2024安装施工合同协议书-数据中心制冷系统版3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024安装施工合同协议书——数据中心制冷系统版本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.项目施工内容3.1制冷系统设计3.2设备安装3.3系统调试3.4系统验收4.合同工期4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3工期延误责任5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.设计变更及费用调整6.1设计变更程序6.2费用调整原则6.3设计变更费用结算7.施工进度及质量要求7.1施工进度计划7.2质量标准及验收程序7.3质量保证措施8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工措施8.3事故处理及报告9.保修责任9.1保修期限9.2保修范围及内容9.3保修费用承担10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约金计算10.3违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心乙方：制冷系统安装有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系方式：联系人：联系电话：138xxxx5678乙方联系方式：联系人：联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称数据中心制冷系统安装项目2.2项目地点省市区数据中心2.3项目规模占地面积：5000平方米；制冷能力：1000冷吨2.4项目总投资人民币伍佰万元整（￥5000000）3.项目施工内容3.1制冷系统设计根据甲方提供的制冷需求，乙方负责制冷系统设计，包括但不限于制冷机组、冷却塔、水泵、管道等设备选型、布局及系统参数设计。3.2设备安装乙方负责制冷系统设备的采购、运输、安装及调试工作。3.3系统调试乙方完成设备安装后，进行系统调试，确保制冷系统运行稳定、安全、高效。3.4系统验收系统调试合格后，乙方应按照甲方要求，组织专家对制冷系统进行验收。4.合同工期4.1施工开始时间2024年3月1日4.2施工结束时间2024年9月30日4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。5.合同价款5.1合同总价人民币伍佰万元整（￥5000000）5.2付款方式1）合同签订后，甲方支付合同总价30%的预付款；2）设备进场后，甲方支付合同总价20%的进度款；3）系统调试合格后，甲方支付合同总价20%的调试款；4）系统验收合格后，甲方支付合同总价20%的验收款；5）质保期满后，甲方支付合同总价10%的质保金。5.3付款时间1）预付款：合同签订后10日内支付；2）进度款：设备进场后10日内支付；3）调试款：系统调试合格后10日内支付；4）验收款：系统验收合格后10日内支付；5）质保金：质保期满后10日内支付。5.4付款条件1）乙方提交相关发票及付款申请；2）甲方确认付款条件已满足。6.设计变更及费用调整6.1设计变更程序1）甲方提出设计变更需求，乙方进行评估并提出变更方案；2）双方协商一致后，签署设计变更协议；3）乙方根据设计变更协议进行设计变更。6.2费用调整原则设计变更产生的费用，按照实际发生费用计算，双方协商确定。6.3设计变更费用结算设计变更费用在双方签署设计变更协议后，按照合同约定的付款方式支付。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中人员安全。8.2文明施工措施1）施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放材料；2）施工人员应佩戴安全帽，穿戴劳保用品；3）施工现场设置安全警示标志，确保施工区域安全；4）施工过程中，乙方应采取有效措施减少噪音、粉尘等污染。8.3事故处理及报告1）发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；2）事故发生后，乙方应在24小时内向甲方及相关部门报告；3）事故处理过程中，乙方应积极配合相关部门进行调查处理。9.保修责任9.1保修期限制冷系统自验收合格之日起，保修期为两年。9.2保修范围及内容1）制冷机组、冷却塔、水泵等设备出现故障，乙方免费维修；2）系统运行过程中出现异常，乙方免费进行调试；3）保修期内，乙方提供必要的技术支持。9.3保修费用承担在保修期内，因乙方原因导致制冷系统故障，乙方承担维修费用。10.违约责任10.1违约情形及处理1）乙方未按时完成施工任务，每延误一天，向甲方支付合同总价千分之二的违约金；2）乙方未按约定质量完成施工，甲方有权要求乙方返工，并承担相应费用；3）乙方未按约定履行保修义务，甲方有权要求乙方承担相关费用。10.2违约金计算违约金按每日违约金额计算，累计计算至实际违约天数。