




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市供水供电设施私人承包合同范本本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.承包人及被承包人信息3.承包范围与内容4.供水供电设施基本情况5.承包期限与合同生效6.供水供电设施维护与保养7.质量标准与检验8.供水供电设施运行管理9.费用结算与支付方式10.违约责任与争议解决11.合同解除条件与程序12.合同终止与后续处理13.附件与补充协议14.合同签订与生效第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的1.3本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立。第二条承包人及被承包人信息2.1承包人信息2.1.1承包人名称:_________2.1.2承包人法定代表人:_________2.1.3承包人住所:_________2.2被承包人信息2.2.1被承包人名称:_________2.2.2被承包人法定代表人:_________2.2.3被承包人住所:_________第三条承包范围与内容3.1承包范围3.1.1供水设施:包括但不限于水源地、水厂、输水管道、泵站、用户终端等。3.1.2供电设施:包括但不限于变电站、配电线路、配电设备、用户终端等。3.2承包内容3.2.1供水设施:负责供水设施的维护、保养、运行管理、故障排除等工作。3.2.2供电设施:负责供电设施的维护、保养、运行管理、故障排除等工作。第四条供水供电设施基本情况4.1供水设施基本情况4.1.1设施类型:_________4.1.2设施规模:_________4.1.3设施位置:_________4.2供电设施基本情况4.2.1设施类型:_________4.2.2设施规模:_________4.2.3设施位置:_________第五条承包期限与合同生效5.1承包期限5.1.1合同期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。5.2合同生效5.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第六条供水供电设施维护与保养6.1维护与保养责任6.1.1承包人负责供水供电设施的日常维护与保养。6.1.2承包人应确保供水供电设施的正常运行,防止事故发生。6.2维护与保养标准6.2.1承包人应按照国家相关标准和规范进行维护与保养。第七条质量标准与检验7.1质量标准7.1.1供水设施:按照国家《城市供水条例》及相关标准执行。7.1.2供电设施:按照国家《电力设施运行管理规定》及相关标准执行。7.2检验7.2.1承包人应定期对供水供电设施进行检验,确保设施质量符合标准。7.2.2被承包人有权对承包人的工作质量进行监督和检验。第八条供水供电设施运行管理8.1运行管理责任8.1.1承包人应建立健全供水供电设施的运行管理制度。8.1.2承包人应确保供水供电设施的稳定运行,保障用户正常用水用电。8.2运行记录8.2.1承包人应详细记录供水供电设施的运行数据,包括但不限于用水量、用电量、设备运行状态等。8.2.2运行记录应保存至合同期满后三年。第九条费用结算与支付方式9.1费用构成9.1.1本合同费用包括但不限于维护保养费、设备折旧费、人工费、物料费等。9.1.2费用计算依据及标准另行约定。9.2结算方式9.2.1双方应按月结算费用。9.2.2结算日期为每月____日,付款日期为每月____日。9.3支付方式9.3.1本合同费用支付采用银行转账方式。9.3.2付款凭证应妥善保存。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1如一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。10.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决10.2.1双方发生争议,应友好协商解决。10.2.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除条件与程序11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除本合同。11.1.2发生不可抗力,致使本合同无法履行,双方可解除本合同。11.2解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2解除合同后,双方应按照约定处理善后事宜。第十二条合同终止与后续处理12.1合同终止12.1.1本合同期限届满或双方协商一致解除合同,合同终止。12.2后续处理12.2.1合同终止后,承包人应将供水供电设施移交给被承包人。12.2.2双方应按照约定处理合同终止后的债权债务关系。第十三条附件与补充协议13.1附件13.1.1本合同附件包括但不限于设备清单、费用计算标准等。13.1.2附件与本合同具有同等法律效力。13.2补充协议13.2.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签订与生效14.1签订14.1.1本合同一式____份,双方各执____份。14.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2通知14.2.1本合同的签订、修改、解除或终止,双方应及时通知对方。