2024年度建设工程合同履约保证金管理与退付办法3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程合同履约保证金管理与退付办法本合同目录一览1.保证金概述1.1保证金定义1.2保证金性质1.3保证金金额2.保证金缴纳2.1缴纳时间2.2缴纳方式2.3缴纳账户3.保证金管理3.1管理机构3.2管理职责3.3管理程序4.保证金用途4.1用途范围4.2用途限制4.3用途变更5.保证金退还5.1退还条件5.2退还程序5.3退还时间6.违约责任6.1违约情形6.2违约处理6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后果9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更效力10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果11.合同履行11.1履行主体11.2履行义务11.3履行期限12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约责任13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条保证金概述1.1保证金定义本合同所称保证金，是指承包人为保证其按照合同约定履行义务，向发包人缴纳的一定金额的货币资金。1.2保证金性质保证金具有担保性质，用于保障发包人的合法权益。1.3保证金金额保证金金额为合同总价款的5%，具体金额以合同约定为准。第二条保证金缴纳2.1缴纳时间承包人应在合同签订后5个工作日内缴纳保证金。2.2缴纳方式承包人应采用银行转账方式缴纳保证金，具体账户信息由发包人提供。2.3缴纳账户承包人应将保证金汇入发包人指定的账户，账户信息如下：账户名称：______有限公司开户银行：______银行账号：______第三条保证金管理3.1管理机构保证金的管理由发包人指定的专门机构负责。3.2管理职责保证金管理机构的主要职责包括：（1）对保证金进行妥善保管；（2）监督承包人履行合同义务；（3）按照合同约定处理保证金退还事宜。3.3管理程序保证金管理机构应建立健全保证金管理台账，对保证金缴纳、使用、退还等事项进行详细记录。第四条保证金用途4.1用途范围（1）承包人违约时，用于赔偿发包人的损失；（2）因承包人原因导致工程延期、质量不合格等情形，用于支付违约金或赔偿金。4.2用途限制（1）支付承包人工资、福利；（2）偿还承包人的债务；（3）其他与合同无关的支出。4.3用途变更如需变更保证金用途，双方应协商一致，并签订书面协议。第五条保证金退还5.1退还条件（1）合同按期履行完毕，承包人无违约行为；（2）合同解除或终止，承包人无违约行为；（3）其他应退还保证金的情形。5.2退还程序保证金退还程序如下：（1）承包人向保证金管理机构提出退还申请；（2）保证金管理机构核实退还条件；（3）确认无误后，将保证金退还给承包人。5.3退还时间保证金退还时间为承包人提出申请之日起5个工作日内。第六条违约责任6.1违约情形（1）承包人未按合同约定履行义务；（2）因承包人原因导致工程延期、质量不合格等情形；（3）其他违约行为。6.2违约处理违约责任的承担方式如下：（1）违约金：按照合同约定支付违约金；（2）赔偿金：因违约造成发包人损失的，承包人应予以赔偿；（3）其他违约责任。6.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，并在合同中约定。第七条争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。7.2争议解决机构仲裁委员会由双方共同选定，具体名称如下：______仲裁委员会7.3争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》和仲裁规则进行仲裁。第八条合同解除8.1解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方违约，另一方有权解除合同。8.2解除程序合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）收到通知的一方应在5个工作日内给予书面回复；（3）双方应就解除合同的具体事宜进行协商；（4）协商一致后，签订书面解除合同协议。8.3解除后果合同解除后，双方应按照下列规定处理：（2）保证金应按照第五条的规定予以退还；（3）其他应处理的事项，双方应协商解决。第九条合同变更9.1变更条件（1）因政策调整、市场变化等原因，需要调整合同内容；（2）双方协商一致变更合同。9.2变更程序合同变更程序如下：（1）提出变更合同的一方应书面通知对方；（2）收到通知的一方应在5个工作日内给予书面回复；（3）双方应就变更内容进行协商；（4）协商一致后，签订书面变更合同协议。9.3变更效力变更后的合同具有同等法律效力，双方应严格遵守。第十条合同终止10.1终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。