版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024中铁十三局集团有限公司铁路工程监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理依据4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理责任及义务5.1监理责任5.2监理义务5.3违约责任6.工程质量及安全控制6.1工程质量要求6.2安全生产要求6.3质量事故处理7.工程进度控制7.1工程进度要求7.2进度计划编制7.3进度偏差处理8.信息报告及资料提交8.1信息报告要求8.2资料提交要求8.3资料归档9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.其他约定事项12.1保密条款12.2通知送达方式12.3合同附件13.合同签署及备案13.1合同签署13.2合同备案14.合同附件14.1工程概况表14.2监理大纲14.3监理服务协议14.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:中铁十三局集团有限公司1.1.2乙方:[监理单位名称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方住所地1.3.1甲方住所地:[甲方住所地详细地址]1.3.2乙方住所地:[乙方住所地详细地址]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式:[甲方联系方式]1.4.2乙方联系方式:[乙方联系方式]2.合同标的及工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点详细地址]2.3工程规模:[工程规模描述,如:线路全长公里,桥梁座,隧道座等]2.4工程类型:[工程类型,如:高速铁路、普速铁路等]2.5工程合同工期:[合同工期起止日期,如:自2024年1月1日起至2026年12月31日止]3.监理范围及内容3.1监理范围3.1.1对工程质量、安全、进度进行监督管理3.1.2对施工单位、设计单位、材料供应商进行监督管理3.1.3对施工合同、设计合同、材料采购合同等进行监督管理3.2监理内容3.2.1工程质量检查与验收3.2.2工程安全监督检查3.2.3工程进度监督检查3.2.4施工单位、设计单位、材料供应商资质审查3.2.5施工单位、设计单位、材料供应商履约情况监督检查3.3监理依据3.3.1国家有关法律法规3.3.2铁道行业标准及规范3.3.3本合同及相关附件4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:[监理费用总额]4.2费用支付方式4.2.1乙方在合同签订后15日内提交监理大纲4.2.2甲方在收到监理大纲后15日内支付监理费用总额的20%4.2.3乙方每月提交监理报告,甲方在收到报告后15日内支付当月监理费用的30%4.2.4工程完工验收合格后,甲方在收到乙方提交的最终监理报告后15日内支付监理费用总额的50%4.3费用支付时间4.3.1每月支付时间为每月的15日4.3.2工程完工验收合格后的支付时间为验收合格之日起15日内5.监理责任及义务5.1监理责任5.1.1严格按照国家法律法规、行业标准和规范进行监理工作5.1.2保证监理工作的客观、公正、公平5.1.3对监理过程中发现的问题及时向甲方报告5.1.4对因监理原因造成的事故承担相应责任5.2监理义务5.2.1参加工程开工、中间检查、竣工验收等会议5.2.2指导施工单位进行施工组织设计5.2.3对施工单位的施工方案、施工组织设计进行审核5.2.4对施工单位的施工过程进行监督检查5.2.5对施工单位的施工质量、安全、进度进行监督检查6.工程质量及安全控制6.1工程质量要求6.1.1工程质量必须符合国家有关法律法规、行业标准和规范6.1.2工程质量必须满足设计文件的要求6.1.3工程质量必须符合合同约定6.2安全生产要求6.2.1严格遵守国家安全生产法律法规和标准6.2.2制定安全生产管理制度6.2.3加强施工现场安全生产管理6.2.4定期开展安全生产检查6.3质量事故处理6.3.1发现质量事故时,及时向甲方报告6.3.2参与质量事故的调查和处理6.3.3对质量事故原因进行分析,提出整改措施8.