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方是指本合同签订主体之外,为履行合同目的而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于咨询、监理、审计、评估、检测、维修、施工、供应等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围限于本合同约定的具体事项,包括但不限于技术指导、项目管理、质量控制、费用审核等。第十六条第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。16.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。16.2程序16.2.1甲乙双方应共同选择第三方,并与其签订协议。16.2.2协议内容应包括服务内容、费用、期限、责任等。第十七条第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照协议约定,对提供的服务承担责任。17.1.2第三方因自身原因导致服务质量不合格或造成损失的,应承担相应责任。17.2义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。17.2.2第三方应配合甲乙双方的工作,确保合同目标的实现。第十八条第三方的权利18.1权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。18.1.2第三方有权根据协议约定收取服务费用。第十九条第三方责任限额的确定19.1限额确定19.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、范围和风险程度确定。19.1.2限额应在协议中明确约定。19.2限额执行19.2.1第三方在履行职责过程中发生的任何损失,其赔偿金额不超过协议中约定的责任限额。19.2.2超过责任限额的部分,由甲乙双方按照合同约定承担。第二十条第三方与其他各方的划分说明20.1划分说明20.1.1第三方与甲乙双方在合同关系中的地位是独立的,不属于任何一方的代理人或雇员。20.1.2第三方与甲乙双方的权利义务关系由协议约定,与合同关系分开。20.2划分执行20.2.1第三方在履行职责过程中,应明确区分甲乙双方的要求,不得混淆或超越协议约定的范围。20.2.2第三方在执行过程中,如需与甲乙双方之外的第三方发生关系,应事先取得甲乙双方的书面同意。第二十一条第三方介入后的合同变更21.1变更条件21.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致。21.1.2变更内容应书面通知第三方,并取得其书面同意。21.2变更程序21.2.1甲乙双方应书面提出变更请求,并说明变更的原因和内容。21.2.2第三方应在收到变更请求之日起____日内回复,逾期视为同意变更。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:供水供电设施清单1.1详细列出供水供电设施的类型、数量、规格、位置等信息。1.2附设施的照片或图纸。2.附件二:费用计算标准2.1明确各项费用的计算方法和标准。2.2列出各项费用的详细构成。3.附件三:第三方介入协议3.1详细列出第三方介入的服务内容、费用、期限、责任等信息。3.2约定第三方介入的条件和程序。4.附件四:合同变更记录4.1记录合同签订后发生的任何变更,包括变更内容、变更日期、变更双方签字等。5.附件五:违约行为记录5.1记录合同履行过程中发生的违约行为,包括违约行为描述、发生日期、处理结果等。6.附件六:争议解决记录6.1记录合同履行过程中发生的争议,包括争议内容、解决过程、解决结果等。7.附件七:合同履行情况报告7.1定期报告合同履行情况,包括供水供电设施运行状况、费用结算情况、第三方介入情况等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按约定时间完成供水供电设施维护保养工作。1.2承包人未按约定质量标准完成供水供电设施维护保养工作。1.3被承包人未按时支付费用。1.4第三方未按协议约定提供服务或服务质量不合格。2.责任认定标准:2.1承包人未按约定时间完成工作,每延迟一日,应支付____元违约金。2.2承包人未按约定质量标准完成工作,导致设施损坏,承包人应承担修复费用。2.3被承包人未按时支付费用,每逾期一日,应支付____元滞纳金。2.4第三方未按协议约定提供服务或服务质量不合格,应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约示例说明:3.1承包人未在规定时间内完成一项供水设施维修工作,延误了三天,应支付3天的违约金,即____元。3.2承包人维修后,发现设施因质量问题再次损坏,承包人应承担修复费用____元。3.3被承包人未在规定时间内支付当月维护保养费用,逾期5天,应支付5天的滞纳金,即____元。3.4第三方提供的检测服务不合格,导致甲乙双方损失____元,第三方应赔偿该损失。全文完。2024年度城市供水供电设施私人承包合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家有关法律法规1.2地方性法规和政策1.3本合同范本2.合同双方基本信息2.1承包方2.1.1名称2.1.2法定代表人2.1.3注册地址2.1.4注册资本2.2供水供电设施所有权人2.2.1名称2.2.2法定代表人2.2.3注册地址2.2.4注册资本3.