




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工补偿与工程进度调整协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同背景及目的1.3停工原因及范围1.4停工期限及补偿方式1.5工程进度调整及重新安排1.6工程费用调整及支付方式1.7质量保证及验收标准1.8合同履行及变更程序1.9违约责任及处理方式1.10争议解决方式1.11合同生效及终止条件1.12合同附件及补充协议1.13合同解除及终止程序1.14合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(发包方)名称:____________________1.1.2甲方地址:____________________1.1.3甲方联系人:____________________1.1.4甲方联系电话:____________________1.1.5乙方(承包方)名称:____________________1.1.6乙方地址:____________________1.1.7乙方联系人:____________________1.1.8乙方联系电话:____________________1.2合同背景及目的1.2.1甲方因____________________原因,决定对____________________项目进行停工。1.2.2本合同旨在明确甲方与乙方在停工期间的权利义务,确保工程进度调整的顺利进行。1.3停工原因及范围1.3.1停工原因:____________________1.3.2停工范围:____________________1.3.3停工期限:自____________________起,预计停工时间为____________________天。1.4停工期限及补偿方式1.4.1乙方在停工期间,甲方应按照合同约定支付乙方停工补偿。1.4.2停工补偿标准:____________________1.4.3停工补偿支付方式:____________________1.5工程进度调整及重新安排1.5.1乙方应根据甲方要求,在停工期间对工程进度进行重新安排。1.5.2重新安排后的工程进度计划应于____________________前提交甲方审核。1.5.3甲方应在____________________内对乙方提交的进度计划进行审核并回复。1.6工程费用调整及支付方式1.6.1停工期间,工程费用按照____________________进行调整。1.6.2调整后的工程费用支付方式:____________________1.7质量保证及验收标准1.7.1乙方在停工期间,应确保工程质量和施工安全。1.7.2工程验收标准:____________________1.7.3工程验收程序:____________________1.8合同履行及变更程序1.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.8.2合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。1.9违约责任及处理方式1.9.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。1.9.2违约责任包括但不限于:____________________1.9.3违约处理方式:____________________1.10争议解决方式1.10.1合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。1.10.2如协商不成,任何一方均有权向____________________提起诉讼。1.11合同生效及终止条件1.11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.11.2合同终止条件:____________________1.12合同附件及补充协议1.12.1本合同附件包括:____________________1.12.2本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.13合同解除及终止程序1.13.1合同解除条件:____________________1.13.2合同解除程序:____________________1.14合同签署及生效日期1.14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。1.14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:合同如下:1.8合同履行及变更程序1.8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.8.2合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。1.8.3任何一方提出的合同变更请求,应至少提前____________________天以书面形式通知对方。1.8.4变更协议应包括变更内容、变更原因、变更后的条款及生效日期等。1.9违约责任及处理方式1.9.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。1.9.2违约责任包括但不限于:停工期间未支付停工补偿、工程进度延误、工程质量不符合标准等。1.9.3违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为____________________。1.9.4违约金支付方式:____________________。1.10争议解决方式1.10.1合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。1.10.2如协商不成,任何一方均有权向____________________提起诉讼。1.10.3诉讼费用由败诉方承担,除非法律另有规定。1.11合同生效及终止条件1.11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.11.2合同终止条件包括:工程完成并验收合格、合同约定的终止条件成就、双方协商一致解除合同等。