二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案【完整版】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】：B2、下列选项中，不属于招标代理机构违法行为的是（）。A.泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的B.为招标人编制招标文件C.招标代理机构在所代理的招标项目中投标的D.接受委托编制标底的中介机构为该项目的投标人提供咨询的【答案】：B3、《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。A.安全生产监督协议B.安全生产管理协议C.安全生产责任条款D.安全生产事故处理预案【答案】：B4、关于土地所有权的说法,正确的是（）。A.土地所有权是国家依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利B.海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有。.森林、山岭、草原、荒地、滩涂属于国家所有D.城市市区的土地属于国家所有【答案】：D5、关于人身保险合同的说法，不正确的是（）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同【答案】：D6、以下有关法规备案和审查的说法中，不正确的是（）。A.地方性法规应在公布后30日到有关机关备案8.公民如发现地方性法规与法律相抵触的，可书面建议全国人大常委会进行审查C.行政法规应报全国人大常委会备案D.地方政府规章只需要向国务院备案【答案】：D7、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：AD.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】：B8、2012年1月1日，王某向李某借款20万元，借款期限2个月，由张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据《担保法》的规定，张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起（）4个月6个月C.8个月D.10个月【答案】：B9、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.具有独立的法人资格B.是中介机构C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质口.可以转包检测业务【答案】：D10、关于联合体共同承包的说法中，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同11、关于刑事责任的说法，错误的是（）。4拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用D.死刑缓期两年执行是死刑的一种【答案】：B12、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】：B13、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》【答案】：D14、关于民事代理的说法，正确的是（）。A.民事法律行为均可以代理B.代理人的代理权限不受限制C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果属于被代理人15、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.支付违约金C.折价补偿D.赔偿损失【答案】：B16、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日【答案】：A17、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的【答案】：A18、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，应当承担（）责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】：D19、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目【答案】：D20、(2021年第2批真题)关于合同形式的说法，正确的是()。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】：A21、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任22、如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩为（）。A.建筑面积2万平方米以上的建筑工程1项B.建筑面积2万平方米以下的建筑工程2项C.建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项D.建筑面积5万平方米以下的建筑工程2项【答案】：C23、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件（）。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】：C24、下列关于承揽合同法律特征的说法，正确的是（）。A.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程B.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成C.承揽人和定作人的权利义务要有对应关系D.承揽人有法定的任意解除权，可以随时解除合同【答案】：C25、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【答案】：A26、劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该情形的处理结果为（）。A.该试用期限为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限劳动合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】：A27、出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出任何异议，此时原租赁合同（）。A.已经无效B.继续有效C.需重新签订口.需相关行政部门确认有效【答案】：B28、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【答案】：A29、关于建设工程专利权的保护，下列说法正确的有（）A.专利权人在起诉前向法院申请采取责令停止有关侵权行为的措施时，可以提供担保B.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定C.裁定责令停止有关行为的，应当立即执行D.当事人对裁定不服的，可以提起上诉【答案】：C30、（2016年真题）某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.注销注册或变更注册B.被吊销C.被撤销D.延续有效【答案】：A31、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。A.专利中的财产权B.应收账款债权。.可以转让的股权D.房屋所有权【答案】：D32、引起债权务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AD.无因管理【答案】：A33、(2019年真题)下列可视为投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：A34、关于施工单位安全生产费用的提取和使用管理，下列说法错误的是()。A.施工单位项目负责人确保安全生产费用的投入B.由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证并承担不利后果。.有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件D.建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成【答案】：A35、某施工企业发现其承担的工程项目存在重大隐患，及时进行了排查治理。按规定该企业应将排查治理的有关情况报告给()。A.建设单位B.设计单位C.监测单位D.政府安监部门36、关于物权保护的说法中，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】：B37、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A38、由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划许可证D.建设用地规划许可证【答案】：D39、（2018年真题）施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发现罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】：A40、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因工负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作【答案】：D41、王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任【答案】：A42、下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是()。A.未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者B.用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查。C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动D.用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：C43、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议口.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖【答案】：D44、下列情形中，不属于违法分包的是（）。A.施工单位将工程分包给个人的B.施工单位将工程分包给不具有相应资质单位的C.施工总承包单位将钢结构房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的D.专业分包单位将承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的【答案】：C45、下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准8.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人46、场景（二）A.工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育C.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年D.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼【答案】：D47、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的有（）。A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单【答案】：A48、（2021年第1批真题）下列责任属于承担行政处罚的是（）。A.拘役B.罚金C.停止损害D.责令停产停业【答案】：D49、【2018年真题】关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】：B50、下列权利中属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.土地承包经营权D.留置权【答案】：C51、污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量、化学需氧量、总需氧量和总有机碳来表示，其中COD代表的是（ ）。4总需氧量B.生物化学需氧量。.总有机碳D.化学需氧量【答案】：D52、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】：D53、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院的最高结算款为（）亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1【答案】：A54、下列选项中，做法正确的是（）。A.