合同标的3.1供水供电设施范围3.2供水供电设施现状及改造要求4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期5.供水供电设施的管理与维护5.1供水供电设施的管理5.2供水供电设施的维护5.3供水供电设施的更新改造6.供水供电质量要求6.1供水质量6.2供电质量7.价格及费用7.1供水价格7.2供电价格7.3税费7.4其他费用8.付款方式8.1付款期限8.2付款方式8.3付款凭证9.违约责任9.1承包方违约责任9.2供水供电设施所有权人违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》、《城市供电条例》等相关法律法规及国家相关政策规定订立。2.合同双方基本信息2.1承包方2.1.1名称:供水供电有限公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册地址:市区路号2.1.4注册资本:人民币1000万元2.2供水供电设施所有权人2.2.1名称:城市基础设施有限公司2.2.2法定代表人:2.2.3注册地址:市区路号2.2.4注册资本:人民币5000万元3.合同标的3.1供水供电设施范围:包括市区范围内的所有供水供电设施,具体设施清单详见附件。3.2供水供电设施现状及改造要求:供水设施现状为吨/日供水能力,供电设施现状为兆瓦供电能力。改造要求详见附件。4.合同期限4.1合同起始日期:2024年1月1日4.2合同终止日期:2029年12月31日5.供水供电设施的管理与维护5.1供水供电设施的管理:承包方负责供水供电设施的正常运行、维护和管理。5.2供水供电设施的维护:承包方应按照国家标准和行业标准对供水供电设施进行定期检查、维修和保养。5.3供水供电设施的更新改造:根据国家政策和技术发展要求,承包方应定期对供水供电设施进行更新改造。6.供水供电质量要求6.1供水质量:供水水质应符合国家标准,具体标准详见附件。6.2供电质量:供电质量应符合国家标准,具体标准详见附件。7.价格及费用7.1供水价格:按国家规定和地方政府的指导价格执行,具体价格详见附件。7.2供电价格:按国家规定和地方政府的指导价格执行,具体价格详见附件。7.3税费:按照国家税法规定缴纳相关税费。7.4其他费用:包括合同履行过程中产生的其他合理费用,具体费用详见附件。8.付款方式8.1付款期限:承包方按月向供水供电设施所有权人提交付款申请,所有权人应在收到申请后的15个工作日内支付当月费用。8.2付款方式:采用银行转账方式支付,具体账户信息详见附件。8.3付款凭证:所有权人应在付款后5个工作日内向承包方提供付款凭证复印件。9.违约责任9.1承包方违约责任:9.1.1如因承包方原因导致供水供电设施出现故障,影响正常使用,承包方应立即采取措施修复,并承担相应损失。9.1.2如承包方未按约定提供服务质量,所有权人有权要求承包方进行整改,并承担由此产生的费用。9.1.3如承包方违反合同约定,所有权人有权解除合同,并要求承包方赔偿损失。9.2供水供电设施所有权人违约责任:9.2.1如因所有权人原因导致供水供电设施出现故障,影响正常使用,所有权人应立即采取措施修复,并承担相应损失。9.2.2如所有权人未按约定支付费用,承包方有权暂停供水供电服务,并要求所有权人支付滞纳金。9.2.3如所有权人违反合同约定,承包方有权解除合同,并要求所有权人赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构:双方可约定仲裁委员会作为争议解决的机构,仲裁裁决为终局裁决。11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1合同双方协商一致解除合同;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方违约,另一方在通知对方后30日内未采取补救措施或未支付违约金;11.1.4合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序:一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。12.合同生效12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。13.合同变更13.1合同变更条件:因不可抗力、法律法规变化等原因,导致合同内容需要变更。13.2合同变更程序:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议,作为本合同的补充部分。14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于供水供电设施清单、价格表、付款凭证等。14.2合同解释权:本合同的解释权归双方共同所有。14.3合同签订日期:本合同于2024年X月X日签订。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念:本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方、保险方等,其具体定义为:15.1.1中介方:指在合同履行过程中,为合同双方提供信息、沟通、协调等服务的第三方机构或个人。15.1.2监理方:指根据合同约定,对合同履行过程进行监督、检查、评估的第三方机构。15.1.3评估方:指对供水供电设施进行评估、鉴定、检测的第三方机构。15.1.4咨询方:指为合同双方提供专业咨询意见的第三方机构或个人。