10.3违约责任承担违约责任由违约方承担，甲方有权要求违约方支付违约金，并采取其他法律手段追究违约方责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1）提交仲裁申请；2）仲裁委员会受理并组织仲裁；3）仲裁委员会作出裁决。11.3争议解决地点争议解决地点为省市。12.合同解除12.1合同解除条件1）一方严重违约，另一方有权解除合同；2）不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序1）提出解除合同的一方应书面通知另一方；2）双方协商解除合同。12.3合同解除后的处理1）合同解除后，双方应按照合同约定进行清算；2）合同解除不影响双方已经发生的权利和义务。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件1）合同履行完毕；2）合同解除。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定进行清算。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同附件1）设计图纸；2）设备清单；3）施工方案；4）验收报告。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立第三方机构或个人。1.2.1专业服务机构：如设计院、咨询公司、审计机构等；1.2.2监理机构：负责对施工过程进行监督和管理的第三方；1.2.3检测机构：对工程材料、设备等进行检测的第三方；1.2.4鉴定机构：对工程质量、事故等进行鉴定的第三方；1.2.5中介方：为甲乙双方提供信息对接、交易撮合等服务的第三方。2.第三方介入的条款及说明2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙双方协商一致；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入的内容和方式明确。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙双方签订第三方介入协议；2.2.2第三方根据协议约定提供相应服务；2.2.3第三方服务完成后，甲乙双方对服务结果进行确认。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照协议约定履行职责，保证服务质量；3.1.2第三方对提供的服务承担相应的法律责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权根据协议约定收取服务费用；3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。3.3第三方的义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密；3.3.2第三方应遵守国家法律法规及行业规范。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方为甲方提供的服务，甲方应支付相应的费用；4.1.2第三方的服务结果，甲方有权要求第三方承担相应的责任。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方为乙方提供的服务，乙方应支付相应的费用；4.2.2第三方的服务结果，乙方有权要求第三方承担相应的责任。4.3第三方与其他第三方的关系4.3.1各第三方之间应相互尊重，不得干涉对方的工作；4.3.2各第三方在提供服务过程中，应遵守协议约定。5.第三方的责任限额5.1第三方责任限额5.1.1第三方在履行协议过程中因自身原因造成损失的，其赔偿责任不得超过协议约定的金额；5.1.2第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定。5.2责任限额的调整5.2.1因不可抗力等原因导致第三方无法履行协议，责任限额可适当调整；5.2.2责任限额的调整需经甲乙双方协商一致。6.第三方的退出机制6.1第三方退出条件6.1.1第三方因自身原因无法继续履行协议；6.1.2甲乙双方协商一致，要求第三方退出。6.2第三方退出程序6.2.1第三方向甲乙双方提出退出申请；6.2.2甲乙双方在收到退出申请后，协商确定退出方案；6.2.3第三方按照退出方案履行退出程序。7.第三方的更换机制7.1第三方更换条件7.1.1第三方无法履行协议；7.1.2甲乙双方协商一致，要求更换第三方。7.2第三方更换程序7.2.1第三方向甲乙双方提出更换申请；7.2.2甲乙双方在收到更换申请后，协商确定更换方案；7.2.3第三方按照更换方案履行更换程序。8.第三方的保密义务8.1第三方在履行协议过程中，对甲乙双方的商业秘密负有保密义务。8.2第三方违反保密义务的处理8.2.1第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任；8.2.2第三方违反保密义务，甲乙双方有权要求其赔偿损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含制冷系统设计图、设备布置图、管道布置图等，确保设计合理、安全、高效。说明：设计图纸应经过甲方审核批准，并符合国家相关标准和规范。