信息报告及资料提交8.1信息报告要求8.1.1乙方应按甲方要求定期提交监理报告,包括但不限于月报、季报、年报等8.1.2监理报告应包括工程进度、质量、安全、合同执行情况等内容8.1.3乙方应在发现重大问题时,及时向甲方报告,并采取相应措施8.2资料提交要求8.2.1乙方应按照监理规范和甲方要求,提交相关监理资料8.2.2监理资料应包括监理日志、会议纪要、检验记录、验收报告等8.2.3乙方应保证监理资料的完整性和准确性8.3资料归档8.3.1乙方应按照国家档案管理要求,对监理资料进行归档8.3.2归档资料应包括纸质文件和电子文件,并确保长期保存9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1甲方因工程需要调整工程规模、工期等,需提前30日书面通知乙方9.1.2乙方因监理工作需要,需调整监理人员或监理方案,应提前15日书面通知甲方9.2合同解除条件9.2.1甲方因故终止工程,应提前60日书面通知乙方,并支付已完成的监理工作费用9.2.2乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同9.2.3因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致可解除合同9.3变更及解除程序9.3.1合同变更或解除需双方书面确认,并签署相关文件9.3.2合同变更或解除后,双方应按照约定处理相关事宜10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁10.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力10.2争议解决机构10.2.1[仲裁委员会名称]10.3争议解决期限10.3.1争议发生后,双方应在30日内协商解决10.3.2协商不成的,应在60日内提交仲裁11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方代表签字盖章11.1.2甲方支付首期监理费用11.2合同终止条件11.2.1合同约定的监理期限届满11.2.2合同依法解除或终止11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作11.3.2甲方支付乙方已完成监理工作的费用12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容以及监理过程中获取的保密信息负有保密义务12.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息12.2通知送达方式12.2.1通知应以书面形式发送,可通过邮寄、传真或电子邮件等方式12.2.2通知送达时间为发出后次日起生效12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于监理大纲、监理服务协议等13.合同签署及备案13.1合同签署13.1.1本合同一式两份,双方各执一份13.1.2双方代表签字盖章后生效13.2合同备案13.2.1本合同自签署之日起,双方应按照国家相关规定进行备案14.合同附件14.1工程概况表14.2监理大纲14.3监理服务协议14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、技术支持或管理咨询的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工、监理、检测、评估、咨询等。2.第三方介入的审批程序2.1甲乙双方同意引入第三方时,需书面通知对方,并共同确认第三方资质、服务内容、费用及期限。2.2第三方介入需符合国家相关法律法规及行业标准,并取得甲方或乙方相应部门的批准。3.第三方责任限额3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如无约定,按国家相关法律法规执行。3.3第三方责任限额应包括直接经济损失和间接经济损失。4.第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与被委托关系。4.2第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定,并接受甲乙双方的监督和管理。5.第三方权利和义务5.1第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用。5.2第三方应按照合同约定,履行其专业服务、技术支持或管理咨询职责。5.3第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规及行业标准。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,甲乙双方可协商对合同进行变更,包括但不限于服务内容、费用、期限等。6.2合同变更需书面通知第三方,并经甲乙双方和第三方共同确认。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议,甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的,可提交[仲裁委员会名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同解除8.1.1第三方严重违反合同约定,给甲方或乙方造成重大损失8.1.2甲方或乙方因故终止工程,需提前30日书面通知第三方8.1.3因不可抗力导致合同无法履行8.2合同解除后,甲乙双方应按照约定处理相关事宜。