2024年港口码头建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年港口码头建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条工期要求4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及延期付款第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工人员管理7.3安全生产管理第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程调整8.3变更费用及付款第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律法规13.1合同适用法律13.2法律法规冲突13.3合规性要求第十四条其他条款14.1不可抗力14.2通知与送达14.3附件与附录第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：____________1.1.2单位地址：____________1.1.3联系人：____________1.1.4联系电话：____________1.2承包方1.2.1单位名称：____________1.2.2单位地址：____________1.2.3联系人：____________1.2.4联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：2024年港口码头建设工程2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：包括但不限于码头建设、航道疏浚、配套设施建设等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.2价格调整机制：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：3.2.1材料价格变动：以合同签订之日前一个月内市场平均价格为基准，超过基准价格的部分，由承包方承担；低于基准价格的部分，双方按实际价格执行。3.2.2人工费用变动：以合同签订之日前一个月内人力资源和社会保障部门发布的平均工资标准为基准，超过基准价格的部分，由承包方承担；低于基准价格的部分，双方按实际价格执行。3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价的一定比例（如20%）作为预付款。3.3.2进度付款：按照工程进度，双方协商确定每个付款节点，发包方按实际完成工程量支付相应款项。3.3.3竣工付款：工程竣工并经验收合格后，发包方支付合同总价扣除预付款、进度付款后的剩余款项。3.3.4质量保修金：合同约定质量保修期结束后，发包方支付合同总价的一定比例（如5%）作为质量保修金，保修期满后无质量问题，发包方予以退还。第四条工期要求4.1工程开工日期：____________4.2工程竣工日期：____________4.3工期延误及延期付款：如承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应支付合同总价的一定比例（如0.5%）作为延期付款。如非承包方原因导致工期延误，双方协商解决。第五条质量标准5.1工程质量要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，经验收合格后，方可交付使用。5.3质量保修：承包方应对工程质量负责，并按照合同约定提供质保服务。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期一般为____________年。第六条材料与设备6.1材料供应：承包方负责提供本合同约定的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包方负责提供本合同约定的设备，并保证设备质量。6.3材料与设备验收：发包方对承包方提供的材料和设备进行验收，验收合格后，方可用于工程。第八条变更与调整8.1工程变更：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价或工期发生变化，双方可协商变更合同内容。8.2工程调整：因不可抗力或其他意外情况导致工程无法按原合同约定执行，双方可协商调整合同内容。8.3变更费用及付款：工程变更或调整后，双方重新确定合同总价和付款方式。第九条违约责任9.1发包方违约：如发包方未按合同约定支付款项、提供场地等，导致工程无法正常进行，应承担违约责任，向承包方支付违约金。9.2承包方违约：如承包方未按合同约定完成工程、擅自更换施工人员等，导致工程质量或进度受到影响，应承担违约责任，向发包方支付违约金。9.3违约赔偿：违约金的具体数额由双方协商确定。第十条争议解决10.1.1调解：向约定的调解机构申请调解；10.1.2仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁；10.1.3诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用按仲裁机构规定执行。10.3诉讼：诉讼费用按法律规定执行。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同执行过程中，双方可协商变更合同内容。变更事项应以书面形式签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。11.3合同解除：在合同执行过程中，如发生不可抗力或其他意外情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。解除合同的事宜应以书面形式确认。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金。第十三条法律法规13.1合同适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2法律法规冲突：如本合同内容与法律法规冲突，应以法律法规为准。13.3合规性要求：双方应遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、合规性。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2通知与送达：双方之间的通知、文件等应以书面形式送达对方指定的联系地址和联系方式。14.3附件与附录：本合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方职责：第三方根据本合同的约定，履行监督、管理、协调等职责，确保工程顺利进行。第二条第三方选择2.1第三方选择：甲乙双方应共同选择合适的第三方，并签订相应的合作协议，明确双方的权利和义务。2.2第三方资质：第三方应具备国家规定的相关资质和能力，具备履行合同职责的条件。第三条第三方费用3.1第三方费用：第三方介入所需的费用，包括但不限于咨询费、服务费、交通费等，由甲乙双方协商确定。3.2费用支付：甲乙双方按照约定的比例分担第三方费用。具体支付方式和时间由双方协商确定。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利：第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督、检查，并提出意见和建议。4.2第三方义务：第三方应按照合同约定，认真履行监督、管理等职责，确保工程质量、进度和安全。第五条第三方责任5.1第三方责任限额：第三方对工程质量、进度和安全等方面的责任，以其合同约定的责任限额为限。5.2第三方赔偿：第三方因违约、过失等原因给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条第三方与其他各方关系6.1第三方与甲乙方：第三方应独立于甲乙方，公正地履行合同职责。6.2第三方与工程：第三方应全面了解工程情况，提出合理化建议，协助甲乙双方解决问题。6.3第三方与监理、审计等：第三方应与监理、审计等其他第三方保持良好沟通，共同保障工程质量、进度和安全。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：如第三方因故不能继续履行合同职责，甲乙双方可协商确定第三方退出事宜。7.2第三方退出程序：第三方退出前，应与甲乙双方办理相关手续，确保工程顺利进行。第八条第三方变更8.1第三方变更条件：如第三方发生变更，如合并、分立等，甲乙双方可协商确定变更事宜。8.2第三方变更程序：第三方变更后，应重新签订合作协议，明确双方的权利和义务。第九条第三方违约9.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。9.2第三方违约处理：甲乙双方有权根据合同约定，采取相应的措施，如暂停支付费用、解除合同等。第十条第三方争议解决10.1.1调解：向约定的调解机构申请调解；10.1.2仲裁：向约定的仲裁委员会申请仲裁；10.1.3诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用按仲裁机构规定执行。10.3诉讼：诉讼费用按法律规定执行。第十一条第三方合同的生效、变更与解除11.1第三方合同生效条件：第三方合同自双方签字盖章之日起生效。11.2第三方合同变更：第三方合同执行过程中，双方可协商变更合同内容。变更事项应以书面形式签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。11.3第三方合同解除：在第三方合同执行过程中，如发生不可抗力或其他意外情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。解除合同的事宜应以书面形式确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料和设备供应清单附件五：工程进度计划附件六：质量保修条款附件七：安全事故应急预案附件八：合同价款明细表附件九：支付凭证附件十：工程验收报告附件十一：质量保修证书附件十二：变更协议附件十三：违约金计算公式附件十四：争议解决机构信息说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程进度；2.工程质量不符合约定标准；3.未按约定提供材料和设备；4.未按约定支付价款或进度款；5.未按约定履行合同义务；6.违反合同中的保密条款；7.因主观原因导致工程安全事故；违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小；2.违约金计算公式见附件十三；3.违约行为导致工程质量、进度和安全问题，需承担相应的修复、补救措施费用；4.违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并追究违约责任；示例说明：如承包方未按约定时间完成工程进度，发包方有权根据合同约定，按照违约金计算公式计算违约金，并有权要求承包方按合同约定履行义务或解除合同。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即发包方和承包方；2.