专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成B.施工总承包企业直接将工程分包给分包单位C.专业承包企业将自己所有的工程转包给其他企业D.劳务作业分包单位将劳务作业分包给其他劳务作业单位【答案】：A55、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】：D56、下列不属于民事诉讼当事人的是（）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.证人【答案】：D57、根据《建设工程文件归档整理规范》，施工单位在工程施工中形成的文件，应当（）。A.向建设单位移交B.由施工单位档案室独自保存C.向建设工程质量监督机构移交D.向城建档案馆移交【答案】：A58、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】：B59、关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是（）。A.供热与供冷系统为2年B.给排水管道为5年C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年D.外墙面的防渗漏为5年【答案】：D【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B60、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（ ）。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】：A61、（2021年真题第1批）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A62、王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。人.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权口.公立医院的医疗设施63、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位和施工单位分别处以罚款，对施工单位的罚款额度为（）。A.5万元以下B.4万元以下C.3万元以下D.2万元以下【答案】：C64、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】：C65、地表水中杂质按颗粒大小以及存在形态分不包括（）。A.悬浮物质B.胶体C.颗粒态物质D.溶解物质【答案】：C66、（2014、2019年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。A.撤销当事人注册证书B.撤销当事人建造师资格证书C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布D.处以罚款【答案】：C67、采用格式条款订立的合同，对格式条款有两种以上解释的，应当()A.作出不利于提供格式条款一方的解释B.作出不利于接受格式条款一方的解释C.由双方重新协商确定D.由人民法院或仲裁机构裁决【答案】：A68、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立D.建设用地使用权不能转让【答案】：B69、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是()。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限D.设计文件不得指定生产厂、供应商【答案】：B70、《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向（）申请领取施工许可证。A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】：D71、在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（）。A.被代理人和代理人承担连带责任B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【答案】：A72、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C73、下列选项中不属于评标委员会成员违法的是（）。A.不按照招标文件规定的评标标准和方法评标B.私下接触投标人C.对依法应当否决的投标不提出否决意见D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字【答案】：D74、建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师建设单位项目负责人【答案】：D75、当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法【答案】：B76、从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。A.法律B.法规C.地方政府法规口.部门规章【答案】：D77、民事诉讼的基本特点是（）。A.自愿性、强制性、保密性8.公权性、程序性、强制性。.公权性、快捷性、保密性D.自愿性、独立性、快捷性【答案】：B78、甲向乙借款1万元,没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（ ）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过年利率24%的范围内支付利息【答案】：A79、以下关于建设工程代理法律关系的说法中正确的是（）。A.建设工程代理法律关系，包括代理人与被代理人之间的委托关系和代理人与相对人之间的合同关系B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人不再承担责任C.紧急情况下代理人转委托第三人的行为，不需要被代理人追认或同意D.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人【答案】：D80、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A.只能采用违约金B.同时采用违约金和定金C.由非违约方选择采用违约金或定金D.由违约方选择采用违约金或定金【答案】：C81、下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场D.T发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝入岗位作业【答案】：C82、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点【答案】：D83、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250%加班费D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】：B84、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A.取得二级建造师执业资格证书后即可申请注册B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册口.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】：B85、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）。A.保证B.抵押C.留置D.定金【答案】：A86、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（ ）。A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁B.劳动关系存续期间即可申请仲裁C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【答案】：B87、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于（）。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调解【答案】：D88、注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.仅申请在一个单位注册的B.受到刑事处罚，刑事处罚完毕的C.年龄超过60周岁的D.依法被吊销注册证书的【答案】：D89、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】：B90、建设工程施工常用的担保种类中，()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。A.施工投标保证金B.预付款担保C.施工合同履约保证金D.工程款支付担保【答案】：B91、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当()。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【答案】：D92、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】：D93、（2019年真题）建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6【答案】：C94、下列属于人民法院行政诉讼范围的是（）A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】：C95、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法中，正确的是（ ）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】：B96、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A97、以下关于专利权期限的说法中正确的是（）。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】：A98、（2021年真题第1批）关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：C99、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得【答案】：C100、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】：B101、预制安装水池接缝的混凝土强度应符合设计规定，当设计无规定时，应采用（）的混凝土。A.与壁板混凝土强度等级相同B.比壁板混凝土强度提高一级C.低强度混凝土D.C40混凝土【答案】：B102、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】：B103、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】：D104、行政法规和地方性法规应当在公布后（）日内，报有关机关备案。A.10B.20C.30D.40【答案】：C105、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】：C106、部门规章的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院各部委D.最高人民法院【答案】：C107、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质量检测机构的说法中，正确的是（）。A.检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位B.检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的C.检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权D.质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取【答案】：D108、（2021年第2批真题）下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C109、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求()撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】：D110、关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是( )。A.填缝板应用模板固定牢固8.止水带应用铁钉固定牢固C.留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带口.止水带的固定和安装，必须由项目技术员，质检员验收【答案】：B111、物权变更自登记时发生法律效力的是()。A.船舶所有权B.建设用地使用权C.机动车所有权D.