1.12合同附件及补充协议1.12.1本合同附件包括:工程进度计划、工程量清单、停工补偿计算方法、质量验收标准等。1.12.2本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.13合同解除及终止程序1.13.1合同解除条件包括:不可抗力导致合同无法履行、一方严重违约、双方协商一致解除合同等。1.13.2合同解除程序:解除合同应提前____________________天以书面形式通知对方,并说明解除原因。1.14合同签署及生效日期1.14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。1.14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14.3本合同签署日期:____________________1.14.4本合同签署地点:____________________第二部分:第三方介入后的修正2.1第三方定义2.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。2.1.2第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同义务,确保工程质量和进度。2.2第三方责任限额2.2.1第三方在本合同项下的责任限额为____________________元。2.2.2第三方责任限额是指第三方因自身过错导致的损失,超出此限额的部分由第三方自行承担。2.3第三方职责2.3.1.1监督工程进度和质量;2.3.1.2提供技术咨询和意见;2.3.1.3评估工程成本和风险;2.3.1.4协助解决合同履行过程中的争议。2.4第三方权利2.4.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料;2.4.1.2参与工程进度和质量验收;2.4.1.3对甲乙双方违反合同的行为提出意见和建议。2.5第三方与其他各方的划分说明2.5.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,不承担甲乙双方的合同责任。2.5.2第三方在合同履行过程中的行为不代表甲乙任何一方,甲乙双方对第三方的行为不承担连带责任。2.5.3第三方应遵守相关法律法规和行业标准,确保其工作符合合同要求。2.6第三方介入程序2.6.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式通知对方。2.6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利义务。2.6.3第三方介入后的工作内容、费用及支付方式应在合作协议中明确约定。2.7第三方介入的费用承担2.7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议的约定承担。2.7.2若第三方介入导致工程成本增加,增加部分由甲乙双方协商解决。2.8第三方介入的终止2.8.1第三方介入如需终止,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式通知对方。2.9第三方介入的争议解决2.9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。2.9.2协商不成的,任何一方均有权向____________________提起诉讼。2.10第三方介入的保密义务2.10.1第三方在本合同履行过程中获取的甲乙双方的信息和资料,应严格保密,不得泄露给任何第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划详细要求:包括工程各个阶段的开始和结束日期、关键节点、预期工期等。说明:用于监控和调整工程进度,确保工程按时完成。2.工程量清单详细要求:列出工程所需的各项材料、设备、劳务等数量和单价。说明:用于计算工程费用,确保工程费用的准确性。3.停工补偿计算方法详细要求:明确停工补偿的计算公式、依据和支付标准。说明:用于计算乙方在停工期间应得的补偿金额。4.质量验收标准详细要求:规定工程质量的标准和要求,包括材料、施工工艺、验收程序等。说明:用于确保工程质量达到合同要求。5.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体职责、权利义务、费用及支付方式等。说明:用于规范第三方介入的行为,确保合同履行。6.争议解决协议详细要求:规定争议解决的方式、程序和适用法律等。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。7.合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、原因、生效日期等。说明:用于记录合同履行过程中的变更情况。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款责任认定:甲方应按照合同约定支付违约金,违约金金额为____________________。示例:若甲方未按时支付乙方工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为应付工程款的____________________%。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:工程进度延误责任认定:乙方应承担延误责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方未能按合同约定完成工程,乙方应赔偿甲方因进度延误造成的损失,包括但不限于:____________________。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未履行合同约定的职责责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方未能履行合同约定的监督职责,导致工程质量不合格,第三方应赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:违反合同约定的保密义务责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿因此给对方造成的损失。