9.第三方介入后的资料保密9.1第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定,对在履行合同过程中获取的保密信息负有保密义务。9.2第三方不得向任何第三方泄露保密信息。10.第三方介入后的争议处理10.1第三方介入后的争议处理,参照本合同第十条“争议解决”条款执行。11.第三方介入后的其他事项11.1第三方介入后的其他事项,甲乙双方可另行协商,并签订补充协议。12.第三方介入后的合同生效12.1本合同附件中涉及第三方介入的条款,自第三方介入之日起生效。13.第三方介入后的合同终止13.1第三方介入后的合同终止,参照本合同第十一条“合同终止”条款执行。14.第三方介入后的合同解除后的处理14.1第三方介入后的合同解除后的处理,参照本合同第十一条“合同解除后的处理”条款执行。15.第三方介入后的合同附件15.1第三方介入后的合同附件,包括但不限于第三方资质证明、服务协议等。16.第三方介入后的合同备案16.1第三方介入后的合同备案,参照本合同第十三条“合同签署及备案”条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程概况表详细要求和说明:包含工程名称、地点、规模、类型、合同工期等信息,用于概述工程基本情况。2.监理大纲详细要求和说明:详细列出监理范围、内容、依据、工作计划、质量要求、安全要求等,用于指导监理工作。3.监理服务协议详细要求和说明:明确监理服务内容、费用、期限、双方权利义务、违约责任等,作为监理服务的具体协议。4.第三方资质证明详细要求和说明:提供第三方介入方的资质证书、专业资格证书等,证明其具备相应的专业能力和资质。5.第三方服务协议详细要求和说明:明确第三方介入方的服务内容、费用、期限、双方权利义务、违约责任等,作为第三方服务的具体协议。6.检验记录详细要求和说明:详细记录工程材料、设备、施工过程中的检验结果,用于证明工程质量。7.验收报告详细要求和说明:详细记录工程质量、安全、进度等方面的验收结果,用于证明工程符合要求。8.会议纪要详细要求和说明:记录工程开工、中间检查、竣工验收等会议的内容,用于明确各方责任和决策。9.监理日志详细要求和说明:记录监理人员在监理过程中的工作情况,包括发现问题、处理措施、整改情况等。10.安全生产检查记录详细要求和说明:记录安全生产检查的结果,包括安全隐患整改情况,用于证明安全生产措施落实。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付监理费用责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例说明:甲方逾期支付监理费用30天,乙方有权要求甲方支付应付监理费用的1%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成监理工作责任认定:乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:乙方未按合同约定完成监理工作,导致工程延期,乙方应赔偿甲方因延期造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定提供服务责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:第三方未按合同约定提供检测服务,导致检测结果不准确,第三方应赔偿因此造成的损失。4.合同解除违约责任认定违约行为:一方未经对方同意解除合同责任认定:违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:甲方未经乙方同意解除合同,乙方有权要求甲方支付合同总价款的10%作为违约金。5.保密违约责任认定违约行为:泄露合同内容或保密信息责任认定:违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:第三方泄露合同内容,乙方有权要求第三方支付合同总价款的5%作为违约金。全文完。2024中铁十三局集团有限公司铁路工程监理合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.监理范围及内容2.1工程概况2.2监理范围2.3监理内容2.4监理标准3.监理职责与义务3.1监理单位职责3.2监理人员职责3.3监理单位义务3.4监理人员义务4.监理单位权利4.1监理单位权利概述4.2监理单位在施工过程中的权利4.3监理单位在验收过程中的权利5.监理单位义务5.1监理单位提供资料义务5.2监理单位现场服务义务5.3监理单位协调义务5.4监理单位整改义务6.施工单位职责与义务6.1施工单位职责6.2施工单位义务6.3施工单位对监理单位的配合7.监理费用及支付7.1监理费用构成7.2监理费用支付方式7.3监理费用支付期限7.4逾期支付违约责任8.