版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度煤矿矿井建设与通风合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址及联系方式2.合同标的2.1矿井建设规模及内容2.2通风系统设计及技术参数2.3工程质量及安全标准3.合同工期及进度安排3.1矿井建设工期3.2通风系统安装及调试工期3.3进度款支付节点4.工程设计及施工图纸4.1设计文件提供要求4.2施工图纸审查及修改4.3设计变更及费用调整5.工程施工5.1施工组织设计及方案5.2施工现场管理要求5.3施工安全及环保措施6.材料设备供应6.1材料设备清单及要求6.2材料设备供应进度6.3材料设备检验及验收7.工程款支付及结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款结算及最终支付8.工程验收8.1验收程序及标准8.2验收报告及备案8.3验收不合格的处理9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约金及赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.附件及补充协议13.1附件清单13.2补充协议的签订及生效14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称矿方:煤矿有限公司乙方:建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人矿方:乙方:1.3合同双方地址及联系方式矿方:省市区路号电话:乙方:省市区路号电话:2.合同标的2.1矿井建设规模及内容矿井建设规模:年产原煤万吨建设内容:矿井主井、副井、通风系统、排水系统、供电系统等2.2通风系统设计及技术参数设计风量:m³/min设计风速:m/s通风方式:中央并列式通风2.3工程质量及安全标准工程质量:达到国家一级煤矿矿井建设质量标准安全标准:符合国家安全生产法规及行业标准3.合同工期及进度安排3.1矿井建设工期矿井建设总工期:个月3.2通风系统安装及调试工期通风系统安装工期:个月调试工期:个月3.3进度款支付节点第一个月:支付合同总价款的10%第二个月:支付合同总价款的20%第三个月:支付合同总价款的30%以此类推,直至工程完工4.工程设计及施工图纸4.1设计文件提供要求乙方应按照甲方要求,在合同签订后天内完成矿井建设及通风系统的设计文件4.2施工图纸审查及修改甲方应在收到施工图纸后天内完成审查,提出修改意见4.3设计变更及费用调整任何设计变更均需经双方协商一致,并按实际发生费用进行调整5.工程施工5.1施工组织设计及方案乙方应制定详细的施工组织设计及方案,经甲方审核批准后执行5.2施工现场管理要求乙方应建立健全施工现场管理制度,确保工程质量、安全及环保5.3施工安全及环保措施乙方应严格执行国家及地方有关安全、环保法规,确保施工安全及环保6.材料设备供应6.1材料设备清单及要求乙方应按照合同要求,提供合格的材料设备清单及质量保证资料6.2材料设备供应进度材料设备供应进度应与工程施工进度相匹配6.3材料设备检验及验收材料设备到货后,双方应共同进行检验,并做好验收记录8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点按合同工期进度安排执行8.2工程款支付进度每完成一个支付节点,乙方应在甲方确认工程量及质量后天内提交付款申请,甲方在收到申请后天内完成支付8.3工程款结算及最终支付工程完工后,双方应共同进行工程结算,确认最终工程款金额,并在天内完成最终支付9.工程验收9.1验收程序及标准工程验收分为初验和终验,初验由乙方自行组织,终验由双方共同组织,验收标准应符合国家及行业相关规范9.2验收报告及备案验收完成后,乙方应提交验收报告,并配合甲方进行备案手续9.3验收不合格的处理若验收不合格,乙方应在接到不合格通知后天内进行整改,直至合格10.违约责任10.1违约行为及认定违约行为包括但不限于:工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不及时等违约认定由双方共同确定10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等10.3违约金及赔偿标准违约金按合同总价款的%计算,赔偿损失根据实际损失确定11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议应通过友好协商解决,协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构仲裁委员会11.3争议解决程序争议双方应按照仲裁规则提交仲裁申请,仲裁委员会将依法进行审理12.合同解除12.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等12.2合同解除程序解除合同应书面通知对方,并经双方协商一致12.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理已完成的工程、材料设备及款项结算等事宜13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效13.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致解除合同13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余的工程、材料设备及款项结算等事宜14.