2.设备清单详细要求：列出所有制冷系统设备，包括型号、规格、数量、产地等，确保设备质量符合要求。说明：设备清单应与实际安装设备相符，并在安装过程中进行核对。3.施工方案详细要求：详细描述施工步骤、施工工艺、施工安全措施等，确保施工过程顺利进行。说明：施工方案应经过甲方审核批准，并符合国家相关标准和规范。4.验收报告详细要求：记录制冷系统验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应由第三方机构出具，并由甲乙双方共同确认。5.安全生产记录详细要求：记录施工现场安全生产情况，包括安全培训、安全检查、事故处理等。说明：安全生产记录应完整、真实，并定期向甲方报告。6.文明施工记录详细要求：记录施工现场文明施工情况，包括现场环境、人员管理、施工秩序等。说明：文明施工记录应完整、真实，并定期向甲方报告。7.质量检测报告详细要求：记录制冷系统设备、材料的质量检测报告，确保质量符合要求。说明：质量检测报告应由具有资质的检测机构出具。8.付款凭证详细要求：记录所有付款交易的凭证，包括发票、收据等。说明：付款凭证应完整、真实，并作为财务报销的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按时完成施工任务；1.2乙方未按约定质量完成施工；1.3乙方未按约定履行保修义务；1.4甲方未按时支付款项；1.5第三方未按约定履行职责；1.6甲乙双方未按约定履行合同解除程序。2.责任认定标准2.1乙方未按时完成施工任务的，每延误一天，向甲方支付合同总价千分之二的违约金；2.2乙方未按约定质量完成施工的，甲方有权要求乙方返工，并承担相应费用；2.3乙方未按约定履行保修义务的，乙方承担维修费用；2.4甲方未按时支付款项的，每延误一天，向乙方支付合同总价千分之二的违约金；2.5第三方未按约定履行职责的，第三方承担相应的法律责任；2.6甲乙双方未按约定履行合同解除程序的，双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。3.违约示例说明3.1乙方未按时完成施工任务，延误工期10天，应向甲方支付违约金人民币10000元；3.2乙方安装的制冷机组存在质量问题，甲方要求返工，乙方应承担返工费用人民币5000元；3.3甲方未按时支付进度款，延误10天，应向乙方支付违约金人民币10000元。全文完。2024安装施工合同协议书——数据中心制冷系统版1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期1.5合同签订地点1.6合同有效期1.7合同签订背景1.8合同签订目的1.9合同签订原则1.10合同签订依据1.11合同签订依据文件1.12合同签订依据文件清单1.13合同签订依据文件附件1.14合同签订依据文件修订2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目投资2.6项目资金来源2.7项目进度2.8项目质量要求2.9项目安全要求2.10项目环境保护要求2.11项目合同总价2.12项目合同支付方式2.13项目合同付款节点2.14项目合同付款比例2.15项目合同违约责任3.项目设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计要求3.4设计内容3.5设计阶段3.6设计变更3.7设计审核3.8设计交底3.9设计图纸3.10设计文件3.11设计文件清单3.12设计文件附件3.13设计文件修订3.14设计费用3.15设计费用支付3.16设计费用变更4.项目施工4.1施工依据4.2施工标准4.3施工要求4.4施工内容4.5施工阶段4.6施工变更4.7施工审核4.8施工交底4.9施工图纸4.10施工文件4.11施工文件清单4.12施工文件附件4.13施工文件修订4.14施工进度4.15施工质量4.16施工安全4.17施工环境保护4.18施工合同总价4.19施工合同支付方式4.20施工合同付款节点4.21施工合同付款比例4.22施工合同违约责任5.项目验收5.1验收依据5.2验收标准5.3验收要求5.4验收内容5.5验收阶段5.6验收变更5.7验收审核5.8验收交底5.9验收报告5.10验收文件5.11验收文件清单5.12验收文件附件5.13验收文件修订5.14验收费用5.15验收费用支付5.16验收费用变更5.17验收合同违约责任6.项目保修6.1保修期限6.2保修范围6.3保修责任6.4保修费用6.5保修费用支付6.6保修合同违约责任7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更内容7.4变更文件7.5变更文件清单7.6变更文件附件7.7变更文件修订7.8变更合同违约责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除内容8.4解除文件8.5解除文件清单8.6解除文件附件8.7解除文件修订8.8解除合同违约责任9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用9.5争议解决期限9.6争议解决合同违约责任10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止内容10.4终止文件10.5终止文件清单10.6终止文件附件10.7终止文件修订10.8终止合同违约责任11.