10.2终止程序合同终止程序如下：（1）提出终止合同的一方应书面通知对方；（2）收到通知的一方应在5个工作日内给予书面回复；（3）双方应就终止合同的具体事宜进行协商；（4）协商一致后，签订书面终止合同协议。10.3终止后果合同终止后，双方应按照下列规定处理：（2）保证金应按照第五条的规定予以退还；（3）其他应处理的事项，双方应协商解决。第十一条合同履行11.1履行主体本合同的履行主体为双方当事人，任何一方不得擅自变更。11.2履行义务双方应按照合同约定履行各自的义务，包括但不限于：（1）承包人应按照合同约定完成工程建设任务；（2）发包人应按照合同约定支付工程款；（3）双方应共同保证合同的履行。11.3履行期限本合同的履行期限为______年，自合同签订之日起计算。第十二条保密条款12.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密内容。12.2保密义务双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。12.3违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金。第十三条法律适用与争议管辖13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3本合同未尽事宜，以双方签订的补充协议为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、检测机构、审计机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。2.2第三方介入应具备相应的资质和执业资格，能够独立、公正地履行其职责。第三条第三方职责3.1第三方应根据《第三方介入协议》约定的职责，对合同履行的相关事项进行监督、检查、评估和报告。3.2第三方的职责包括但不限于：3.1.1监督工程质量、进度和安全生产；3.1.2检测工程质量、材料、设备等是否符合合同要求；3.1.3审计工程成本、进度款支付等财务事项；3.1.4提供专业咨询和建议。第四条第三方权利4.1第三方有权根据《第三方介入协议》的规定，获取合同履行过程中的相关信息和资料。4.2第三方有权根据其职责，对甲乙双方的违约行为提出整改建议或采取相应措施。第五条第三方义务5.1第三方应严格按照《第三方介入协议》的规定履行职责，确保其工作符合合同要求。5.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。第六条第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2第三方的赔偿责任限额为《第三方介入协议》约定的金额，最高不超过合同总价的5%。第七条第三方介入的额外条款7.1.1明确第三方的职责范围和权限；7.1.2约定第三方的工作方式和程序；7.1.3规定第三方报告的时间和方式；7.1.4约定第三方违约责任及处理方式。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方介入后，其职责和权利仅限于《第三方介入协议》约定的范围内，不涉及甲乙双方的其他合同权利和义务。8.2第三方不得干涉甲乙双方正常的合同履行，不得影响甲乙双方的合法权益。8.3第三方与其他各方的关系如下：8.3.1与甲方的关系：第三方受甲方委托，对合同履行进行监督和管理；8.3.2与乙方的关系：第三方受乙方委托，对合同履行进行监督和管理；8.3.3与其他第三方的关系：第三方与其他第三方之间无直接合同关系，仅在工作过程中可能产生业务往来。第九条第三方介入的变更和解除9.1第三方介入的变更和解除，需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》的变更或解除协议。9.2第三方介入的变更或解除，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《建设工程合同》：详细列明合同双方的基本信息、工程概况、合同条款等。2.《第三方介入协议》：明确第三方介入的条件、职责、权利、义务及责任限额等。3.《保证金缴纳凭证》：证明保证金已按照合同约定缴纳的文件。4.《工程进度报告》：记录工程进度、质量、安全生产等情况的报告。5.《工程款支付凭证》：证明工程款已按照合同约定支付的文件。6.《工程验收报告》：记录工程验收结果、质量等级等内容的报告。7.《违约责任认定书》：记录违约行为的认定及违约责任的处理决定。8.《争议解决协议》：记录争议解决过程中达成的协议或裁决。9.《合同变更协议》：记录合同变更的内容、生效日期等。10.《合同解除协议》：记录合同解除的原因、生效日期等。附件详细要求和说明：1.《建设工程合同》：应包含合同双方签字（或盖章）的文件，并按照法律法规的要求进行备案。2.《第三方介入协议》：应明确第三方的资质、职责、权利、义务及责任限额等，并由甲乙双方及第三方签字（或盖章）。3.《保证金缴纳凭证》：应包含银行转账记录、汇款凭证等，证明保证金已缴纳。4.《工程进度报告》：应包含工程进度、质量、安全生产等情况的详细描述，并由第三方签字（或盖章）。5.《工程款支付凭证》：应包含银行支付记录、收款凭证等，证明工程款已支付。6.