示例:若任何一方违反合同约定的保密义务,泄露对方商业秘密,违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024停工补偿与工程进度调整协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.停工原因及确认2.1停工原因2.2停工确认3.停工期间费用计算3.1直接费用3.2间接费用4.停工补偿计算方法4.1补偿金额4.2补偿期限5.工程进度调整5.1调整原则5.2调整方法6.工程进度调整后的合同工期6.1新工期确定6.2工期延长或缩短7.付款方式及时间7.1付款方式7.2付款时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址13.合同附件13.1附件一:停工原因及确认表13.2附件二:停工补偿计算表13.3附件三:工程进度调整表14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024停工补偿与工程进度调整协议》。1.1.2“甲方”指在工程合同中承担工程建设的主体。1.1.3“乙方”指提供工程停工补偿和工程进度调整服务的主体。1.1.4“工程”指甲方与乙方在工程合同中约定的建设项目。1.1.5“停工”指因不可抗力、甲方原因或其他约定原因导致的工程暂停施工。1.1.6“停工补偿”指乙方因工程停工而应向甲方支付的补偿金额。1.1.7“工程进度调整”指因停工或其他原因导致工程进度发生变化,乙方根据约定对工程进度进行调整。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义,如无特别说明,应按照行业惯例和通用含义进行解释。2.停工原因及确认2.1停工原因2.1.1不可抗力事件,如自然灾害、战争、政府行为等。2.1.2甲方原因,如甲方资金问题、设计变更等。2.1.3其他约定原因,如乙方原因导致的工程暂停施工。2.2停工确认2.2.1甲方应在停工原因发生后及时通知乙方,并提供相关证明材料。2.2.2乙方应在收到甲方通知后5个工作日内对停工原因进行确认。3.停工期间费用计算3.1直接费用3.1.1人工费:根据停工期间实际发生的人工费用计算。3.1.2材料费:根据停工期间实际发生的材料费用计算。3.1.3施工机械使用费:根据停工期间实际发生的施工机械使用费用计算。3.2间接费用3.2.1管理费:根据停工期间实际发生的管理费用计算。3.2.2利息费用:根据停工期间实际发生的贷款利息费用计算。4.停工补偿计算方法4.1补偿金额4.1.1补偿金额根据停工期间直接费用和间接费用之和计算。4.1.2补偿金额应扣除甲方原因导致的停工部分。4.2补偿期限4.2.1补偿期限自停工原因确认之日起计算。4.2.2补偿期限最长不超过工程合同约定的工期。5.工程进度调整5.1调整原则5.1.1工程进度调整应遵循公平、合理、诚信的原则。5.1.2调整后的工程进度应符合工程合同的要求。5.2调整方法5.2.1根据停工原因和工程进度变化情况,乙方应提出工程进度调整方案。5.2.2甲方应在收到乙方调整方案后5个工作日内进行审核并回复。6.工程进度调整后的合同工期6.1新工期确定6.1.1新工期根据工程进度调整方案确定。6.1.2新工期应考虑停工原因和工程进度变化对工期的影响。6.2工期延长或缩短6.2.1工期延长:如因停工或其他原因导致工程进度延误,新工期可相应延长。6.2.2工期缩短:如因停工原因导致工程进度提前,新工期可相应缩短。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定,争议解决机构应为合同签订地的人民法院。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违反本合同约定的义务,经另一方书面通知后仍未在30日内纠正,另一方有权解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的工期完成后,合同终止。9.2.2合同解除后,合同终止。10.违约责任10.1违约行为10.1.1任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约。10.1.2违约行为包括但不限于延迟付款、未按时提供材料、工程进度延误等。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金的具体计算方法由双方在合同中约定。11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效前,双方应确保合同内容符合法律法规的要求。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.2.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式发送,可通过挂号信、电子邮件或专人递送等方式。12.2送达地址12.2.1甲方送达地址:[甲方地址]12.2.2乙方送达地址:[乙方地址]13.合同附件13.1附件一:停工原因及确认表13.2附件二:停工补偿计算表13.3附件三:工程进度调整表14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同签订后,任何一方不得擅自变更、转让或转租。14.4本合同如有未尽事宜,以双方签字盖章的补充协议为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的中介机构、监理单位、评估机构或其他相关单位。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保合同条款的准确执行,提高工程质量和效率,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件和程序。15.3.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督和评估。