合同附件11.1附件一：合同签订依据文件11.2附件二：合同变更文件11.3附件三：合同解除文件11.4附件四：合同争议解决文件11.5附件五：合同终止文件11.6附件六：合同附件清单11.7附件七：合同附件附件11.8附件八：合同附件修订12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点12.4合同生效文件12.5合同生效文件清单12.6合同生效文件附件12.7合同生效文件修订12.8合同生效合同违约责任13.合同备案13.1备案机构13.2备案时间13.3备案地点13.4备案文件13.5备案文件清单13.6备案文件附件13.7备案文件修订13.8备案合同违约责任14.其他约定14.1合同签署14.2合同修订14.3合同解释14.4合同通知14.5合同保密14.6合同解除通知14.7合同终止通知14.8合同争议解决通知14.9合同备案通知14.10合同附件通知14.11合同签署通知14.12合同修订通知14.13合同解释通知14.14合同通知附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：制冷设备安装有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2024年5月15日1.5合同签订地点北京市朝阳区1.6合同有效期自2024年5月15日至2026年5月14日1.7合同签订背景鉴于甲方数据中心需要建设制冷系统，乙方具备相关安装资质和经验，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。1.8合同签订目的为确保数据中心制冷系统的安装质量、进度和安全性，双方特签订本合同。1.9合同签订原则本合同签订遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.10合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规签订。1.11合同签订依据文件《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《数据中心制冷系统设计规范》《数据中心制冷系统施工及验收规范》1.12合同签订依据文件清单1.中华人民共和国合同法2.中华人民共和国建筑法3.数据中心制冷系统设计规范4.数据中心制冷系统施工及验收规范1.13合同签订依据文件附件无1.14合同签订依据文件修订无2.项目概况2.1项目名称数据中心制冷系统安装工程2.2项目地点北京市朝阳区数据中心2.3项目规模总面积为10000平方米2.4项目性质数据中心制冷系统安装工程2.5项目投资合同总价为人民币200万元整2.6项目资金来源甲方自筹2.7项目进度自合同签订之日起，乙方应在6个月内完成制冷系统的安装工作。2.8项目质量要求制冷系统安装质量应符合《数据中心制冷系统施工及验收规范》的要求。2.9项目安全要求制冷系统安装过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。2.10项目环境保护要求制冷系统安装过程中应采取措施，减少对环境的影响。2.11项目合同总价人民币200万元整2.12项目合同支付方式按工程进度分阶段支付，具体支付比例及节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付人民币10万元；进度款：每月支付人民币20万元，直至工程完成；验收款：工程验收合格后10个工作日内支付人民币70万元；保修金：工程验收合格后支付人民币10万元，保修期满后无质量问题退还。2.13项目合同付款节点预付款：合同签订后5个工作日内；进度款：每月支付；验收款：工程验收合格后；保修金：工程验收合格后。2.14项目合同付款比例预付款：10%；进度款：20%；验收款：70%；保修金：10%。2.15项目合同违约责任若乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工程总价款的1%。3.项目设计3.1设计依据《数据中心制冷系统设计规范》3.2设计标准符合国家标准和相关行业规范3.3设计要求制冷系统设计应满足数据中心制冷需求，保证系统稳定、高效、安全运行。3.4设计内容制冷系统设计包括但不限于制冷机组、冷却塔、水泵、管道、阀门、控制系统等。3.5设计阶段设计阶段分为初步设计、施工图设计、施工图会审、施工图修改等。3.6设计变更设计变更需经双方协商一致，并签订设计变更协议。3.7设计审核设计文件需经甲方审核，审核通过后方可进行施工。3.8设计交底设计交底需在施工前完成，由设计单位向施工方进行设计交底。3.9设计图纸设计图纸应符合国家标准和行业规范，包括但不限于制冷系统原理图、平面图、系统图等。3.10设计文件设计文件包括但不限于设计说明书、设计图纸、设计计算书等。3.11设计文件清单1.设计说明书2.设计图纸3.设计计算书3.12设计文件附件无3.13设计文件修订无4.