《工程验收报告》：应包含工程验收结果、质量等级等内容的详细描述，并由验收委员会签字（或盖章）。7.《违约责任认定书》：应详细记录违约行为、认定依据及违约责任的处理决定，并由双方签字（或盖章）。8.《争议解决协议》：应包含争议解决的方式、结果及执行期限等，并由双方签字（或盖章）。9.《合同变更协议》：应详细记录变更内容、生效日期等，并由双方签字（或盖章）。10.《合同解除协议》：应详细记录解除原因、生效日期等，并由双方签字（或盖章）。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务；1.2发包人未按合同约定的时间、金额支付工程款；1.3第三方未按《第三方介入协议》约定履行职责；1.4双方未按照合同约定履行保密义务；1.5因不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，由双方共同认定。2.2责任认定标准：2.2.1承包人未按合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.2发包人未按合同约定的时间、金额支付工程款的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.3第三方未按《第三方介入协议》约定履行职责的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.4双方未按照合同约定履行保密义务的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.5因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。简要示例说明：1.承包人未按合同约定的时间完成工程建设任务，导致工程延期。经双方认定，承包人应支付违约金，具体金额为合同总价款的1%。2.发包人未按合同约定的时间支付工程款，导致承包人停工。经双方认定，发包人应支付违约金，具体金额为拖欠工程款的1%。3.第三方未按《第三方介入协议》约定履行职责，导致工程质量不合格。经双方认定，第三方应支付违约金，具体金额为合同总价款的0.5%。4.双方未按照合同约定履行保密义务，泄露商业秘密。经双方认定，泄露方应支付违约金，具体金额为涉及秘密价值的5%。全文完。2024年度建设工程合同履约保证金管理与退付办法1本合同目录一览1.定义与解释1.1保证金的概念1.2保证金的形式1.3保证金的比例与金额2.保证金缴纳2.1缴纳时间2.2缴纳方式2.3缴纳地点3.保证金管理与使用3.1管理机构与职责3.2保证金账户开设3.3保证金使用范围4.保证金退还4.1退还条件4.2退还时间4.3退还方式5.违约责任5.1违约行为定义5.2违约责任承担5.3违约金计算6.纠纷解决6.1纠纷处理方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除后果8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后果10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：保证金缴纳凭证12.2附件二：保证金退还凭证12.3附件三：违约行为清单13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1保证金的概念本合同所指的保证金是指乙方为保证履行本合同约定的义务，向甲方缴纳的一定金额的金钱。1.2保证金的形式保证金可以以现金、银行汇票、银行承兑汇票、银行保函等形式缴纳。1.3保证金的比例与金额保证金的比例为合同总价款的5%，具体金额根据项目实际情况由双方协商确定。2.保证金缴纳2.1缴纳时间乙方应在合同签订后5个工作日内将保证金缴纳至甲方指定的账户。2.2缴纳方式乙方应通过银行转账方式缴纳保证金，并确保款项及时到账。2.3缴纳地点缴纳地点为甲方提供的指定银行账户。3.保证金管理与使用3.1管理机构与职责甲方设立保证金管理机构，负责保证金的收缴、管理和使用。3.2保证金账户开设甲方应在银行开设保证金专用账户，用于存放保证金。3.3保证金使用范围保证金仅用于履行本合同约定的义务，包括但不限于工程进度款支付、违约金支付等。4.保证金退还4.1退还条件（1）合同履行完毕，乙方无违约行为；（2）合同解除或终止，乙方无违约行为；（3）其他经双方协商一致的情况。4.2退还时间甲方应在合同履行完毕或合同解除、终止之日起5个工作日内退还保证金。4.3退还方式甲方将保证金退还至乙方指定的银行账户。5.违约责任5.1违约行为定义违约行为是指乙方未履行本合同约定的义务或违反本合同约定的行为。5.2违约责任承担乙方违反本合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3违约金计算违约金按合同总价款的1%每日计算，自违约行为发生之日起至实际履行或赔偿之日止。6.纠纷解决6.1纠纷处理方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决程序双方应按照相关法律法规和诉讼程序进行争议解决。8.