15.4.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以支持其履行职责。16.1.2甲方应支付第三方合理的服务费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和评估,并及时提供所需的信息和资料。16.2.2乙方应配合第三方的工作,确保工程质量和进度。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1“责任限额”指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,甲乙双方同意的赔偿最高限额。17.2责任限额约定17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定,包括但不限于人身伤害、财产损失等。17.2.2责任限额应根据第三方的工作性质、规模和风险等因素合理确定。17.3责任限额履行17.3.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担赔偿责任。17.3.2超过责任限额的部分,甲乙双方应根据实际情况协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是服务与被服务的关系,甲方为服务对象。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间是监督与被监督的关系,乙方为被监督对象。18.3第三方与合同履行18.3.1第三方介入不影响甲乙双方在合同中的权利和义务。18.3.2第三方应根据合同约定,协助甲乙双方履行合同。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件19.1.1合同履行完毕或合同解除。19.1.2第三方职责已完成或合同约定的事宜已解决。19.2第三方介入终止程序19.2.1第三方介入终止需经甲乙双方书面同意。19.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:停工原因及确认表详细要求:该表应详细记录停工原因、停工日期、停工期间费用估算等信息。说明:此表格用于甲乙双方确认停工原因和计算停工补偿。2.附件二:停工补偿计算表详细要求:该表应详细列出停工期间的直接费用、间接费用,以及计算出的补偿金额。说明:此表格用于计算和记录停工补偿的具体金额。3.附件三:工程进度调整表详细要求:该表应详细记录工程进度调整的原因、调整后的工期安排、影响分析等信息。说明:此表格用于记录和确认工程进度调整的具体情况。4.附件四:第三方介入协议详细要求:该协议应明确第三方的职责、权限、责任限额以及介入的具体条款。说明:此协议用于规范第三方在合同履行过程中的角色和行为。5.附件五:争议解决记录详细要求:该记录应详细记录争议的起因、双方沟通情况、争议解决过程等信息。说明:此记录用于跟踪和记录争议解决的全过程。6.附件六:合同变更协议详细要求:该协议应详细记录合同变更的内容、变更原因、变更后的条款等信息。说明:此协议用于记录和确认合同变更的情况。7.附件七:违约行为记录详细要求:该记录应详细记录违约行为的发生时间、违约方、违约事实等信息。说明:此记录用于跟踪和记录违约行为的情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约行为违约行为:未按时支付工程进度款。责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,并承担由此造成的损失。示例:若甲方逾期支付工程进度款一个月,则应支付乙方合同金额的1%作为违约金。1.2乙方违约行为违约行为:工程进度延误。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。示例:若乙方导致工程进度延误一个月,则应支付甲方合同金额的0.5%作为违约金。1.3第三方违约行为违约行为:未能履行合同约定的监督和评估职责。责任认定:第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未能及时发现问题并采取措施,导致工程损失,则应赔偿甲乙双方的实际损失。2.违约责任认定标准违约责任认定应根据合同约定和实际情况进行,确保公平合理。违约责任认定应考虑违约行为对合同履行的影响、违约方的过错程度以及损失的大小等因素。全文完。2024停工补偿与工程进度调整协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式2.停工原因及范围2.1停工原因2.2停工范围3.停工时间及期限3.1停工开始时间3.2停工结束时间3.3停工期限4.停工期间费用承担4.1人工费4.2材料费4.3设备租赁费4.4其他费用5.停工期间工程进度调整5.1工程进度调整原则5.2工程进度调整方法5.3工程进度调整期限6.停工期间工程款支付方式6.1工程款支付比例6.2工程款支付时间6.3工程款支付方式7.停工期间工程款调整7.1工程款调整原则7.2工程款调整方法7.3工程款调整期限8.停工期间工程质量保障8.1工程质量标准8.2工程质量监督8.3工程质量问题处理9.停工期间安全生产管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决方式11.1争议解决原则11.2争议解决方式12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件13.1附件一:停工原因说明13.2附件二:工程进度调整方案13.3附件三:工程款支付明细表14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2双方地址及联系方式甲方地址:[甲方详细地址]联系方式:[甲方联系电话及电子邮箱]乙方地址:[乙方详细地址]联系方式:[乙方联系电话及电子邮箱]2.停工原因及范围2.1停工原因因[具体停工原因],如自然灾害、政策调整、不可抗力等。2.2停工范围停工范围包括但不限于[具体停工工程部位或项目]。3.停工时间及期限3.1停工开始时间停工开始时间为[停工开始日期]。