5G网络建设工程合作协议

5G网络建设工程合作协议合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方具备5G网络建设的相关资质和技术能力，乙方需进行5G网络建设工程，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就5G网络建设工程达成如下合作协议：第一章合作宗旨和范围1.1合作宗旨1.1.1双方同意在5G网络建设工程领域建立长期、稳定、友好的合作关系。1.1.2双方将遵循公平、公正、公开的原则，共同推进5G网络建设工程的实施。1.2合作范围1.2.1乙方委托甲方进行5G网络建设工程的设计、施工和调试。1.2.2双方共同协商确定5G网络建设工程的具体内容和工程量。第二章工程质量和期限2.1工程质量2.1.1甲方应保证5G网络建设工程的质量符合国家相关标准和规范。2.1.2乙方有权对工程质量进行监督和检查，如发觉质量问题，有权要求甲方进行整改。2.2工程期限2.2.15G网络建设工程的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。2.2.2甲方应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况需要延期，应提前向乙方提出申请，经乙方同意后方可延期。第三章费用支付和结算3.1费用支付3.1.1乙方应按照合同约定的付款方式和进度向甲方支付工程款项。3.1.2甲方应在收到款项后按照约定及时支付相关费用。3.2结算方式3.2.15G网络建设工程完成后，甲乙双方应按照合同约定的结算方式进行结算。3.2.2乙方应在工程验收合格后支付甲方工程尾款。第四章违约责任4.1甲方违约责任4.1.1如甲方未能按照约定完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的__%。4.1.2如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。4.2乙方违约责任4.2.1如乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.2.2如乙方未按照约定提供相关资料或配合甲方完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的__%。第五章争议解决5.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。5.2如协商不成，双方同意将争议提交至____法院进行诉讼解决。5.3合同签订后，如国家法律法规发生变化，双方应按照新的法律法规执行。5.4双方应遵守合同约定的保密条款，未经对方同意不得向第三方泄露合同内容。第六章工程变更和调整6.1工程变更6.1.1若乙方在工程进行过程中提出变更工程内容或要求，应提前书面通知甲方。6.1.2甲方应在接到变更通知后____个工作日内，根据变更内容提出修改方案和预算，经乙方确认后执行。6.1.3工程变更导致费用增减的，双方应协商确定增减费用，并签订补充协议。6.2工程调整6.2.1因不可抗力因素导致工程无法按原计划进行时，双方应协商调整工程进度和计划。6.2.2甲方因技术原因需要对工程进行调整时，应提前书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。第七章工程验收7.1验收标准7.1.15G网络建设工程应按照国家及行业的相关标准进行验收。7.1.2乙方应在工程完成后组织验收，甲方应提供完整的工程资料和验收所需的文件。7.2验收程序7.2.1乙方应在工程完成后提出验收申请，甲方应在接到验收申请后____个工作日内完成自检。7.2.2双方共同组成验收组进行验收，验收合格后，乙方应出具验收合格证书。7.3验收不合格处理7.3.1若工程验收不合格，甲方应在验收组提出的整改意见期限内完成整改。7.3.2整改后，双方应重新组织验收，直至工程验收合格。第八章维护和服务8.1维护服务8.1.1甲方在工程验收合格后应提供____个月的免费维护服务。8.1.2维护服务期内，甲方应及时响应乙方的服务请求，对工程中出现的问题进行修复。8.2服务承诺8.2.1甲方承诺提供的5G网络建设工程质量符合国家标准，并保证工程运行稳定可靠。8.2.2甲方应定期对工程进行巡检，保证工程运行状况良好。第九章知识产权和保密9.1知识产权9.1.1甲方在工程中使用的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。9.1.2乙方在工程中使用的知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。9.2保密条款9.2.1双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。9.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十章其他条款10.1合同修改和补充10.1.1合同一经签订，任何一方不得单方面修改或解除合同。10.1.2如双方同意对合同进行修改或补充，应签订书面补充协议。10.2合同解除10.2.1双方经协商一致，可以解除合同。10.2.2任何一方违反合同规定，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。10.3合同终止10.3.1合同履行完毕，或双方达成合同解除协议，合同终止。10.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。10.4合同的不可抗力10.4.1双方因不可抗力无法履行合同的，可以免除部分或全部责任。10.4.2不可抗力事件发生后，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明。10.5合同的适用法律10.5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.6合同的备案10.6.1本合同签订后，双方应按照相关规定向有关部门备案。第十一章合同的转让和继承11.1合同转让11.1.1除非双方另有约定，否则任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。11.1.2若一方需将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应提前书面通知对方，并经对方同意。11.2合同继承11.2.1若一方发生合并、分立或破产等情况，本合同的权利和义务由继承方或承接方继续履行。11.2.2继承方或承接方应书面通知对方，并经对方确认后继续履行本合同。第十二章违约赔偿12.1违约责任12.1.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。12.1.2违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。12.2赔偿范围12.2.1违约赔偿范围包括直接经济损失和可得利益损失。12.2.2双方应在合同中约定具体的违约金计算方式，作为违约赔偿的依据。第十三章争议解决方式13.1争议解决13.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。13.1.2若协商不成，双方同意将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁。13.2仲裁程序13.2.1仲裁应根据____仲裁委员会的仲裁规则进行。13.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四章合同的有效期和终止14.1合同有效期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。14.1.2合同期满后，双方如无异议，本合同自动续约____年。14.2合同终止14.2.1双方经协商一致，可以提前终止合同。14.2.2若一方违反合同规定，导致合同无法继续履行，对方有权终止合同。第十五章其他事项15.1合同的附件15.1.1本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与正文具有同等法律效力。15.1.2附件包括但不限于技术规范、工