合同变更8.1变更条件（1）双方书面同意；（2）变更内容不得违反法律法规；（3）变更内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。8.2变更程序（1）一方提出书面变更建议；（2）双方进行协商，达成一致意见；（3）签署书面变更协议。8.3变更内容变更内容应包括但不限于合同期限、工程范围、付款方式、违约责任等。9.合同终止9.1终止条件合同终止的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致终止合同。9.2终止程序（1）一方提出终止合同的通知；（2）双方确认终止合同；（3）办理合同终止手续。9.3终止后果合同终止后，双方应按照约定办理工程结算、保证金退还等手续。10.保密条款10.1保密内容双方对本合同涉及的技术、商业秘密负有保密义务，包括但不限于：（1）工程设计、施工方案；（2）工程价格、付款方式；（3）合同履行过程中的重要信息。10.2保密期限本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.3违约责任如一方违反保密义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决机构双方发生争议，应通过友好协商解决。11.3争议解决程序如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同附件12.1附件一：保证金缴纳凭证12.2附件二：保证金退还凭证12.3附件三：违约行为清单13.合同生效与终止13.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2生效时间本合同自生效之日起至合同终止日止。13.3终止条件本合同终止的条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同期限届满等。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同自合同终止之日起失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同所指的第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、评估机构、保险代理等，其介入应当是基于合同约定的需要或双方协商一致的结果。15.2第三方的选择与指定甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前通知对方，并共同协商选择合适的第三方。选择后的第三方应具备相应的资质和能力，并经双方同意后正式指定。15.3第三方的职责第三方应按照合同约定和双方的要求，履行相应的职责，包括但不限于：监理方：监督工程质量、进度和安全，确保合同履行；咨询方：提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题；检测机构：对工程质量、材料等进行检测，出具检测报告；评估机构：对工程价值进行评估，提供评估报告；保险代理：协助办理相关保险业务。15.4第三方的权利收取合理的服务费用；要求甲方和乙方提供必要的信息和资料；对甲方和乙方的违约行为提出建议和纠正。15.5第三方的义务严格按照合同约定和法律法规履行职责；对其提供的咨询、检测、评估等意见负责；对其工作过程中的保密信息负有保密义务。16.第三方的责任限额16.1责任限额定义第三方的责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身过错导致甲方或乙方遭受损失的，其应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方的责任限额应在合同中明确约定，一般根据第三方提供的服务的性质、规模、风险等因素确定。16.3责任限额的调整在合同履行过程中，如因特殊情况需要调整责任限额，双方应重新协商并签订补充协议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分第三方仅在其职责范围内对甲方和乙方负责，甲方和乙方对第三方的工作结果负有最终责任。17.2责任划分第三方在其职责范围内造成的损失，由其按照合同约定的责任限额承担；超出责任限额的部分，由甲方和乙方按约定的比例承担。17.3沟通与协调17.4第三方变更如需更换第三方，双方应协商一致，并签订新的协议，明确新的第三方责任和权利。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：保证金缴纳凭证要求：凭证需载明保证金缴纳的金额、时间、银行账户信息等。说明：作为保证金缴纳的证明文件，用于后续的退还手续。2.附件二：保证金退还凭证要求：凭证需载明保证金退还的金额、时间、银行账户信息等。说明：作为保证金退还的证明文件，用于记录保证金的实际退还情况。3.附件三：违约行为清单要求：清单需详细列举合同中可能发生的违约行为。说明：违约行为清单有助于双方在合同履行过程中明确违约行为的认定。4.附件四：工程进度报告要求：报告需详细记录工程进度、质量、安全等信息。说明：工程进度报告用于跟踪工程进展，确保合同按期履行。5.