附件及补充协议14.1附件清单1.合同双方营业执照复印件2.矿井建设及通风系统设计文件3.施工组织设计及方案4.材料设备清单及质量保证资料5.其他双方认为必要的文件14.2补充协议的签订及生效任何补充协议均应经双方协商一致,并作为合同附件生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念第三方是指在本合同履行过程中,因特定目的或服务需要,由甲乙双方共同认可或指定的独立实体或个人,包括但不限于监理方、评估方、鉴定方、咨询方、保险代理方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、公正和透明,确保工程质量、进度和安全,以及处理合同履行中的争议和纠纷。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订专门的第三方服务协议。16.2第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任其提供的服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额第三方在提供服务过程中,因自身原因导致的服务缺陷或失误,其责任限额应在其服务协议中明确规定。17.2第三方责任免除因不可抗力、甲方或乙方的原因导致的服务缺陷或失误,第三方不承担责任。18.第三方权利18.1第三方权利第三方有权根据服务协议要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成其服务任务。第三方有权根据实际情况调整服务内容和方式,但需经甲乙双方同意。19.第三方义务19.1第三方义务第三方应按照服务协议的约定,按时、保质完成服务任务。第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供真实、准确的服务报告,并接受甲方的监督和检查。20.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成工程建设和通风系统的安装调试,确保工程质量和进度。20.3第三方与其他第三方的关系若有多个第三方介入同一合同,各方应保持沟通和协作,避免冲突和重复工作。21.第三方介入的流程21.1第三方介入流程1.甲乙双方确定第三方介入的必要性和服务内容。2.双方协商并签订第三方服务协议。3.第三方根据协议开始提供服务。4.第三方完成服务任务后,甲乙双方共同对服务结果进行验收。5.验收合格后,第三方按照协议要求提交服务报告和结算。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决若第三方在提供服务过程中与甲乙双方发生争议,应通过协商解决。若协商不成,争议可提交合同约定的争议解决机构或方式。23.第三方介入的终止23.1第三方介入终止第三方服务协议到期或双方协商一致终止时,第三方应完成剩余服务任务,并提交最终报告。双方应按照协议约定处理剩余事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照复印件详细要求:提供加盖公章的营业执照正副本复印件,确保信息真实有效。说明:用于证明合同双方具备合法的法人资格。2.矿井建设及通风系统设计文件详细要求:包括矿井建设总体设计、通风系统设计、安全设计等文件,需符合国家及行业标准。说明:用于指导矿井建设和通风系统的建设与安装。3.施工组织设计及方案详细要求:包括施工进度计划、施工方法、施工安全措施等,需经甲方审核批准。说明:用于确保施工过程的有序、安全和高效。4.材料设备清单及质量保证资料详细要求:提供材料设备清单,包括名称、规格、型号、数量、产地等,并附上相应的质量保证资料。说明:用于确保材料设备的质量符合合同要求。5.施工现场管理规章制度详细要求:包括施工现场安全、环保、文明施工等规章制度,需符合国家及行业标准。说明:用于规范施工现场的管理,保障施工安全。6.施工进度报告说明:用于跟踪工程进度,及时发现并解决问题。7.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:用于确认工程是否符合合同要求,确保工程质量。8.工程结算报告详细要求:包括工程量清单、工程款支付情况、结算金额等。说明:用于确定最终工程款金额,确保款项结算准确。9.争议解决协议详细要求:双方在发生争议时,需按照协议约定进行解决。说明:用于明确争议解决程序和方式,保障双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工期延误:未按合同约定完成工程或达到验收标准。工程质量不合格:工程不符合国家及行业标准,存在安全隐患。材料设备供应不及时:未按合同约定时间提供材料设备。违反施工现场管理规章制度:造成安全事故或环境污染。2.责任认定标准工期延误:按合同约定支付违约金,违约金比例根据延误天数和合同总价计算。工程质量不合格:乙方负责返工、修复,直至达到验收标准,并承担由此产生的费用。材料设备供应不及时:按合同约定支付违约金,违约金比例根据延误天数和合同总价计算。违反施工现场管理规章制度:承担由此造成的一切责任,包括但不限于赔偿损失、承担罚款等。简要示例说明:若乙方未在合同约定的时间内完成矿井建设,造成工期延误,则乙方应按合同约定的违约金比例支付违约金。若乙方提供的通风系统设备不符合国家及行业标准,造成安全隐患,则乙方应负责返工、修复,并承担由此产生的费用。