监理期限及进度要求8.1监理期限8.2监理进度要求8.3进度调整及违约责任9.质量要求9.1工程质量标准9.2质量验收程序9.3质量责任与处理10.安全要求10.1安全生产责任制10.2安全防护措施10.3安全事故处理11.监理报告及验收11.1监理报告编制11.2验收程序11.3验收标准11.4验收不合格的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同生效14.4合同解除14.5合同终止14.6合同变更14.7合同解除和终止后的处理14.8合同的保存和归档14.9合同的法律效力14.10合同的适用法律14.11合同的争议解决14.12合同的生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系方式]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系方式]1.2合同签订日期本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.3合同有效期本合同自签订之日起生效,有效期至[具体日期]止。1.4合同签订地点本合同在[签订地点]签订。2.监理范围及内容2.1工程概况本监理合同涉及的中铁十三局集团有限公司铁路工程项目,工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点],工程规模为[工程规模]。2.2监理范围乙方负责对本工程的质量、进度、安全、投资控制进行全过程监理。2.3监理内容(1)施工图纸及技术标准的审查;(2)施工组织设计的审查;(3)施工过程的监督;(4)工程质量的检测;(5)工程进度的控制;(6)工程安全的监督;(7)工程投资的监控;(8)工程变更的审查;(9)工程验收的监督;(10)工程档案的管理。2.4监理标准乙方将严格按照国家及行业标准、甲方提供的施工图纸及技术标准进行监理。3.监理职责与义务3.1监理单位职责(1)按照合同约定,履行监理职责;(2)对施工过程中发现的问题提出整改意见;(3)参与工程验收;(4)对工程变更进行审查。3.2监理人员职责(1)遵守国家法律法规和合同约定;(2)严格执行监理标准;(3)对工程进行日常巡视、检查;(4)对施工过程中发现的问题及时上报。3.3监理单位义务(1)提供合格的监理人员;(2)保证监理工作的独立性;(3)对监理过程中获取的信息保密;(4)按时提交监理报告。3.4监理人员义务(1)遵守职业道德;(2)保守工程秘密;(3)认真履行职责,确保监理质量;(4)配合甲方和施工单位的工作。4.监理单位权利4.1监理单位权利概述乙方有权对施工过程进行监督、检查,并提出整改意见。4.2监理单位在施工过程中的权利(1)要求施工单位提供施工图纸、施工组织设计等相关资料;(2)要求施工单位对监理人员提出的问题进行整改;(3)要求施工单位对监理报告提出的问题进行整改。4.3监理单位在验收过程中的权利(1)对工程验收提出意见;(2)要求施工单位对验收不合格的项目进行整改。5.监理单位义务5.1监理单位提供资料义务乙方应向甲方提供监理人员名单、监理计划、监理大纲、监理报告等相关资料。5.2监理单位现场服务义务乙方应按照合同约定,派出监理人员到现场进行监理工作。5.3监理单位协调义务乙方应协调施工单位、设计单位、勘察单位等相关单位之间的关系。5.4监理单位整改义务乙方应监督施工单位对监理报告中提出的问题进行整改。8.监理费用及支付8.1监理费用构成(1)监理人员的工资;(2)监理人员的差旅费;(3)监理人员的办公费;(4)监理设备的购置及使用费;(5)监理工作的其他必要支出。8.2监理费用支付方式(1)合同签订后,甲方支付监理费用总额的[百分比]%作为预付款;(2)监理工作开始后,每月根据监理工作量及合同约定支付监理费用总额的[百分比]%;(3)监理工作完成后,甲方支付监理费用总额的[百分比]%;(4)工程验收合格后,甲方支付监理费用总额的[百分比]%。8.3监理费用支付期限监理费用的支付期限如下:(1)预付款应在合同签订后的[具体天数]内支付;(2)每月监理费用的支付应在监理工作完成后[具体天数]内支付;(3)监理工作完成后及工程验收合格后的支付,应在[具体天数]内支付。8.4逾期支付违约责任如甲方逾期支付监理费用,应按日支付逾期支付金额的[百分比]%作为违约金。9.监理期限及进度要求9.1监理期限本合同监理期限自[具体日期]起至[具体日期]止,共计[具体天数]天。9.2监理进度要求(1)监理计划应在合同签订后的[具体天数]内提交;(2)监理大纲应在监理计划提交后的[具体天数]内完成;(3)监理报告应在工程验收合格后的[具体天数]内提交。9.3进度调整及违约责任如因不可抗力等原因导致监理工作进度延迟,双方应协商调整进度计划。如因乙方原因导致监理工作进度延迟,乙方应承担相应的违约责任。10.质量要求10.1工程质量标准本工程质量应达到国家及行业标准的要求,具体标准详见施工图纸及技术标准。