责任与义务乙方应承担因施工所需材料、设备等产生的税费，并承担合同履行过程中的其他相关费用。12.3合同实施过程中的其他费用合同实施过程中发生的其他费用，按照双方约定或合同有关条款承担。第十三条劳务分包的保险责任13.1保险的种类与范围乙方应为其工作人员、设备、材料等办理相应的保险，包括但不限于工伤保险、意外伤害保险等。13.2保险责任的履行乙方应确保保险的有效性，如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并按照甲方要求进行处理。13.3保险事故的处理如发生保险事故，乙方应按照保险条款向保险公司提出索赔，并承担因此产生的相关费用。第十四条合同的签订与生效14.1合同签订的程序与要求本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的生效条件与时间第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与或影响合同的履行。1.2第三方类型第三方包括但不限于：分包商、供应商、监理机构、检测机构、政府部门、金融机构、中介机构等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件（1）第三方与甲方或乙方有合同关系或其他法律关系；（2）第三方参与或影响合同履行是为了实现其自身的合法权益；（3）第三方介入不违反法律法规和本合同的约定。2.2第三方介入程序第三方拟介入合同履行，应向甲方或乙方提出书面申请，并说明介入的目的、方式、时间等。甲方或乙方应在收到申请后__________个工作日内回复，同意或拒绝第三方的介入。如甲方或乙方同意第三方介入，应与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定（1）第三方应按照其与甲方或乙方签订的合同约定承担责任；（2）如第三方未与甲方或乙方签订合同，但其实际参与了合同履行，第三方对甲方或乙方承担的责任限额为其参与合同履行的范围和期限内，因第三方原因导致甲方或乙方损失的金额；（3）第三方对甲方或乙方承担的责任限额，不超过其从甲方或乙方获得的收益。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的具体金额，由甲方、乙方和第三方协商确定，并在补充协议中明确。第四条第三方介入后的合同修改4.1第三方介入导致合同修改的条件（1）第三方介入是为了实现其自身的合法权益；（2）第三方介入不违反法律法规和本合同的约定；（3）甲方、乙方和第三方协商一致，同意修改合同。4.2合同修改程序甲方、乙方和第三方应签订书面补充协议，明确修改的内容、范围、期限等。补充协议与本合同具有同等法律效力。第五条第三方介入与合同履行5.1第三方介入不影响甲方、乙方履行合同义务。甲方、乙方应按照本合同约定，履行各自的权利和义务。5.2甲方、乙方应协助第三方履行其合同义务，包括但不限于提供施工场地、施工图纸、技术规范等。5.3第三方介入不影响本合同约定的质量、时间、费用等条款的履行。第六条第三方违约处理6.1第三方如违反其与甲方或乙方签订的合同，应承担违约责任。6.2第三方如未与甲方或乙方签订合同，但实际参与合同履行，并导致甲方或乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。6.3甲方、乙方应积极采取措施，减少第三方违约造成的损失。第七条第三方权益保护7.1第三方对其合法权益的保护，不受本合同的约束。7.2甲方、乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权、商业秘密等。7.3第三方如认为其合法权益受到侵犯，有权向甲方、乙方提出书面抗议，并要求甲方、乙方采取措施予以保护。第八条第三方与甲方、乙方的关系8.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响本合同的履行。8.2第三方对甲方、乙方承担的责任，不影响甲方、乙方之间的合同关系。8.3甲方、乙方与第三方之间的合同，不得违反本合同的约定。第九条法律适用与争议解决9.1本合同及补充协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。9.2如本合同及补充协议履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的终止与解除10.1本合同及补充协议的终止与解除，不影响第三方对甲方或乙方承担的责任。10.2甲方、乙方与第三方之间的合同，如因合同终止或解除而产生纠纷，应通过法律途径解决。第十一条合同的继承与转让11.1本合同及补充第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列明工程项目的各项工程量，包括桥梁、隧道、桥面系等，以及相应的单位、数量、价格等信息。2.附件二：施工图纸提供桥梁建设项目的施工图纸，包括桥梁结构图、平面布置图、立面图、剖面图等，作为乙方施工的依据。3.附件三：技术规范和施工组织设计提供桥梁建设项目的技术规范和施工组织设计，包括施工方法、施工工艺、施工要求、质量标准等，作为乙方施工的依据。4.附件四：合同履行计划详细列明合同履行的时间节点、工程进度计划、支付计划等，以确保双方按照约定的时间节点进行合同履行。5.附件五：安全生产责任书甲方与乙方签订的安全生产责任书，明确双方在安全生产方面的权利、义务和责任。6.附件六：质量保证措施及质量验收标准提供乙方需遵守的质量保证措施和质量验收标准，确保工程质量符合合同约定。7.附件七：合同变更申请表提供合同变更的申请表格，乙方如需变更合同内容，需按照表格要求填写并提交给甲方审批。8.附件八：违约金计算公式提供违约金的计算公式，用于计算乙方违约行为导致的违约金。9.附件九：争议解决方式选择表提供争议解决方式的选择表格，乙方在发生争议时，需按照表格要求选择争议解决方式。10.附件十：其他相关文件和资料包括乙方资质证明、甲方授权委托书、施工现场平面图、施工安全技术交底等，用于协助乙方进行施工。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交付工程乙方未按照约定的时间节点完成工程，需向甲方支付违约金。违约金计算公式为：违约金=合同总价款×违约天数×千分之一。2.工程质量不符合约定乙方施工的工程质量不符合合同约定，乙方需负责无偿整改