若乙方未在合同约定的时间内提供所需材料设备,造成工程进度延误,则乙方应按合同约定的违约金比例支付违约金。全文完。2024年度煤矿矿井建设与通风合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方法人名称及注册地址1.2.甲方法定代表人及联系方式1.3.乙方法人名称及注册地址1.4.乙方法定代表人及联系方式2.合同标的及范围2.1.煤矿矿井建设2.2.通风工程2.3.合同期限3.工程进度及验收3.1.工程进度安排3.2.验收标准及程序3.3.验收报告及备案4.工程质量保证4.1.质量标准4.2.质量保证期限4.3.质量保证责任5.工程款项支付5.1.款项支付方式5.2.款项支付时间5.3.款项支付比例6.风险承担与保险6.1.风险承担原则6.2.保险种类及范围6.3.保险责任及赔偿7.违约责任7.1.违约情形及认定7.2.违约责任承担7.3.违约赔偿标准8.争议解决8.1.争议解决方式8.2.争议解决机构8.3.争议解决程序9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件9.3.合同解除或终止程序10.合同生效与备案10.1.合同生效条件10.2.合同备案手续10.3.合同备案期限11.合同附件及补充协议11.1.合同附件清单11.2.补充协议签订程序11.3.补充协议效力12.合同变更与解除12.1.合同变更条件12.2.合同解除条件12.3.合同变更或解除程序13.其他约定事项13.1.知识产权保护13.2.保密条款13.3.法律适用及争议解决14.合同签署及生效日期14.1.合同签署日期14.2.合同生效日期14.3.合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方法人名称:煤矿有限公司1.2.甲方法人注册地址:省市县路号1.3.甲方法定代表人:1.5.乙方法人名称:建设有限公司1.6.乙方法人注册地址:省市区路号1.7.乙方法定代表人:2.合同标的及范围2.1.本合同标的为煤矿矿井建设及通风工程。2.2.矿井建设包括但不限于井筒、井底车场、采区等工程。2.3.通风工程包括但不限于通风系统设计、安装、调试及维护等。2.4.合同范围明确界定为上述工程的建设与实施。3.工程进度及验收3.1.工程进度安排:根据工程实际情况,双方协商确定分阶段进度计划。3.2.验收标准及程序:按照国家相关行业标准和规范执行,由双方共同组织验收。3.3.验收报告及备案:验收合格后,双方共同编制验收报告并报送相关部门备案。4.工程质量保证4.1.质量标准:执行国家及行业相关标准,确保工程质量达到设计要求。4.2.质量保证期限:自竣工验收合格之日起计算,有效期为五年。4.3.质量保证责任:如因施工质量问题导致工程损坏,乙方负责修复,并承担相应责任。5.工程款项支付5.1.款项支付方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例和方式双方协商确定。5.2.款项支付时间:每个支付节点前5个工作日内,甲方向乙方支付相应款项。5.3.款项支付比例:根据工程进度,双方协商确定每个支付节点的款项比例。6.风险承担与保险6.1.风险承担原则:双方按照公平、合理、自愿的原则承担风险。6.2.保险种类及范围:工程意外险、责任险、财产险等,具体种类及范围双方协商确定。6.3.保险责任及赔偿:保险公司按照保险合同约定承担相应责任,赔偿损失。7.违约责任7.1.违约情形及认定:包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、未按规定支付款项等。7.2.违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3.违约赔偿标准:根据违约情况及损失程度,双方协商确定赔偿标准。8.争议解决8.1.争议解决方式:本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交合同履行地人民法院诉讼解决。8.2.争议解决机构:双方应通过友好协商解决争议,协商期间不影响合同的履行。8.3.争议解决程序:如协商无果,任何一方均有权将争议提交至合同履行地人民法院,按照法定程序进行诉讼。9.合同解除与终止9.1.合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行;一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行;双方协商一致解除合同。9.2.合同终止条件:合同履行完毕;合同解除;法律法规规定的其他终止情形。9.3.合同解除或终止程序:合同解除或终止前,双方应就后续事宜进行协商,并签订相应的协议或补充协议。10.合同生效与备案10.1.合同生效条件:本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2.合同备案手续:合同生效后,双方应及时办理合同备案手续。10.3.合同备案期限:合同备案手续应在合同生效之日起30个工作日内完成。11.合同附件及补充协议11.1.合同附件清单:合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。11.2.补充协议签订程序:如需签订补充协议,双方应协商一致,并以书面形式签订。11.3.补充协议效力:补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同变更与解除12.1.合同变更条件:合同内容确需变更,双方协商一致。12.2.