




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程合同履约担保与信用评价体系本合同目录一览1.担保范围1.1担保金额1.2担保期限1.3担保方式2.信用评价标准2.1信用等级划分2.2信用评价方法2.3信用评价结果的使用3.履约保证金3.1保证金金额3.2保证金缴纳方式3.3保证金退还条件4.履约担保的提供4.1担保形式4.2担保人的资格要求4.3担保人的责任和义务5.履约担保的变更与解除5.1变更条件5.2解除条件5.3变更与解除的程序6.信用评价体系的建立与维护6.1评价体系的组成6.2评价数据的收集与处理6.3评价结果的运用7.评价机构的设立与职责7.1评价机构的设立条件7.2评价机构的人员构成7.3评价机构的职责8.信用评价结果的应用8.1信用评价结果的使用范围8.2信用评价结果与招投标的关系8.3信用评价结果的异议处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿的计算方法11.合同解除条件11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同的修改与补充13.1合同修改的条件13.2合同补充的方式13.3合同修改与补充的效力14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.担保范围1.1担保金额本合同约定,承包人应按照合同约定的金额提供履约担保,担保金额为人民币壹佰万元整。1.2担保期限履约担保的期限自合同签订之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。1.3担保方式承包人应提供银行保函、信用保险、现金或等值有价证券作为履约担保。2.信用评价标准2.1信用等级划分信用等级分为A、B、C、D四个等级,具体标准如下:A级:信用良好,无不良记录;B级:信用一般,有轻微不良记录;C级:信用较差,有较多不良记录;D级:信用极差,有重大不良记录。2.2信用评价方法承包人历史业绩;承包人财务状况;承包人履约能力;承包人社会责任。2.3信用评价结果的使用信用评价结果将作为招投标、合同履行、信用奖励和惩罚的重要依据。3.履约保证金3.1保证金金额履约保证金金额为人民币伍拾万元整。3.2保证金缴纳方式履约保证金应于合同签订后五个工作日内以银行转账方式缴纳。3.3保证金退还条件工程按期竣工验收合格;承包人无违约行为;合同解除后,双方无争议。4.履约担保的提供4.1担保形式银行保函;信用保险;现金;等值有价证券。4.2担保人的资格要求具有合法有效的营业执照;资信良好,无不良记录;具备相应的担保能力。4.3担保人的责任和义务担保人应对其提供的担保承担相应的责任和义务,包括但不限于:确保担保的合法性和有效性;在担保期间,未经合同双方同意,不得撤销或变更担保;按时履行担保义务。5.履约担保的变更与解除5.1变更条件因工程变更导致合同金额发生较大变化;担保人因自身原因需要变更担保形式。5.2解除条件工程按期竣工验收合格;承包人无违约行为;双方协商一致。5.3变更与解除的程序变更或解除履约担保,双方应书面通知对方,并达成书面协议。6.信用评价体系的建立与维护6.1评价体系的组成评价指标体系;评价方法;评价程序;评价结果运用。6.2评价数据的收集与处理评价数据的收集和处理应遵循客观、公正、真实的原则。6.3评价结果的运用评价结果将作为招投标、合同履行、信用奖励和惩罚的重要依据。7.评价机构的设立与职责7.1评价机构的设立条件具有独立的法人资格;拥有专业的评价团队;具备相应的评价技术和设备。7.2评价机构的人员构成评价机构应配备具有相关专业背景和丰富经验的人员。7.3评价机构的职责评价机构的职责包括但不限于:制定信用评价标准;收集、整理和审核评价数据;进行信用评价;发布信用评价结果。8.信用评价结果的应用8.1信用评价结果的使用范围招投标环节的资格预审;合同履行的监督和评价;信用奖励和惩罚的实施;信用档案的建立和管理。8.2信用评价结果与招投标的关系招投标过程中,信用评价结果作为投标人资格预审的重要依据,信用等级较低的投标人可能被限制参与招投标。8.3信用评价结果的异议处理对信用评价结果有异议的,相关单位或个人可在收到评价结果之日起十个工作日内向评价机构提出书面异议,评价机构应在收到异议后十五个工作日内予以答复。9.争议解决9.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的选定应遵循双方协商一致的原则。9.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规的规定,包括但不限于仲裁规则或民事诉讼程序。10.违约责任10.1违约行为的认定未按合同约定履行义务;逾期交付工程;工程质量不符合合同约定;其他违反合同约定的行为。10.2违约责任的承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约赔偿的计算方法违约赔偿的计算方法应依据合同约定和法律法规的规定进行。11.合同解除条件11.1合同解除的条件双方协商一致;一方违约导致合同无法履行;发生不可抗力事件;法律法规规定的其他情形。11.2合同解除的程序提出解除通知;等待对方确认;完成合同解除手续。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。12.