15.1.5保险方:指根据合同约定,为合同双方提供保险保障的保险公司。15.2第三方的责任限额:15.2.1第三方在合同履行过程中的责任,应以其提供的专业服务范围为限,并明确其责任限额。15.2.2第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.3第三方的责权利:15.3.1责任:第三方应按照合同约定和行业标准,履行其职责,并对自身行为承担相应责任。15.3.2权利:第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。15.3.3利益:第三方有权按照合同约定和行业标准收取服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明:15.4.1第三方与合同双方的关系:第三方作为独立第三方,与合同双方均不存在直接的法律关系。15.4.2第三方与合同履行的关系:第三方在合同履行过程中,仅对合同双方提供专业服务,不参与合同的具体履行。15.4.3第三方与合同争议的关系:第三方在合同争议解决过程中,作为中立第三方,提供专业意见,但不参与争议的最终裁决。16.第三方介入协议16.1第三方介入协议的签订:合同双方与第三方在合同履行过程中,如需第三方介入,应另行签订第三方介入协议。16.2.1第三方的名称、资质、联系方式等基本信息;16.2.2第三方的职责和权利;16.2.3第三方的责任和责任限额;16.2.4第三方的服务费用和支付方式;16.2.5第三方介入的时间范围和具体工作内容;16.2.6第三方介入协议的生效条件和日期。17.第三方介入的审批17.1合同双方在引入第三方介入前,应经对方书面同意。17.2第三方介入协议的签订和生效,应通知合同另一方。18.第三方介入的终止18.1第三方介入协议期满或合同终止时,第三方介入终止。18.2合同双方可因第三方介入效果不达预期等原因,提前终止第三方介入。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应通过友好协商解决。19.2协商不成时,可提交合同签订地人民法院诉讼解决或约定仲裁委员会进行仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.供水供电设施清单要求:详细列出合同范围内的供水供电设施名称、型号、数量、位置等信息。说明:本清单作为合同附件,用于明确合同标的的范围和具体内容。2.供水供电设施改造要求要求:明确供水供电设施改造的具体要求,包括技术参数、质量标准、改造时间等。说明:本要求作为合同附件,用于指导承包方进行设施改造。3.供水质量标准要求:列出国家或地方规定的供水质量标准,包括水质指标、检测方法等。说明:本标准作为合同附件,用于规范供水质量。4.供电质量标准要求:列出国家或地方规定的供电质量标准,包括电压、频率、供电可靠性等。说明:本标准作为合同附件,用于规范供电质量。5.价格表要求:列出供水供电的价格,包括水价、电价、税费等。说明:本表格作为合同附件,用于明确供水供电的费用。6.付款凭证复印件要求:提供付款凭证的复印件,包括银行转账记录、发票等。说明:本复印件作为合同附件,用于证明付款的实际情况。7.第三方介入协议要求:详细列出第三方介入协议的内容,包括第三方的职责、权利、责任、费用等。说明:本协议作为合同附件,用于明确第三方介入的具体安排。8.争议解决机构文件要求:提供争议解决机构的文件,如仲裁委员会的仲裁规则等。说明:本文件作为合同附件,用于明确争议解决的具体程序。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定:违约行为:未按约定时间完成设施改造。责任认定:承包方应承担违约责任,赔偿所有权人因此造成的损失。示例:若承包方未能在合同规定的时间内完成改造,应支付每日违约金,并赔偿所有权人因延误造成的额外损失。2.所有权人违约行为及责任认定:违约行为:未按时支付费用。责任认定:所有权人应承担违约责任,支付滞纳金,并赔偿承包方因此造成的损失。示例:若所有权人未按约定支付费用,应支付每日滞纳金,并赔偿承包方因延误付款造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为:未按约定提供专业服务。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿合同双方因此造成的损失。示例:若第三方未按约定提供专业服务,应支付违约金,并赔偿合同双方因服务质量不达预期造成的损失。4.合同双方违约行为及责任认定:违约行为:未按合同约定履行合同义务。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的损失。示例:若合同双方任何一方未按合同约定履行合同义务,应支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024年度城市供水供电设施私人承包合同范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同签订目的及依据2.供水供电设施概况2.1供水供电设施的具体位置及范围2.2供水供电设施的建设规模及功能2.3供水供电设施的技术参数及标准3.承包内容3.1供水设施承包内容3.1.1供水设施的建设、改造及维护3.1.2供水设备的采购、安装及调试3.1.3供水设施的运行管理3.2供电设施承包内容3.2.1供电设施的建设、改造及维护3.2.2供电设备的采购、安装及调试3.2.3供电设施的运行管理4.