10.2质量验收程序(1)施工单位完成分项工程后,应进行自检;(2)监理单位对施工单位自检合格的分项工程进行复检;(3)复检合格后,由施工单位组织验收。10.3质量责任与处理(1)施工单位对工程质量负责;(2)监理单位对工程质量进行监督,对不合格工程提出整改意见;(3)不合格工程经整改后,重新进行验收。11.安全要求11.1安全生产责任制(1)施工单位应建立健全安全生产责任制;(2)监理单位应监督施工单位落实安全生产责任制。11.2安全防护措施(1)施工单位应采取必要的安全防护措施,确保施工安全;(2)监理单位应监督施工单位的安全防护措施落实情况。11.3安全事故处理(1)发生安全事故时,施工单位应立即上报;(2)监理单位应协助施工单位进行事故调查和处理。12.监理报告及验收12.1监理报告编制监理单位应按照合同约定和监理大纲编制监理报告。12.2验收程序(1)施工单位完成工程后,向监理单位提出验收申请;(2)监理单位对工程进行验收;(3)验收合格后,监理单位出具验收报告。12.3验收标准验收标准应符合国家及行业标准,具体标准详见施工图纸及技术标准。12.4验收不合格的处理(1)验收不合格的工程,施工单位应进行整改;(2)监理单位对整改后的工程进行复查,直至合格。13.违约责任13.1违约情形(1)任何一方未按合同约定履行义务;(2)任何一方违反合同约定造成对方损失。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成可依法诉讼。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于监理大纲、监理计划、监理报告等。14.2合同解释本合同如有歧义,应按有利于维护甲方权益的原则进行解释。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解除(1)合同期满自然解除;(2)双方协商一致解除;(3)因不可抗力导致合同无法履行,合同解除。14.5合同终止(1)合同期满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止情形。14.6合同变更(1)双方协商一致;(2)法律法规变更导致合同内容需要变更。14.7合同解除和终止后的处理(2)合同解除或终止后,双方应依法处理合同约定的其他事项。14.8合同的保存和归档本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,并妥善保存。14.9合同的法律效力本合同依法成立,具有法律效力。14.10合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.11合同的争议解决(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.12合同的生效日期本合同自[具体日期]起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为提供专业服务、技术支持、咨询建议或其他相关服务的外部机构、个人或团体。1.2第三方的类型包括但不限于:专业咨询机构技术顾问监理服务公司评估机构法律顾问质量检测机构2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并明确第三方的职责和服务内容。有明确的介入目的和必要性;第三方具备相应的资质和能力;第三方服务的费用和期限明确。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中的责任限额,由甲乙双方根据第三方的专业能力、服务内容和服务费用等因素协商确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确,并作为第三方服务合同的独立条款。4.第三方介入后的合同条款变更4.1第三方介入后,原合同中与第三方服务相关的条款应进行相应变更,以适应第三方介入后的情况。第三方的详细信息;第三方的服务内容和职责;第三方的责任限额;第三方服务的费用及支付方式;第三方服务的期限;第三方与其他各方的关系界定。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在合同履行过程中的责任,应与甲方、乙方及其他相关方的责任进行明确划分。第三方负责其服务范围内的职责;甲方、乙方及其他相关方负责其自身的职责;如第三方服务存在缺陷或问题,第三方应承担相应的责任。6.第三方服务的监督和管理6.1甲方、乙方有权对第三方服务进行监督和管理,确保第三方按照合同约定提供服务。6.2监督和管理内容包括但不限于:检查第三方服务的工作进度和质量;确保第三方遵守相关法律法规和行业标准;收集第三方服务的反馈意见。7.第三方服务的终止7.1如第三方服务不符合合同约定,甲乙双方有权终止第三方服务。7.2第三方服务终止后,第三方应立即停止提供服务,并协助甲乙双方处理相关事宜。8.