合同生效与终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同约定的履行期限届满;合同解除;法律法规规定的其他情形。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。13.合同的修改与补充13.1合同修改的条件在合同履行过程中,如需修改或补充合同内容,双方应协商一致。13.2合同补充的方式合同修改或补充应以书面形式进行。13.3合同修改与补充的效力合同修改或补充具有与原合同同等的法律效力。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件作为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2通知和送达本合同项下的通知和送达,应按照合同约定方式进行。14.3不可抗力如发生不可抗力事件,影响合同履行,双方应协商解决。14.4本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方,是指除甲乙双方之外的独立法人、非法人组织或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、保险公司、担保公司等。15.2第三方介入范围监理工程进度、质量;审计工程款项;评估工程成本;提供专业咨询服务;承担担保责任。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求17.第三方责任17.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得低于合同约定的责任限额。17.2责任承担第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任。17.3责任免除不可抗力;因甲乙双方未履行合同义务导致的损失;因第三方自身能力不足导致的损失。18.第三方权利18.1第三方权利范围获取必要的工作资料和条件;依法独立开展工作;要求甲乙双方配合。18.2第三方权利行使第三方权利的行使应遵守相关法律法规和合同约定。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系19.2第三方与乙方的关系19.3第三方与甲乙双方的关系第三方应同时与甲乙双方保持沟通,确保合同履行过程中的信息对称。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方介入费用第三方介入产生的费用,由甲乙双方在合作协议中约定,并按约定支付。20.2第三方介入时间第三方介入的时间应与合同约定的工程进度相匹配,确保工程顺利进行。20.3第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并及时通知第三方。21.第三方责任界定21.1责任界定原则明确责任主体;合理划分责任范围;公平合理地承担责任。21.2责任界定程序事实调查;责任认定;责任追究。21.3责任界定结果责任界定结果应形成书面文件,并由甲乙双方和第三方共同确认。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的选定应遵循双方协商一致的原则。22.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规的规定,包括但不限于仲裁规则或民事诉讼程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.履约保证金缴纳凭证详细要求:提供银行转账凭证或现金缴纳凭证,证明保证金已缴纳。说明:此凭证作为履约保证金缴纳的有效证明。2.履约担保文件详细要求:提供银行保函、信用保险、现金或等值有价证券等担保文件。说明:担保文件应满足合同约定的担保金额、期限和形式要求。3.信用评价报告详细要求:提供第三方机构出具的信用评价报告,报告应包括信用等级、评价方法、评价结果等。说明:信用评价报告作为信用评价结果的有效证明。4.工程进度报告详细要求:定期提供工程进度报告,包括工程进度、质量、安全等信息。说明:工程进度报告用于监督工程进度,确保工程按期完成。5.工程质量检验报告详细要求:提供工程质量检验报告,报告应包括质量检验结果、合格情况等。说明:工程质量检验报告用于证明工程质量符合合同约定。6.工程结算报告详细要求:提供工程结算报告,报告应包括工程量清单、结算金额等。说明:工程结算报告用于确定工程结算金额,进行款项支付。7.争议解决协议详细要求:在发生争议时,双方应签订争议解决协议,明确争议解决方式和程序。说明:争议解决协议用于规范争议解决过程,保障双方权益。8.第三方合作协议详细要求:第三方合作协议应明确双方的权利义务、责任范围、费用承担等。说明:第三方合作协议用于规范第三方介入过程中的关系和责任。9.合同变更协议详细要求:在合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应签订变更协议。说明:合同变更协议用于明确合同变更的内容和生效日期。10.合同解除协议详细要求:在合同解除时,双方应签订解除协议,明确解除原因、处理方式等。说明:合同解除协议用于明确合同解除的原因和处理方式。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程进度。责任认定标准:根据合同约定的工期延误程度,确定违约责任。示例说明:若工程延误10天,则承包人应支付每天合同金额千分之二的违约金。