3.2停工结束时间停工结束时间为[预计停工结束日期],如无法按期结束,双方应协商确定新的结束时间。3.3停工期限停工期限为[停工天数],自停工开始之日起计算。4.停工期间费用承担4.1人工费停工期间,甲方应支付乙方停工期间的人工费,按[停工期间人工费计算标准]计算。4.2材料费停工期间,甲方应支付乙方因停工产生的材料费,按实际发生费用计算。4.3设备租赁费停工期间,如乙方需租赁设备,甲方应支付相应的设备租赁费用。4.4其他费用停工期间产生的其他费用,双方应根据实际情况协商确定。5.停工期间工程进度调整5.1工程进度调整原则停工期间,工程进度调整应遵循公平、合理、实际的原则。5.2工程进度调整方法工程进度调整方法为:根据停工时间及原因,重新制定工程进度计划。5.3工程进度调整期限工程进度调整应在停工结束后的[调整期限]内完成。6.停工期间工程款支付方式6.1工程款支付比例停工期间,甲方应按照[停工期间工程款支付比例]支付工程款。6.2工程款支付时间停工期间,甲方应在每月[具体日期]前支付当月工程款。6.3工程款支付方式工程款支付方式为[具体支付方式],如银行转账、支票等。8.停工期间工程质量保障8.1工程质量标准停工期间,工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。8.2工程质量监督甲方应指定专人负责停工期间工程质量的监督工作,确保工程质量不受停工影响。8.3工程质量问题处理如发现停工期间工程存在质量问题,乙方应及时上报甲方,甲方应在[具体期限]内进行核实和处理。9.停工期间安全生产管理9.1安全生产责任双方应共同承担停工期间的安全生产责任,确保施工现场安全。9.2安全生产措施停工期间,双方应采取必要的安全措施,包括但不限于现场围栏、警示标志、安全巡查等。9.3安全生产事故处理如发生安全生产事故,双方应立即启动应急预案,并按照国家及行业相关法律法规进行处理。10.合同解除及终止10.1合同解除条件(1)一方严重违反合同约定;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致。10.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同履行完毕;(3)合同解除。11.争议解决方式11.1争议解决原则双方应本着公平、公正、诚信的原则解决合同争议。11.2争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁委员会]仲裁。12.合同生效及期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期为[合同期限],自合同生效之日起计算。13.合同附件13.1附件一:停工原因说明13.2附件二:工程进度调整方案13.3附件三:工程款支付明细表14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,任何一方不得擅自变更或解除。14.4本合同适用中华人民共和国法律。14.5本合同如有争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[具体法院]诉讼。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指为甲乙双方提供专业服务、咨询、监督或担保等非直接参与工程建设的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询、融资担保等。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方均有权向第三方提出介入申请,第三方应在[具体期限]内给予答复。16.2介入协议甲乙双方与第三方应签订介入协议,明确双方的权利义务及责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利(1)根据介入协议,第三方有权获得必要的工程信息、资料和现场访问权;(2)第三方有权对工程进行监督检查,并提出改进建议;(3)第三方有权要求甲乙双方履行合同义务。17.2第三方义务(1)第三方应按照介入协议提供专业、客观、公正的服务;(2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;(3)第三方应按时提交工作成果,并对工作成果负责。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任,甲方或乙方可要求第三方承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在介入协议中约定,原则上不超过[具体金额]。19.第三方违约责任19.1违约情形(1)未按约定提供专业服务的;(2)泄露甲乙双方商业秘密的;(3)因第三方原因导致工程质量问题的;(4)未按时提交工作成果的。19.2违约责任承担第三方违约时,应按照介入协议约定的方式和责任限额承担违约责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于介入协议,甲方应按照介入协议约定向第三方支付服务费用。20.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 钱江大桥桥墩施工方案
- 2025年时代青春面试试题及答案
- 2025年煤矿安全规程试题及答案
- 公路干线物流自动驾驶行业研究报告
- 2025年遇到好难的面试题及答案
- 低温低浊水处理成功案例
- cc结构域蛋白互作
- 4年级上册语文19课
- ansys结构计算轴向加速度
- 树木移植的施工方案
- (高清版)DZT 0291-2015 饰面石材矿产地质勘查规范
- 固定资产投资项目节能登记表
- 2024全国职业院校技能大赛ZZ059安全保卫赛项规程+赛题
- 劳保用品基础培训
- 第二单元《认识多位数》(单元测试)-2023-2024学年苏教版数学四年级下册
- 江苏电子信息职业学院单招《英语》考试参考题库(含答案)
- 2024年全国公务员考试公共基础知识C类真题及解析
- 社交电商“小红书”发展现状分析
- 初中学习经验分享
- 拇指骨折护理查房
- 新生儿鼻饲喂养的护理课件
评论
0/150
提交评论