第三方服务的争议解决8.1第三方服务过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方服务的保密9.1第三方在提供服务过程中,应遵守保密义务,对甲方、乙方及其他相关方的保密信息进行保密。9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。10.第三方服务的费用及支付10.1第三方服务的费用应根据合同约定支付。10.2第三方服务的费用支付方式、期限和违约责任应在合同中明确。11.第三方服务的期限11.1第三方服务的期限应根据合同约定执行。11.2如因特殊原因导致第三方服务期限延长,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。12.第三方服务的解除12.1第三方服务期间,如甲乙双方协商一致,可解除第三方服务。12.2第三方服务解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲要求:详细描述监理工作的目标和范围,包括监理内容、监理方法、监理计划等。说明:监理大纲是监理工作的基础文件,应于合同签订后[具体天数]内提交。2.监理计划要求:根据监理大纲,制定具体的监理实施计划,包括监理时间表、人员安排、工作流程等。说明:监理计划是监理工作的执行文件,应于监理大纲提交后[具体天数]内完成。3.监理报告说明:监理报告是监理工作的成果文件,应在监理工作完成后[具体天数]内提交。4.工程变更单要求:记录和审批工程变更,包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:工程变更单是控制工程变更的重要文件,应在变更发生后[具体天数]内完成。5.质量检测报告要求:对工程材料、构件和成品进行质量检测,记录检测结果。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据,应在检测完成后[具体天数]内提交。6.安全事故报告要求:记录和报告安全事故,包括事故原因、处理措施等。说明:安全事故报告是预防和处理安全事故的重要文件,应在事故发生后[具体天数]内提交。7.验收报告要求:记录和报告工程验收结果,包括验收意见、验收结论等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应在验收完成后[具体天数]内提交。8.通讯录要求:提供甲乙双方及第三方联系人的联系方式。说明:通讯录是便于沟通和联系的重要文件,应在合同签订后[具体天数]内提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方:未按合同约定支付监理费用;未按合同约定提供工程资料;未按合同约定提供施工现场;乙方:未按合同约定履行监理职责;未按合同约定提交监理报告;未按合同约定完成监理工作;第三方:未按合同约定提供专业服务;提供的服务不符合合同约定的质量标准;提供的服务存在重大缺陷。2.责任认定标准:甲方违约责任:逾期支付监理费用,应支付违约金;未提供工程资料或施工现场,应承担相应责任;乙方违约责任:未履行监理职责,应承担相应责任;未提交监理报告,应承担相应责任;第三方违约责任:未提供专业服务,应承担相应责任;提供的服务不符合质量标准,应承担相应责任;提供的服务存在重大缺陷,应承担相应责任。3.违约责任示例:甲方未按合同约定支付监理费用,逾期30天,应支付违约金总额的[百分比]%;乙方未提交监理报告,导致工程进度延误,应承担延误造成的损失;第三方提供的服务存在重大缺陷,导致工程质量不合格,应承担修复费用及相应的违约金。全文完。2024中铁十三局集团有限公司铁路工程监理合同2集团名称一、合同双方基本信息1.1监理方名称1.2监理方地址1.3监理方法定代表人1.4监理方联系方式1.5承建方名称1.6承建方地址1.7承建方法定代表人1.8承建方联系方式二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准2.6工程建设工期2.7工程总投资三、监理合同的主要内容3.1监理范围3.1.1施工阶段监理3.1.2设计阶段监理3.1.3竣工验收阶段监理3.1.4运营维护阶段监理3.2监理职责3.2.1施工阶段监理职责3.2.2设计阶段监理职责3.2.3竣工验收阶段监理职责3.2.4运营维护阶段监理职责3.3监理程序3.3.1施工阶段监理程序3.3.2设计阶段监理程序3.3.3竣工验收阶段监理程序3.3.4运营维护阶段监理程序四、监理服务费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间五、监理资料的提交5.1监理资料内容5.2提交时间5.3提交方式5.4资料保密六、监理责任的承担6.1监理方责任6.2承建方责任6.3第三方责任七、争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构八、合