2.违约行为:工程质量不符合合同约定。责任认定标准:根据工程质量检验报告,确定质量不合格项和责任。示例说明:若发现工程存在严重质量问题,承包人应承担修复费用和相应的违约责任。3.违约行为:未按合同约定缴纳履约保证金。责任认定标准:根据合同约定,确定未缴纳保证金的具体金额和违约责任。示例说明:若未缴纳履约保证金,承包人应补缴保证金并支付相应的违约金。4.违约行为:未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:根据合同约定,确定未支付款项的具体金额和违约责任。示例说明:若未支付工程款项,承包人应支付相应比例的违约金。5.违约行为:未按合同约定提供担保。责任认定标准:根据合同约定,确定未提供担保的具体金额和违约责任。示例说明:若未提供担保,承包人应补缴担保并支付相应的违约金。6.违约行为:泄露工程秘密。责任认定标准:根据法律法规和合同约定,确定泄露工程秘密的责任。示例说明:若泄露工程秘密,责任人应承担相应的法律责任和经济赔偿。全文完。2024年度建设工程合同履约担保与信用评价体系2本合同目录一览1.担保范围与对象1.1担保范围1.2担保对象2.担保金额与期限2.1担保金额计算2.2担保期限规定3.担保形式与提交3.1担保形式选择3.2担保文件提交要求4.信用评价体系概述4.1评价体系构成4.2评价标准制定5.信用评价主体与方式5.1评价主体确定5.2评价方式与方法6.信用评价结果运用6.1结果反馈与通知6.2结果在合同执行中的应用7.信用评价等级划分7.1等级设定7.2等级评定标准8.信息采集与处理8.1信息采集渠道8.2信息处理原则9.信用评价争议处理9.1争议解决机制9.2争议处理程序10.违约责任与处理10.1违约情形定义10.2违约责任承担11.合同解除与终止11.1解除条件11.2终止条件12.法律适用与争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式13.合同附件与补充条款13.1附件清单13.2补充条款内容14.合同生效与签署14.1生效条件14.2签署日期与地点第一部分:合同如下:第一条担保范围与对象1.1担保范围本合同担保范围包括但不限于:工程款支付保证、工程进度保证、工程质量保证、安全生产保证、合同履行保证等。1.2担保对象担保对象为本合同约定的建设工程项目,包括但不限于业主、设计单位、施工单位、监理单位等相关各方。第二条担保金额与期限2.1担保金额计算担保金额根据合同金额及合同约定的风险系数计算,具体计算公式如下:担保金额=合同金额×风险系数。2.2担保期限规定担保期限自合同生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日起计算,最长不超过合同约定的工程保修期限。第三条担保形式与提交3.1担保形式选择担保形式可选择银行保函、信用证、保证书等形式。具体担保形式由双方协商确定。3.2担保文件提交要求担保文件应于合同签订后五个工作日内提交,提交文件应完整、准确、有效。第四条信用评价体系概述4.1评价体系构成信用评价体系包括信用评价指标体系、信用评价程序、信用评价结果运用等。4.2评价标准制定评价标准根据国家相关法律法规、行业标准及合同约定制定,具体评价标准详见附件。第五条信用评价主体与方式5.1评价主体确定信用评价主体为本合同约定的建设单位或委托的第三方信用评价机构。5.2评价方式与方法评价方式采用定量评价与定性评价相结合的方式,具体方法详见评价标准。第六条信用评价结果运用6.1结果反馈与通知信用评价结果应及时反馈给被评价方,并通知相关各方。6.2结果在合同执行中的应用信用评价结果作为合同执行的重要依据,对信用评价等级较低的一方,可采取相应的措施,包括但不限于限制支付进度款、暂停施工等。第七条信用评价等级划分7.1等级设定信用评价等级划分为A、B、C、D四个等级,具体等级划分标准详见评价标准。7.2等级评定标准信用评价等级评定标准根据评价指标的得分进行,具体评定标准详见评价标准。第八条信息采集与处理8.1信息采集渠道信息采集渠道包括但不限于:政府部门、行业协会、公共信用信息平台、企业内部管理等。8.2信息处理原则信息处理应遵循真实性、准确性、及时性、完整性的原则,确保信息质量。第九条信用评价争议处理9.1争议解决机制信用评价争议解决机制包括协商、调解、仲裁等。9.2争议处理程序争议处理程序如下:(1)争议双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,可向双方约定的仲裁机构申请仲裁;(3)仲裁裁决为终局裁决,对争议双方具有法律约束力。第十条违约责任与处理10.1违约情形定义违约情形包括但不限于:未按时提交担保文件、未履行信用评价义务、违反合同约定等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十一条合同解除与终止11.1解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。11.2终止条件合同终止条件包括但不限于:合同约定的期限届满、合同解除、双方协商一致等。第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十三条合同附件与补充条款13.1附件清单本合同的附件包括但不限于:信用评价标准、担保文件、争议解决协议等。13.2补充条款内容补充条款应根据双方协商一致的内容制定,并作为本合同不可分割的一部分。