附件五：工程变更记录要求：记录需详细记载工程变更的原因、内容、时间等。说明：工程变更记录用于明确变更后的工程范围和费用。6.附件六：工程结算报告要求：报告需详细记载工程结算的依据、金额、时间等。说明：工程结算报告用于确定工程最终结算金额。7.附件七：第三方资质证明文件要求：证明文件需载明第三方的资质等级、专业能力等。说明：第三方资质证明文件用于证明第三方具备履行合同的能力。8.附件八：第三方工作计划要求：计划需详细记载第三方的职责、工作内容、时间安排等。说明：第三方工作计划用于明确第三方的工作内容和进度。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程；乙方未按合同约定支付工程款项；乙方违反合同约定的保密条款；乙方未按照合同约定进行工程变更；乙方未按照合同约定进行工程结算。2.责任认定标准：违约行为发生后，甲方应及时通知乙方，乙方应在接到通知后5个工作日内采取补救措施；乙方未采取补救措施或补救措施未达到合同约定的效果的，甲方有权要求乙方承担违约责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.示例说明：示例一：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金；示例二：乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权暂停工程，并要求乙方支付逾期付款利息；示例三：乙方违反合同约定的保密条款，泄露商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。全文完。2024年度建设工程合同履约保证金管理与退付办法2本合同目录一览1.保证金定义及范围1.1保证金定义1.2保证金范围2.保证金缴纳及管理2.1缴纳时间及金额2.2缴纳方式2.3保证金账户管理3.保证金用途及支付条件3.1用途说明3.2支付条件4.保证金退还流程4.1退还条件4.2退还程序4.3退还时间5.违约责任及处理5.1违约情形5.2违约责任5.3处理措施6.监督检查及争议解决6.1监督检查6.2争议解决7.保证金变更及终止7.1变更条件7.2终止条件8.合同解除及终止8.1解除条件8.2终止程序9.保证金管理责任9.1管理方责任9.2承建方责任10.保证金相关文件及资料10.1文件及资料清单10.2文件及资料提交要求11.保证金相关费用11.1费用构成11.2费用承担12.合同生效及解释12.1生效条件12.2解释权13.合同附件13.1附件一：保证金缴纳凭证13.2附件二：保证金退还凭证14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条保证金定义及范围1.1保证金定义本合同项下，保证金是指承包方为确保履行合同义务，按照合同约定向发包方缴纳的一定金额的金钱。1.2保证金范围保证金用于担保承包方按照合同约定完成工程项目的建设任务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等方面的责任。第二条保证金缴纳及管理2.1缴纳时间及金额承包方应在合同签订之日起五个工作日内，按照合同约定的金额一次性缴纳保证金。2.2缴纳方式保证金应通过银行转账方式缴纳，具体账户信息由发包方提供。2.3保证金账户管理保证金应存入由发包方指定的专用账户，该账户仅用于本合同项下的保证金管理。第三条保证金用途及支付条件3.1用途说明保证金用于担保承包方履行合同义务，在合同履行过程中，如发生违约情形，发包方有权从保证金中扣除相应款项。3.2支付条件（1）承包方未按合同约定完成工程建设的；（2）承包方因自身原因导致工程质量不合格的；（3）承包方违反安全生产规定，造成安全事故的；（4）承包方擅自改变工程设计，未经发包方同意的；（5）其他违反合同约定的行为。第四条保证金退还流程4.1退还条件（1）承包方按照合同约定履行完毕全部义务；（2）承包方无违约行为；（3）工程验收合格。4.2退还程序承包方应在工程验收合格后七个工作日内向发包方提交保证金退还申请，并提供相关证明材料。4.3退还时间发包方应在收到承包方退还申请及证明材料后五个工作日内退还保证金。第五条违约责任及处理5.1违约情形（1）承包方未按合同约定完成工程建设的；（2）承包方因自身原因导致工程质量不合格的；（3）承包方违反安全生产规定，造成安全事故的；（4）承包方擅自改变工程设计，未经发包方同意的；（5）其他违反合同约定的行为。5.2违约责任发生违约情形的，承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）承担由此造成的经济损失；（2）承担因违约行为给发包方造成的损失；（3）承担合同约定的其他责任。5.3处理措施（1）扣除保证金；（2）要求承包方赔偿损失；（3）终止合同；（4）其他法律允许的处理措施。第六条监督检查及争议解决6.1监督检查发包方有权对承包方的履约情况进行监督检查，承包方应予以配合。6.2争议解决本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第七条保证金变更及终止7.1变更条件在合同履行过程中，如遇特殊情况，经双方协商一致，可对保证金进行变更。