合同期限4.1合同起始时间4.2合同终止时间4.3合同续签条件及程序5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定及调整5.2支付方式及期限5.3预付款及进度款的支付6.质量要求及验收6.1供水供电设施的质量要求6.2验收标准及程序6.3返修及保修责任7.运行管理7.1供水供电设施的运行管理职责7.2运行管理制度及操作规程7.3故障处理及应急预案8.安全生产8.1安全生产责任及要求8.2安全生产管理制度8.3事故报告及处理9.环保及节能减排9.1环保要求及措施9.2节能减排目标及措施9.3环保设施的建设及运行10.知识产权及保密10.1知识产权归属10.2保密条款10.3侵权责任11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约金的计算及支付11.3解除合同的条件及程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构及程序12.3争议解决费用13.合同解除及终止13.1合同解除的情形及程序13.2合同终止的情形及程序13.3合同解除或终止后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2通知及送达14.3合同生效及修改14.4合同解除或终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同签订双方基本信息(1)甲方:城市供水供电有限公司(2)甲方地址:市区街道号(3)甲方法定代表人:(4)乙方:有限公司(5)乙方地址:市区街道号(6)乙方法定代表人:1.2合同签订时间及地点本合同于2024年2月1日在市区街道号签订。1.3合同签订目的及依据本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度内就城市供水供电设施的私人承包事宜的权利、义务和责任,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。2.供水供电设施概况2.1供水供电设施的具体位置及范围供水设施位于市区,涉及个小区,覆盖范围约平方公里;供电设施位于市区,涉及个小区,覆盖范围约平方公里。2.2供水供电设施的建设规模及功能供水设施包括个供水站,日供水能力达万吨;供电设施包括个变电站,供电能力达万千伏安。2.3供水供电设施的技术参数及标准供水设施采用技术,符合国家标准;供电设施采用技术,符合国家标准。3.承包内容3.1供水设施承包内容(1)供水设施的建设、改造及维护(2)供水设备的采购、安装及调试(3)供水设施的运行管理3.2供电设施承包内容(1)供电设施的建设、改造及维护(2)供电设备的采购、安装及调试(3)供电设施的运行管理4.合同期限4.1合同起始时间本合同自2024年2月1日起生效。4.2合同终止时间本合同期限为一年,自2024年2月1日起至2025年1月31日止。4.3合同续签条件及程序如双方同意续签合同,应在合同到期前一个月内协商一致,并签订续签协议。5.合同价款及支付方式5.1合同价款确定及调整本合同总价款为人民币万元,具体金额以双方签订的合同附件为准。如遇国家政策调整或市场价格波动,经双方协商一致后,可对合同价款进行适当调整。5.2支付方式及期限甲方应于每月底前支付乙方上一个月的供水供电设施承包费用,支付方式为银行转账。5.3预付款及进度款的支付本合同签订后,甲方应向乙方支付预付款人民币万元,作为乙方开展工作的前期费用。预付款在合同执行过程中按实际进度分阶段支付。6.质量要求及验收6.1供水供电设施的质量要求供水设施应满足国家标准,供电设施应满足国家标准。6.2验收标准及程序供水供电设施建设、改造完成后,乙方应按照国家相关标准和规范进行自检,并向甲方提交验收报告。甲方应在收到验收报告后个工作日内进行验收。6.3返修及保修责任如供水供电设施在保修期内出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换,直至达到合同规定的质量要求。8.运行管理8.1供水供电设施的运行管理职责乙方负责供水供电设施的日常运行管理,确保设施安全、稳定、高效运行。8.2运行管理制度及操作规程乙方应建立健全供水供电设施运行管理制度,制定操作规程,确保运行管理的规范化。8.3故障处理及应急预案乙方应制定故障处理流程和应急预案,确保在发生故障时能够迅速响应和处理。9.安全生产9.1安全生产责任及要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保供水供电设施的安全运行。9.2安全生产管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度,包括但不限于安全操作规程、安全检查、事故报告等。9.3事故报告及处理发生安全生产事故时,乙方应及时上报甲方,并按照规定程序进行调查处理。10.环保及节能减排10.1环保要求及措施乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施减少污染排放。10.2节能减排目标及措施乙方应制定节能减排目标,并采取相应措施实现目标。10.3环保设施的建设及运行乙方应按合同约定建设环保设施,并确保其正常运行。11.知识产权及保密11.1知识产权归属合同双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有。11.2保密条款双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。