项目施工4.1施工依据《数据中心制冷系统施工及验收规范》4.2施工标准符合国家标准和相关行业规范4.3施工要求施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。4.4施工内容制冷系统安装施工，包括但不限于制冷机组、冷却塔、水泵、管道、阀门、控制系统等。4.5施工阶段施工阶段分为施工准备、施工实施、施工验收等。4.6施工变更施工变更需经双方协商一致，并签订施工变更协议。4.7施工审核施工过程需经甲方审核，审核通过后方可继续施工。4.8施工交底施工交底需在施工前完成，由施工单位向施工方进行施工交底。4.9施工图纸施工图纸应符合国家标准和行业规范，包括但不限于施工图、安装图、节点图等。4.10施工文件施工文件包括但不限于施工组织设计、施工方案、施工记录、验收记录等。4.11施工文件清单1.施工组织设计2.施工方案3.施工记录4.验收记录4.12施工文件附件无4.13施工文件修订无4.14施工进度自合同签订之日起，乙方应在6个月内完成制冷系统的安装工作。4.15施工质量制冷系统安装质量应符合《数据中心制冷系统施工及验收规范》的要求。4.16施工安全施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。4.17施工环境保护施工过程中应采取措施，减少对环境的影响。4.18施工合同总价人民币200万元整4.19施工合同支付方式按工程进度分阶段支付，具体支付比例及节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付人民币10万元；进度款：每月支付人民币20万元，直至工程完成；验收款：工程验收合格后10个工作日内支付人民币70万元；保修金：工程验收合格后支付人民币10万元，保修期满后无质量问题退还。4.20施工合同付款节点预付款：合同签订后5个工作日内；进度款：每月支付；验收款：工程验收合格后；保修金：工程验收合格后。4.21施工合同违约责任若乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工程总价款的1%。5.项目验收5.1验收依据《数据中心制冷系统施工及验收规范》5.2验收标准制冷系统安装质量应符合《数据中心制冷系统施工及验收规范》的要求。5.3验收要求验收过程应严格按照验收规范进行，确保制冷系统安装质量。5.4验收内容制冷系统安装质量、功能、性能等。5.5验收阶段验收阶段分为预验收、初验收、终验收等。5.6验收变更验收过程中如发现质量问题，需经双方协商一致，并签订验收变更协议。5.7验收审核验收过程需经甲方审核，审核通过后方可进行下一阶段验收。5.8验收交底验收交底需在验收前完成，由验收方向施工方进行验收交底。5.9验收报告验收报告应包括验收内容、验收结论、验收时间、验收人员等信息。5.10验收文件验收文件包括但不限于验收报告、验收记录、验收照片等。5.11验收文件清单1.验收报告2.验收记录3.验收照片5.12验收文件附件无5.13验收文件修订无5.14验收费用验收费用由甲方承担。5.15验收费用支付验收费用在验收合格后支付。5.16验收费用变更无5.17验收合同违约责任若乙方未按时完成工程，导致验收不合格，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工程总价款的1%。8.项目保修8.1保修期限自制冷系统验收合格之日起，提供2年保修服务。8.2保修范围在保修期内，因乙方施工、设计原因造成的制冷系统损坏，乙方负责免费维修或更换。8.3保修责任乙方应确保制冷系统在保修期内正常运行，对因乙方责任导致的故障，乙方应立即响应，提供维修服务。8.4保修费用保修期内发生的维修费用由乙方承担。8.5保修费用支付保修费用在保修期内发生时，由乙方直接承担。8.6保修合同违约责任若乙方未能履行保修责任，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。9.合同变更9.1变更条件任何一方在合同履行过程中，如遇不可抗力或合同内容需要调整等情况，均可提出变更。9.2变更程序变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3变更内容变更内容应包括但不限于工程范围、工程量、工程价款、工期、质量标准等。9.4变更文件变更文件包括但不限于变更协议、变更通知等。9.5变更文件清单1.变更协议2.变更通知9.6变更文件附件无9.7变更文件修订无9.8变更合同违约责任若因变更导致合同履行出现延误或成本增加，双方应根据实际情况协商解决，若协商不成，可按合同约定或相关法律法规处理。10.合同解除10.1解除条件一方违约，经另一方催告后仍未纠正；发生不可抗力事件，导致合同无法履行；合同目的无法实现。10.2解除程序解除合同需以书面形式通知对方，并说明解除原因。10.3解除内容解除内容应包括但不限于合同权利义务的终止、违约责任的承担等。10.4解除文件解除文件包括但不限于解除协议、解除通知等。10.5解除文件清单1.解除协议2.解除通知10.6解除文件附件无10.7解除文件修订无10.8解除合同违约责任因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。11.合同争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。