合同解除条件:合同变更后的内容不符合法律法规或双方利益,导致合同无法履行。12.3.合同变更或解除程序:合同变更或解除前,双方应就变更或解除的内容进行协商,并签订相应的协议或补充协议。13.其他约定事项13.1.知识产权保护:双方应遵守国家知识产权法律法规,不得侵犯对方知识产权。13.2.保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3.法律适用及争议解决:本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,提交合同履行地人民法院诉讼解决。14.合同签署及生效日期14.1.合同签署日期:本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。14.2.合同生效日期:同合同签署日期。14.3.合同生效条件:合同签署后,双方应按照合同约定履行各自义务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义:本合同所称第三方,是指除合同双方之外的任何自然人和法人,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、金融机构、保险机构等。15.2.第三方介入目的:第三方介入旨在保证工程项目的顺利进行,提高工程质量和效率,降低风险,保障合同双方的合法权益。15.3.第三方介入方式:第三方介入可以通过监理、咨询、评估、融资、保险等方式实现。16.第三方介入程序16.1.第三方选择:甲乙双方应共同协商选择第三方,并签订相关协议。16.2.第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书和业务能力,能够独立承担相应的责任。16.3.第三方职责:第三方应按照合同约定和相关规定,履行相应的职责。17.第三方责任限额17.1.第三方责任范围:第三方在履行合同过程中产生的法律责任,由第三方自行承担。17.2.第三方责任限额:第三方对合同双方或工程项目的赔偿责任,不得超过其与甲乙双方签订的协议中约定的责任限额。17.3.超额责任承担:如第三方责任超过约定限额,超出部分由合同双方按照各自过错比例分担。18.第三方介入费用的承担18.1.第三方介入费用:第三方介入产生的费用,包括但不限于咨询费、监理费、评估费、融资费、保险费等,由甲乙双方按照合同约定承担。18.2.费用支付方式:第三方介入费用的支付方式、支付时间及支付比例,由甲乙双方在合同中明确约定。18.3.费用变更:如因工程变更等原因导致第三方介入费用发生变化的,双方应重新协商并签订补充协议。19.第三方介入对合同履行的影响19.1.工程进度调整:第三方介入可能对工程进度产生影响,甲乙双方应就工程进度调整达成一致,并通知合同双方。19.2.工程质量保证:第三方介入应确保工程质量符合合同约定和国家标准。19.3.风险管理:第三方介入应协助甲乙双方进行风险管理,降低工程风险。20.第三方介入争议解决20.1.第三方介入争议:如第三方介入过程中出现争议,甲乙双方应通过友好协商解决。20.2.争议解决程序:协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同履行地人民法院诉讼解决。20.3.争议解决费用:第三方介入争议产生的费用,由责任方承担。21.第三方变更或退出21.1.第三方变更:如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。21.2.第三方退出:第三方因故退出合同,甲乙双方应协商确定退出方案,并签订补充协议。22.第三方介入的特别约定22.1.监理单位:监理单位应按照国家相关法律法规和合同约定,对工程实施全过程监理。22.2.设计单位:设计单位应按照合同约定提供设计文件,并对设计文件的质量负责。22.3.施工单位:施工单位应按照合同约定和设计文件要求,进行施工。22.4.材料供应商:材料供应商应按照合同约定提供合格的材料,并对材料质量负责。22.5.金融机构:金融机构应按照合同约定提供融资服务,并对融资风险负责。22.6.保险机构:保险机构应按照合同约定提供保险服务,并对保险责任负责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包括矿井平面布置图、剖面图、通风系统图、电气线路图等,以及国家及行业相关技术规范。说明:工程图纸及技术规范是工程建设的依据,应确保准确无误。2.合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章页、法定代表人身份证明等。说明:合同签订文件是合同的组成部分,具有法律效力。3.工程进度报告详细要求:包括工程进度表、照片、验收记录等。说明:工程进度报告用于记录工程进展情况,便于双方监督和管理。4.工程质量验收报告详细要求:包括验收记录、检测报告、验收结论等。说明:工程质量验收报告用于证明工程质量符合要求。5.工程款项支付凭证详细要求:包括银行转账记录、支票、汇款单等。说明:工程款项支付凭证用于证明款项已支付。6.保险单及理赔文件详细要求:包括保险单、理赔申请书、理赔报告等。说明:保险单及理赔文件用于证明保险责任及理赔情况。7.争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、法院判决书、仲裁裁决书等。说明:争议解决文件用于证明争议解决结果。8.其他相关文件详细要求:包括政府批文、许可证、资质证书等。