商业步行街场平施工合同

商业步行街场平施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米。1.2本项目的施工内容主要包括：__________。1.3本项目的施工期限为：__________。二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准规范，完成本项目的施工。2.2乙方应保证施工质量和安全，确保本项目在规定工期内完成。2.3乙方应承担因施工造成的thirdparty损害赔偿责任。2.4乙方应按照甲方的要求，提供相关施工资料和文件。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照约定时间和方式支付乙方施工款项。3.2甲方应提供施工所需的场地、设施和资料，并保证其真实、准确、完整。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的支持和协助。四、合同价款及支付方式4.1本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照下列方式支付乙方施工款项：（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。五、工期延误5.1由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.2由于甲方原因导致工期延误的，甲方应支付乙方因此产生的费用。六、竣工验收6.1本项目竣工后，乙方应按照甲方的要求进行竣工验收。6.2竣工验收合格的，甲方应支付乙方剩余的合同价款。6.3竣工验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应的整改费用。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方应严格按照本合同的约定进行施工，如出现质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.施工图纸及相关设计文件4.施工方案及施工组织设计5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.工程量清单8.材料设备清单9.施工进度计划10.质量保证书11.安全文明施工保证书12.竣工验收标准13.付款凭证及收据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间和方式支付乙方施工款项，认定甲方违约。2.乙方未按约定完成施工或施工质量不符合约定，认定乙方违约。3.甲方未提供施工所需场地、设施和资料，或提供资料不真实、不准确、不完整，认定甲方违约。4.甲方未协助乙方办理施工所需相关手续，认定甲方违约。5.乙方未按约定进行施工，导致工期延误，认定乙方违约。6.竣工验收不合格，乙方未按约定进行整改，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托施工的一方。2.乙方：指合同中约定的承担施工的一方。3.施工款项：指乙方为完成施工任务所需支付的报酬。4.工期延误：指合同约定的施工期限内，未能完成施工任务的情况。5.竣工验收：指工程项目完成后，进行的质量、安全、功能等方面的检查。6.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题：立即停工整改，重新验收，确保工程质量符合标准。3.遇到付款问题：查看付款条款，按照约定时间支付，确保乙方利益。4.遇到合同纠纷：友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于商业步