11.3争议解决程序仲裁程序按仲裁委员会的仲裁规则进行。11.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。11.5争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内。11.6争议解决合同违约责任若一方未按约定参与争议解决，另一方有权向法院提起诉讼。12.合同终止12.1终止条件合同履行完毕或因合同解除、终止等情况导致合同目的无法实现时，合同终止。12.2终止程序合同终止需以书面形式通知对方，并说明终止原因。12.3终止内容终止内容应包括但不限于合同权利义务的终止、违约责任的承担等。12.4终止文件终止文件包括但不限于终止协议、终止通知等。12.5终止文件清单1.终止协议2.终止通知12.6终止文件附件无12.7终止文件修订无13.合同附件13.1附件一：合同签订依据文件1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《数据中心制冷系统设计规范》4.《数据中心制冷系统施工及验收规范》13.2附件二：合同变更文件无13.3附件三：合同解除文件无13.4附件四：合同争议解决文件无13.5附件五：合同终止文件无13.6附件六：合同附件清单1.附件一：合同签订依据文件2.附件二：合同变更文件3.附件三：合同解除文件4.附件四：合同争议解决文件5.附件五：合同终止文件13.7附件七：合同附件附件无13.8附件八：合同附件修订无14.其他约定14.1合同签署本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同修订本合同如有修订，应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。14.3合同解释本合同条款如有歧义，应按双方协商一致的原则进行解释。14.4合同通知双方的通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.5合同保密双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.6合同解除通知合同解除通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.7合同终止通知合同终止通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.8合同争议解决通知合同争议解决通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.9合同备案通知合同备案通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.10合同附件通知合同附件通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.11合同签署通知合同签署通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.12合同修订通知合同修订通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.13合同解释通知合同解释通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.14合同通知附件无第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除合同双方外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、质量检测、安全评估、合同纠纷调解等。15.3第三方介入方式直接委托：合同双方共同委托第三方提供服务；单独委托：合同一方委托第三方提供服务，另一方认可；法院或仲裁机构指定：在合同争议解决过程中，由法院或仲裁机构指定第三方介入。16.第三方责任16.1责任限额第三方在介入本合同时，其责任限额应明确约定，具体如下：第三方因自身原因造成合同履行障碍或损害，应承担相应的赔偿责任，但赔偿总额不超过合同总价的10%；第三方因故意或重大过失造成合同履行障碍或损害，应承担全部赔偿责任。16.2责任免除因不可抗力导致合同履行障碍；因合同双方未履行合同义务导致合同履行障碍；因合同双方未提供准确、完整的信息导致第三方判断失误。17.第三方权利收取合同约定的服务费用；要求合同双方提供必要的信息和资料；要求合同双方配合其履行职责。严格遵守合同约定和法律法规；独立、公正、客观地履行职责；对合同双方的信息保密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1合同双方与第三方的关系合同双方与第三方之间的关系是独立的，第三方不参与合同双方的权利义务关系。18.2第三方与合同双方的责任划分第三方对合同双方的责任仅限于其提供服务的范围，对合同双方的其他责任不承担。18.3第三方对合同双方的约束力第三方在介入本合同时，其行为对合同双方不具有约束力，合同双方的权利义务关系仍以本合同为准。