说明:其他相关文件根据工程实际情况,可能涉及到的其他证明材料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求:包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、未按规定支付款项等。说明:违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务。2.违约责任认定标准详细要求:根据违约行为的严重程度、影响范围、损失金额等因素进行认定。说明:违约责任认定标准应公平、合理,有利于保护合同双方的合法权益。3.违约责任认定示例示例1:乙方未按时完成工程,导致甲方工期延误,乙方应承担工期延误责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例2:乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例3:甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。2024年度煤矿矿井建设与通风合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同生效时间1.4合同解除条件2.矿井建设内容2.1矿井建设规模2.2矿井建设地点2.3矿井建设工期2.4矿井建设质量标准2.5矿井建设安全措施3.通风设备3.1通风设备类型3.2通风设备规格3.3通风设备质量要求3.4通风设备安装与调试4.通风系统4.1通风系统设计4.2通风系统安装4.3通风系统调试4.4通风系统运行维护5.施工单位责任5.1施工单位资质要求5.2施工单位人员要求5.3施工单位施工质量保证5.4施工单位安全生产责任6.监理单位责任6.1监理单位资质要求6.2监理单位人员要求6.3监理单位监理职责6.4监理单位安全监管责任7.技术支持7.1技术支持内容7.2技术支持人员要求7.3技术支持期限8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约责任承担方式11.2违约责任赔偿范围11.3违约责任赔偿标准12.不可抗力12.1不可抗力事件的范围12.2不可抗力事件的处理12.3不可抗力事件解除合同的条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定14.1合同补充条款14.2合同附件变更14.3合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.1.1甲方(煤矿矿井):名称、地址、法定代表人、联系方式1.1.2乙方(施工单位):名称、地址、法定代表人、联系方式1.2合同订立的时间与地点:2024年2月1日,甲方公司会议室1.3合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效1.4合同解除条件:因不可抗力或一方违约导致合同无法履行时,合同可解除2.矿井建设内容2.1矿井建设规模:年产原煤100万吨,矿井服务年限30年2.2矿井建设地点:省市县2.3矿井建设工期:自合同生效之日起18个月内完成主体工程2.4矿井建设质量标准:符合国家《煤矿矿井设计规范》和相关行业标准2.5矿井建设安全措施:严格执行国家安全生产法律法规,确保施工安全3.通风设备3.1通风设备类型:主通风机、辅助通风机、局部通风机等3.2通风设备规格:符合矿井设计要求,性能稳定3.3通风设备质量要求:须通过国家质量监督检验检疫总局的认证3.4通风设备安装与调试:安装过程中确保设备性能,调试合格后方可投入使用4.通风系统4.1通风系统设计:依据矿井设计要求,确保通风系统稳定可靠4.2通风系统安装:严格按照设计图纸和施工规范进行4.3通风系统调试:调试合格后方可投入使用,确保通风效果4.4通风系统运行维护:建立运行维护制度,确保通风系统长期稳定运行5.施工单位责任5.1施工单位资质要求:具备国家规定的煤矿建设施工资质5.2施工单位人员要求:具有相关专业技术职称,具备丰富的施工经验5.3施工单位施工质量保证:严格按照国家相关标准进行施工,确保工程质量5.4施工单位安全生产责任:建立健全安全生产责任制,确保施工安全6.监理单位责任6.1监理单位资质要求:具备国家规定的煤矿建设监理资质6.2监理单位人员要求:具有相关专业技术职称,具备丰富的监理经验6.3监理单位监理职责:对施工过程进行全程监理,确保工程质量与安全6.4监理单位安全监管责任:对施工现场进行安全监管,防止安全事故发生8.付款方式8.1付款比例:合同总价款的50%作为预付款,工程竣工验收合格后支付30%,余款20%作为质保金,质保期为工程竣工验收合格后两年8.2付款时间:预付款在合同签订后15个工作日内支付,工程进度款按月支付,竣工验收合格后60日内支付尾款8.3付款条件:工程进度达到合同约定节点,质量符合要求,验收合格8.4付款方式:银行转账,付款方需提供银行付款凭证9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构:市仲裁委员会9.3争议解决期限:自争议发生之日起3个月内解决9.4仲裁费用:由败诉方承担,仲裁费用按照仲裁委员会规定标准收取10.合同解除10.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施10.2合同解除程序:提出解除合同一方应书面通知对方,并说明理由,合同解除自通知到达对方时生效10.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和责任11.