第十四条合同生效与签署14.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2签署日期与地点本合同一式两份,双方各执一份,自双方签署之日起生效。签署日期与地点如下:甲方:________乙方:________签署日期:____年__月__日签署地点:____市____区(县)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在建设工程合同履约担保与信用评价体系中,非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、认证机构等。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于:2.1.1监督工程质量与进度;2.1.2审查工程款项支付;2.1.3评估信用评价结果;2.1.4提供专业咨询服务;2.1.5进行工程验收等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额根据其提供服务的性质、复杂程度和潜在风险等因素确定,具体限额由双方协商确定并在合同中明确。第四条第三方责权利划分4.1第三方权利:4.1.1第三方有权根据合同约定和法律法规要求,独立行使职责;4.1.2第三方有权获取必要的工程信息和资料;4.1.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评估。4.2第三方义务:4.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准;4.2.2第三方应按照合同约定提供专业、客观、公正的服务;4.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方应接受甲方的委托,按照甲方的要求提供服务;5.1.2第三方应向甲方报告服务过程中的重要事项。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方应与乙方保持沟通,确保乙方了解服务进展情况;5.2.2第三方应协助乙方改进工作,提高履约效率。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前,甲乙双方应达成书面协议,明确第三方介入的具体事宜;6.2第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定和第三方介入协议的要求,共同配合第三方开展工作。第七条第三方介入费用7.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定或市场行情协商确定;7.2第三方介入费用应在合同中明确,并由甲乙双方支付。第八条第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中出现的争议,应通过友好协商解决;8.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第九条第三方介入合同解除9.1第三方介入合同解除条件:9.1.1第三方严重违反合同约定;9.1.2甲乙双方协商一致解除;9.1.3出现不可抗力情况。9.2第三方介入合同解除程序:9.2.1提出解除意向;9.2.2书面通知甲乙双方;9.2.3等待甲乙双方回复;9.2.4如甲乙双方无异议,合同解除。第十条第三方介入合同终止10.1第三方介入合同终止条件:10.1.1第三方介入合同期限届满;10.1.2第三方介入合同解除;10.1.3双方协商一致终止。10.2第三方介入合同终止程序:10.2.1提出终止意向;10.2.2书面通知甲乙双方;10.2.3等待甲乙双方回复;10.2.4如甲乙双方无异议,合同终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.信用评价标准详细要求和说明:包括评价指标、评价方法、评分标准等内容,用于指导信用评价工作。2.担保文件详细要求和说明:包括银行保函、信用证、保证书等文件,需符合国家相关法律法规和行业标准。3.工程量清单详细要求和说明:详细列出工程项目的分部分项工程量,作为工程款项支付和结算
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 呼吸康复护理对慢性阻塞性肺疾病患者生活质量的改善分析
- 子女教育全面解析
- 公司巡查面试题及答案
- 药品质量与用药安全
- 2025年统计学期末考试题库:数据分析高级计算与技巧试题
- 2025年成人高考《语文》写作素材积累题库:战争题材素材搜集与应用
- 2025年古筝演奏技能考核试卷:中级水平实战试题解析
- 2025年初中地理学业水平考试模拟试卷:图表解读与地理知识融合试题
- 2025年大学统计学期末考试:学术论文写作专项试题
- 2025年统计学期末考试题库-统计软件Python数据分析与可视化试题
- (完整word版)中医病证诊断疗效标准
- 明渠均匀流计算公式
- 人教版道德与法治五年级下册全册课件【完整版】
- 营养健康餐厅(食堂)申请表
- 国防科技大学宣讲ppt
- 控制系统基本概念
- 中小学生心理健康诊断测验MHT(附测试量表及评分细则)
- 中医治疗“喘证”医案62例
- 《西式面点实训》课程标准
- 2023年行政执法人员考试试题及答案解析
- 嵌入式软件概要设计模板
评论
0/150
提交评论