11.3侵权责任如一方侵犯对方知识产权,应承担相应的法律责任。12.违约责任12.1违约情形及责任若一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担违约责任。12.2违约金的计算及支付违约金按合同总价款的%计算,违约方应在违约行为发生后个工作日内支付违约金。12.3解除合同的条件及程序如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。13.争议解决13.1争议解决方式合同双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构及程序争议解决机构为仲裁委员会,仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。14.合同解除及终止14.1合同解除的情形及程序(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除情形。14.2合同终止的情形及程序合同期满或双方协商一致解除合同,合同终止。14.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定或法律规定处理相关事宜,包括但不限于设施移交、费用结算等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律规定介入本合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形15.2.1中介方在合同履行过程中,如甲乙双方同意引入中介方协助合同履行,中介方应具备相应的资质和条件,并在合同中明确其权利义务。15.2.2监理方为确保合同履行质量,甲乙双方可聘请监理方对供水供电设施的建设、改造、运行等进行监督和管理。15.2.3咨询方如甲乙双方需要专业咨询,可引入咨询方提供专业意见,咨询方应具备相应的专业资质。15.2.4其他第三方根据合同履行需要,甲乙双方可引入其他第三方,如融资方、保险方等。16.第三方权利与义务16.1中介方16.1.1权利(1)根据合同约定收取中介服务费;(2)参与合同履行的监督和协调。16.1.2义务(1)客观、公正地提供中介服务;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)协助解决合同履行中的争议。16.2监理方16.2.1权利(1)对供水供电设施的建设、改造、运行等进行监督检查;(2)提出改进意见和建议。16.2.2义务(1)客观、公正地进行监理工作;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)对发现的问题及时向甲乙双方报告。16.3咨询方16.3.1权利(1)根据合同约定收取咨询费;(2)提供专业意见和建议。16.3.2义务(1)保守甲乙双方的商业秘密;(2)确保咨询意见的专业性和准确性。16.4其他第三方根据具体情形,明确第三方的权利义务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额甲乙双方可根据实际情况,在合同中约定第三方在合同履行过程中可能承担的责任限额。17.2责任限额的调整如国家法律法规或政策调整,导致第三方责任限额需要调整的,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。18.第三方与其他各方的划分18.1责任划分第三方在合同履行过程中,其责任范围应与甲乙双方的责任范围明确划分,避免责任交叉。18.2沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,协调解决问题。18.3争议解决第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。19.第三方资质要求19.1中介方中介方应具备相应的资质证书,并在合同中明确其资质等级。19
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 本科毕业论文完整范文(满足查重要求)别克发动机电控系统故障的诊断与检修
- 2024-2025学年新教材高中生物 第2章 细胞工程 第1节 第2课时 植物细胞工程的应用教学实录 新人教版选择性必修3
- 本科毕业论文完整范文(满足查重要求)结合形势任务加强基层后勤装备管理研究
- 本科毕业论文完整范文(满足查重要求)公共行政管理中的人际技能培训研究
- 2024-2025学年高中历史下学期第3周教学实录
- DB3711-T 124-2023 丹参生产技术规程
- 14 《母鸡》教学设计-2023-2024学年统编版四年级语文下册
- 三农政策落地实施方案
- 2023-2024学年高中英语 Unit 1 Back to school Integrated skills教学实录 牛津译林版必修第一册
- 2024年四年级英语上册 Unit 5 Our new home第二课时教学实录 牛津译林版
- (综合治理)修复工程指南(试行) - 贵州省重金属污染防治与土壤修复网
- 员工就餐签到表
- A-level项目介绍(课堂PPT)
- 证明银行账户公户转个人户
- 航海计算软件---ETA计算器
- 光伏电站运维手册
- 南京连续运行卫星定位综合服务系统
- 半导体及集成电路领域的撰写及常见问题
- 2000年考研英语真题及答案
- 设计成果接收单确认单及付款申请表
- 水保及环保管理体系与措施
评论
0/150
提交评论