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入后的合同变更合同双方在第三方介入后，如需对合同进行变更，应协商一致，并以书面形式通知第三方。19.2第三方介入后的合同解除合同双方在第三方介入后，如需解除合同，应协商一致，并以书面形式通知第三方，同时终止第三方的介入。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入后的争议解决合同双方在第三方介入后发生争议，应通过协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。20.2第三方介入后的争议解决程序第三方介入后的争议解决程序按仲裁委员会的仲裁规则进行。20.3第三方介入后的争议解决费用第三方介入后的争议解决费用由败诉方承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订依据文件详细要求：包括但不限于相关法律法规、行业标准、设计规范、施工规范等。说明：本附件作为合同签订的依据，用于明确合同双方的权利义务及合同执行的标准。2.附件二：合同变更文件详细要求：包括但不限于变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：本附件用于记录合同履行过程中发生的变更，确保变更的合法性和有效性。3.附件三：合同解除文件详细要求：包括但不限于解除原因、解除内容、解除后的权利义务处理等。说明：本附件用于记录合同解除的原因和后果，明确合同双方在解除后的责任和义务。4.附件四：合同争议解决文件详细要求：包括但不限于争议内容、争议解决方式、争议解决结果等。说明：本附件用于记录合同履行过程中发生的争议及其解决过程，确保争议得到妥善处理。5.附件五：合同终止文件详细要求：包括但不限于终止原因、终止内容、终止后的权利义务处理等。说明：本附件用于记录合同终止的原因和后果，明确合同双方在终止后的责任和义务。6.附件六：合同附件清单详细要求：包括但不限于所有附件的名称、编号、页码等信息。说明：本附件用于汇总所有合同附件，方便合同双方查阅和管理。7.附件七：合同附件附件详细要求：包括但不限于合同附件中涉及的具体文件、图纸、照片等。说明：本附件用于补充合同附件中的具体内容，确保合同附件的完整性。8.附件八：合同附件修订详细要求：包括但不限于修订原因、修订内容、修订后的附件等。说明：本附件用于记录合同附件的修订过程，确保合同附件的准确性和及时性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时完成工程；违约方未达到合同约定的质量标准；违约方未按时支付款项；违约方泄露合同机密；违约方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响程度及合同约定承担相应责任。3.违约责任示例说明：违约方未按时完成工程：违约方应向守约方支付违约金，违约金为每日工程总价款的1%。违约方未达到合同约定的质量标准：违约方应无条件返工，并承担返工所需的费用。违约方未按时支付款项：违约方应向守约方支付逾期付款的利息，利率为中国人民银行同期贷款利率。违约方泄露合同机密：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。违约方违反合同约定的其他行为：违约方应根据违约行为的具体情况，承担相应的法律责任。全文完。2024安装施工合同协议书——数据中心制冷系统版2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称1.1.2甲方地址1.1.3甲方联系人1.1.4甲方联系电话1.2合同乙方1.2.1乙方名称1.2.2乙方地址1.2.3乙方联系人1.2.4乙方联系电话2.合同标的2.1制冷系统名称2.2制冷系统型号2.3制冷系统数量2.4制冷系统技术参数3.合同工期3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3工期延误责任4.施工内容4.1设备安装4.2系统调试4.3系统验收5.施工质量要求5.1设备质量标准5.2施工质量标准5.3质量检验与验收6.施工进度6.1施工阶段划分6.2各阶段进度要求6.3进度调整及责任7.付款方式7.1预付款比例及时间7.2进度款支付方式及时间7.3验收合格后付款比例及时间7.4保修金比例及时间8.风险承担8.1施工风险8.2不可抗力因素8.3风险责任划分9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿计算方法11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：数据中心有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138000000001.2合同乙方1.2.1乙方名称：制冷设备有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139000000002.合同标的2.1制冷系统名称：数据中心精密空调系统2.2制冷系统型号：型号精密空调2.3制冷系统数量：100套2.4制冷系统技术参数：制冷量10000W，蒸发温度7℃，冷凝温度45℃，冷却水温度32℃3.