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同生效时间8.3合同终止条件8.4合同终止时间九、合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除程序9.3合同解除条件十、合同违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约责任承担范围10.3违约责任承担时间十—、不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生后的处理11.3不可抗力的证明十二、通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式十三、合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序十三、合同解除条件13.1合同解除条件13.2合同解除程序十四、其他14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件生效条件本合同目录一览第一部分:合同如下:一、合同双方基本信息1.1监理方名称:中铁十三局集团有限公司1.2监理方地址:省市区路号1.3监理方法定代表人:1.5承建方名称:铁路建设有限公司1.6承建方地址:省市区路号1.7承建方法定代表人:二、工程概况2.1工程名称:铁路工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,总投资亿元2.4工程类别:高速铁路2.5工程建设标准:符合国家高速铁路建设标准2.6工程建设工期:年2.7工程总投资:亿元三、监理合同的主要内容3.1监理范围3.1.1施工阶段监理3.1.1.1施工图纸会审3.1.1.2施工组织设计审核3.1.1.3施工进度控制3.1.1.4施工质量控制3.1.1.5施工安全监督3.1.1.6施工合同管理3.1.2设计阶段监理3.1.2.1设计文件审查3.1.2.2设计变更控制3.1.2.3设计进度控制3.1.3竣工验收阶段监理3.1.3.1竣工验收方案审查3.1.3.2竣工验收报告审查3.1.3.3竣工验收工程质量评定3.1.4运营维护阶段监理3.1.4.1运营维护方案审查3.1.4.2运营维护质量控制四、监理服务费用4.1监理费用总额:万元4.2费用支付方式:按月支付,每月末支付上月监理费用4.3费用支付时间:每月5日前支付上月监理费用五、监理资料的提交5.1监理资料内容:施工图纸、施工组织设计、施工进度计划、施工质量检验报告、施工安全记录、设计变更文件、竣工验收报告等5.2提交时间:施工过程中及时提交,竣工验收阶段提交完整资料5.3提交方式:电子版和纸质版同时提交5.4资料保密:双方对提交的监理资料负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露六、监理责任的承担6.1监理方责任6.1.1按照合同约定履行监理职责6.1.2对监理过程中发现的问题,及时向承建方提出建议和解决方案6.1.3对监理过程中发生的争议,积极配合解决6.2承建方责任6.2.1按照合同约定履行建设职责6.2.2对监理方提出的建议和解决方案,积极配合实施6.2.3对监理过程中发生的争议,积极配合解决七、争议解决7.1争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼7.2争议解决程序:双方协商解决,协商不成可申请调解、仲裁或诉讼7.3争议解决机构:仲裁委员会或人民法院八、合同生效及终止8.1合同生效条件:双方签字盖章,合同生效8.2合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效8.3合同终止条件:8.3.1合同约定的监理服务期限届满8.3.2合同因违约解除8.3.3双方协商一致解除合同8.3.4因不可抗力导致合同无法履行8.4合同终止时间:自合同终止条件成就之日起终止九、合同变更及解除9.1合同变更程序:9.1.1双方协商一致,签订书面变更协议9.1.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力9.2合同解除程序:9.2.1一方违约,另一方有权解除合同,并书面通知对方9.