7.2终止条件（1）合同解除；（2）合同终止；（3）保证金退还；（4）其他法律规定的终止情形。第八条合同解除及终止8.1解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（4）法律法规规定的其他解除情形。8.2终止程序合同解除应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。合同解除后，双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。第九条保证金管理责任9.1管理方责任发包方应妥善管理保证金，确保保证金的安全和合规使用。9.2承建方责任承包方应按时足额缴纳保证金，并配合发包方进行保证金的管理。第十条保证金相关文件及资料10.1文件及资料清单（1）保证金缴纳凭证；（2）保证金退还凭证；（3）合同及附件；（4）工程验收报告；（5）其他与保证金相关的文件。10.2文件及资料提交要求承包方应在合同履行过程中及时向发包方提交上述文件及资料，确保文件及资料的完整性和准确性。第十一条保证金相关费用11.1费用构成保证金相关费用包括但不限于：（1）保证金本金；（2）因违约行为产生的罚金；（3）因保证金管理产生的其他费用。11.2费用承担保证金相关费用由违约方承担，未发生违约行为的，由承包方承担。第十二条合同生效及解释12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2解释权本合同的解释权归发包方所有。第十三条合同附件13.1附件一：保证金缴纳凭证详细列出保证金缴纳的具体金额、缴纳时间、缴纳方式等信息。13.2附件二：保证金退还凭证详细列出保证金退还的具体金额、退还时间、退还原因等信息。第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达本合同的任何通知，应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。14.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.4争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的独立第三方主体，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。第二条第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于：（1）协助甲乙双方进行合同谈判和签订；（2）提供专业咨询和建议；（3）进行工程监督和验收；（4）进行工程质量检测和评估；（5）处理合同履行过程中的争议和纠纷。第三条第三方责任限额3.1第三方在介入本合同时，其责任限额应明确约定，包括但不限于：（1）因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合约定的，第三方应承担相应的违约责任；（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，第三方应承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，第三方不承担赔偿责任。第四条第三方责任划分4.1第三方责任与甲乙双方责任划分如下：（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担全部责任；（2）第三方在履行职责过程中，因甲乙双方原因造成损失的，第三方不承担直接责任，但应协助甲乙双方采取措施减轻损失；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，第三方不承担直接责任。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方；（2）甲乙双方与第三方签订委托协议，明确第三方介入的范围、责任和权利；（3）第三方按照委托协议的要求履行职责。第六条第三方权利（1）根据委托协议的要求，独立开展相关工作；（2）要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息；（3）在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督和建议。第七条第三方义务（1）按照委托协议的要求，认真履行职责；（2）保守甲乙双方商业秘密和合同内容；（3）在履行职责过程中，确保工作质量和效率。第八条第三方介入费用8.1第三方介入费用由甲乙双方按照委托协议约定承担。8.2第三方介入费用包括但不限于：（1）第三方在履行职责过程中产生的合理费用；（2）第三方因履行职责而产生的其他费用。第九条第三方介入合同的变更和解除9.1第三方介入合同经甲乙双方同意，可以变更或解除。9.2第三方介入合同变更或解除后，甲乙双方应按照变更或解除后的合同约定履行义务。第十条第三方介入争议解决10.1第三方介入合同履行过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的，可提