违约责任11.1违约责任承担方式:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失11.2违约责任赔偿范围:包括直接损失和可得利益损失11.3违约责任赔偿标准:按照国家相关法律法规和合同约定执行12.不可抗力12.1不可抗力事件的范围:地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件12.2不可抗力事件的处理:发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失12.3不可抗力事件解除合同的条件:经双方协商一致,可解除合同或部分条款13.合同附件13.1合同附件清单:包括但不限于矿井建设图纸、设备清单、施工方案、监理方案等13.2合同附件内容:合同附件与合同具有同等法律效力14.其他约定14.1合同补充条款:双方可根据实际情况协商补充合同条款,经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力14.2合同附件变更:合同附件的变更需经双方协商一致,并以书面形式进行14.3合同未尽事宜的处理:合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按照国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定需求或约定,介入合同执行过程中的独立第三方主体。15.1.2第三方可以是咨询公司、监理公司、审计机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和合同约定来确定。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并经双方签字确认。15.3第三方介入范围15.3.1第三方介入的范围包括但不限于:1.项目咨询与管理2.工程监理与监督3.质量检测与验收4.造价控制与审计5.保险理赔与风险评估15.4第三方介入程序15.4.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,经双方协商一致后确定第三方介入的事项。15.4.2双方共同与第三方签订协议,明确第三方的工作内容、权利义务、责任限额等。15.4.3第三方介入后,应按照协议约定履行职责,并及时向甲乙方报告工作进展。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应对其提供的服务质量承担责任。16.1.2第三方在提供服务的范围内,因自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担相应的赔偿责任。16.1.3第三方在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行职责,应及时通知甲乙方,并采取一切可能的措施减轻损失。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供资料、现场访问等。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方与甲方之间是服务合同关系,甲方作为委托方,负责支付服务费用。17.1.2第三方在履行服务过程中,应遵守甲方的相关规定和要求。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方与乙方之间是监理或监督关系,乙方作为被监督方,负责执行工程建设和通风工作。17.2.2第三方在履行服务过程中,应监督乙方按照合同约定和设计要求进行施工。17.3第三方与监理单位的关系17.3.1第三方在监理方面的职责与监理单位有所重叠,但双方应明确各自的职责范围。17.3.2第三方在监理过程中,应与监理
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国婴儿纸尿布市场竞争格局展望及投资策略分析报告
- 2024-2030年中国复方氢氧化铝咀嚼片项目申请报告
- 2024年三方环保项目居间服务合同2篇
- 2024年某汽车公司与经销商之间的汽车销售代理合同
- 梅河口康美职业技术学院《纳米材料自科类》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年版新员工停薪留职协议模板下载版B版
- 微专题化学与生活-2024高考化学一轮考点击破
- 满洲里俄语职业学院《生物工程与技术导论》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年智能工厂建设与运营合同
- 2024书法艺术展览馆建设与运营合作协议2篇
- 争做“四有好老师”-当好“四个引路人”
- DB37-T 4706-2024事故车辆损失鉴定评估规范
- 人教版二年级数学上册全册表格式教案
- 2024-2030年中国高压电力变压器行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 国家开放大学电大本科《工程经济与管理》2023-2024期末试题及答案(试卷号:1141)
- 监理项目管理 投标方案(技术方案)
- 电影作品读解智慧树知到期末考试答案章节答案2024年西北大学
- 公务员职业道德建设和素质能力提升培训课件(共37张)
- 稻田流转合同范本
- 幼儿园故事绘本《卖火柴的小女孩儿》课件
- 2024年人教版初二政治上册期末考试卷(附答案)
评论
0/150
提交评论