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解除合同9.3合同解除条件:9.3.1监理方严重违约,影响工程进度和质量9.3.2承建方严重违约,影响工程进度和质量9.3.3双方协商一致解除合同十、合同违约责任10.1违约责任承担方式:10.1.1支付违约金10.1.2恢复原状10.1.3偿还损失10.2违约责任承担范围:10.2.1因违约导致的工程延期10.2.2因违约导致的工程质量问题10.2.3因违约导致的工程安全事故10.3违约责任承担时间:10.3.1自违约行为发生之日起计算10.3.2自违约金支付之日起计算十—、不可抗力11.1不可抗力定义:11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.2不可抗力发生后的处理:11.2.1双方应立即通知对方,并提供不可抗力的证明11.2.2不可抗力导致合同无法履行,双方协商解决11.2.3不可抗力解除合同,双方互不承担违约责任11.3不可抗力的证明:11.3.1不可抗力的证明应包括事件发生的时间、地点、原因、影响等十一、通知与送达11.1通知方式:11.1.1书面通知11.1.2电子邮件11.2送达地址:11.2.1监理方地址:省市区路号11.2.2承建方地址:省市区路号11.3送达方式:11.3.1通过快递或挂号信送达11.3.2通过电子邮件发送,以发送成功的时间为送达时间十二、合同解除条件12.1合同解除条件:12.1.1合同约定的监理服务期限届满12.1.2合同因违约解除12.1.3双方协商一致解除合同12.1.4因不可抗力导致合同无法履行十三、其他13.1合同附件:13.1.1监理服务协议13.1.2监理大纲13.1.3监理细则13.2合同附件内容:13.2.1监理服务协议详细约定了监理范围、职责、程序、费用等内容13.2.2监理大纲明确了监理工作的总体要求、方法、步骤等13.2.3监理细则具体规定了监理工作的各项细节和操作规范十三、合同解除条件13.1合同解除条件:13.1.1合同约定的监理服务期限届满13.1.2合同因违约解除13.1.3双方协商一致解除合同13.1.4因不可抗力导致合同无法履行十四、争议解决14.1争议解决方式:14.1.1协商14.1.2调解14.1.3仲裁14.1.4诉讼14.2争议解决程序:14.2.1双方进行协商,争取达成一致14.2.2协商不成,可申请调解14.2.3调解不成,可申请仲裁14.2.4仲裁不成,可向人民法院提起诉讼14.3争议解决机构:14.3.1仲裁委员会14.3.2人民法院第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,除甲乙双方外的其他参与方,包括但不限于中介方、咨询方、检测方、评估方等。1.2第三方的介入应当经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。二、第三方介入的附加条款2.1第三方介入的必要性:2.1.1甲乙双方同意,在特定情况下,可能需要第三方介入以协助完成合同约定的任务。2.1.2第三方介入应有助于提高工作效率、保证工程质量、降低风险等。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方应就第三方介入的事宜进行协商,明确第三方的职责、权利和义务。2.2.2协商一致后,甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方权利义务。2.3第三方介入的职责:2.3.1第三方应按照合作协议,履行其职责,协助甲乙双方完成合同约定的任务。2.3.2第三方应保证其提供的服务符合合同约定和行业标准。三、甲乙双方的责任和权利3.1甲方的责任和权利:3.1.1甲方负责支付第三方介入的服务费用。3.1.2甲方有权监督第三方的服务质量和工作进度。3.1.3甲方有权要求第三方在规定时间内完成工作任务。3.2乙方的责任和权利:3.2.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国学校家具行业发展现状及前景规划研究报告
- 2024-2030年中国婴儿洗护用品市场运行动态及前景趋势预测报告
- 2024-2030年中国女性洗液行业市场营销模式及发展前景预测报告
- 2024-2030年中国多型腔热流道管坯模具境外融资报告
- 2024年标准简易个人鱼塘承包合同模板版B版
- 梅河口康美职业技术学院《高级语言程序实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 茂名职业技术学院《语文教学设计与实施》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 微专题定量测定型实验突破策略-2024高考化学一轮考点击破
- 吕梁职业技术学院《生物学科专业导论》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年某科技公司与某航空公司关于机载娱乐系统的合同
- 德邦物流-第三方物流服务
- 混凝土冬季施工保温保湿措施
- 心电监护技术
- 2024年华润电力投资有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 垄断行为的定义与判断准则
- 模具开发FMEA失效模式分析
- 聂荣臻将军:中国人民解放军的奠基人之一
- 材料化学专业大学生职业生涯规划书
- 乳品加工工(中级)理论考试复习题库(含答案)
- 《教材循环利用》课件
- 学生思想政治工作工作证明材料
评论
0/150
提交评论