合同工期3.1施工开始时间：2024年1月1日3.2施工结束时间：2024年3月31日3.3工期延误责任：若乙方未按约定时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。4.施工内容4.1设备安装：包括制冷设备的运输、卸货、安装、调试等工作4.2系统调试：确保制冷系统在规定条件下运行稳定，性能达到设计要求4.3系统验收：甲方对制冷系统进行验收，验收合格后方可投入使用5.施工质量要求5.1设备质量标准：符合国家相关质量标准，设备必须取得相关认证5.2施工质量标准：按照国家相关施工规范和标准执行，确保工程质量5.3质量检验与验收：施工过程中，乙方应进行自检，甲方进行抽检，验收合格后方可进行下一阶段的施工6.施工进度6.1施工阶段划分：分为设备安装阶段、系统调试阶段、系统验收阶段6.2各阶段进度要求：设备安装阶段应在合同工期开始后20天内完成，系统调试阶段应在设备安装完成后10天内完成，系统验收阶段应在调试完成后5天内完成6.3进度调整及责任：如遇不可抗力因素导致进度延误，双方应协商调整进度，延误责任由双方根据实际情况分担7.付款方式7.1预付款比例及时间：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款7.2进度款支付方式及时间：设备安装完成后，甲方支付合同总价款的40%7.3验收合格后付款比例及时间：系统验收合格后，甲方支付合同总价款的25%7.4保修金比例及时间：合同履行完毕后，甲方在保修期内支付合同总价款的5%作为保修金8.风险承担8.1施工风险：乙方承担因施工技术、材料、施工方法等引起的风险8.2不可抗力因素：如地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致施工延误或损失，双方互不承担责任，但应尽快协商解决方案8.3风险责任划分：对于施工过程中因乙方原因导致的任何损失或损害，乙方应承担全部责任；对于不可抗力因素导致的损失或损害，双方按实际损失分担责任9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构：如需仲裁，双方应选择仲裁委员会作为争议解决机构9.3争议解决期限：争议发生后，双方应在30日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向约定的争议解决机构提起仲裁或诉讼10.违约责任10.1违约情形：包括未按约定时间完成施工、施工质量不合格、逾期付款、泄露商业秘密等10.2违约责任承担方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等10.3违约赔偿计算方法：违约赔偿金额根据实际损失、合同约定及法律法规进行计算11.保密条款11.1保密内容：包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年11.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.合同解除12.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力、双方协商一致等12.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后解除合同12.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定履行各自义务，并处理善后事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件：包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法律、法规规定的其他情形13.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜，包括但不限于设备拆除、资料归档等14.其他14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同未尽事宜，参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，因合同履行需要而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计方、监理方、检测机构、咨询顾问、中介方等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同项下的工作按照预定标准完成，提高工作效率，保障工程质量，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式：第三方的介入应通过书面协议或合同附件的方式进行明确，包括介入范围、职责、权利和义务等。16.第三方职责16.1设计方：负责提供符合合同要求的设计文件，并对设计文件的真实性和合理性负责。16.2监理方：负责监督施工过程，确保施工质量符合设计要求和国家标准。16.3检测机构：负责对施工过程中的材料、设备进行检测，确保其符合合同要求。16.4咨询顾问：提供专业意见，协助解决合同履行中的技