地役权【答案】：B112、对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【答案】：B113、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，并支付一定的通行费用，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，不正确的有（）。A.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力【答案】：B114、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A.建立项目安全生产体系B.现场监督专项施工方案的实施C.确保安全施工费用的有效使用D.建立健全安全生产责任制【答案】：D115、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审结束前组成C.两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】：D116、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级以上人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门【答案】：B117、工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施的正确做法是（）。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为90天C.委托第三人保管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【答案】：C118、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】：A119、场景（六）4有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B.无权要求水泥厂继续履行合同。.有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失口.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失【答案】：D120、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】：A121、关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体一方具备规定的资格条件即可B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级。.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标【答案】：D122、资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B123、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。A.公开原则8.公平原则。.公正原则D.诚实信用原则【答案】：B124、关于民事责任的说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】：C125、下列财产中，可以抵押的是（）A.土地所有权B.所有权有争议的财产C.土地附着物D.拟建造的船舶【答案】：C126、（2020年12月真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D127、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】：A128、作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为（）。A.1个月B.3个月6个月D.12个月【答案】：B129、下列选项中，属于经营者采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势的是（）。A.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.交易相对方的工作人员【答案】：D130、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人是自然人B.法人应当可以直接成立C.法人只需有自己的住所、财产或者经费D.设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定【答案】：D131、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】：B132、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.16B.12C.10D.4【答案】：B）。133、关于刑事责任的说法，错误的是（）。4拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D.死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】：B134、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【答案】：A135、某设备租赁公司将一台己经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】：C136、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】：B137、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1个月B.2个月C.3个月4个月【答案】：A138、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。A.安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死B.某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】：C139、(2017年真题)某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案】：A140、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（ ）。A.施工单位有权向人民法院申请执行B.施工单位申请执行的期间为1年C.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖【答案】：A141、《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位8.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】：C142、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】：A143、（2020年真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为（）。2019年9月13日2021年9月13日2020年9月13日2022年9月13日【答案】：B144、关于招标的资格审查，下列说法正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件B.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新审查C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止5日前提出D.资格审查分为资格预审和资格后审【答案】：D145、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记8.注册C.备案D.所在单位考核合格【答案】：B146、下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止【答案】：B147、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】：B148、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设、单位应当自建设项目投人试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月【答案】：C149、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.建设用地使用权登记信息公示D.建设用地使用权登记信息公示结束【答案】：B150、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算C.人民法院可以主动适用诉讼时效的规定口.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】：B151、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：C152、设备采购合同约定，任何一方不履行合同,应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13【答案】：A153、《刑法》（《刑法修正案（六）》）规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成（）。A.工程重大安全事故罪B.串通投标罪C.重大劳动安全事故罪D.重大责任事故罪【答案】：C154、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费【答案】：C155、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍3倍5倍【答案】：A156、关于投标的说法，正确的是（）。A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制8.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标。.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效【答案】：C157、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行【答案】：D158、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】：D159、(2014年真题)根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料口.公立幼儿园的教育设施【答案】：D160、()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.质量事故处理制度B.质量事故统计报告制度C.安全生产责任制度D.安全生产监督制度【答案】：C161、关于融资租赁合同的说法，正确的是()。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：A162、某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是()A.门窗工程B.外墙面防渗C.装修工程D.水电安装工程【答案】：B163、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标【答案】：B164、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人B.某大学建筑学院不属于法人C.非营利法人登记成立口.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格【答案】：B165、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包口.分包的工作内容没有限制【答案】：C166、《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（ ）。A.50％?B.60％?C.70％?D.80％【答案】：C167、某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是（）。4在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构口.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止【答案】：A168、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【答案】：B169、由于发包人的原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期（）。A.自通过交工验收之日起算B.自实际通过交工验收之日起算C.直到发包人同意验收之日口.在承包人提交竣工验收报告90天后，自动开始计算【答案】：D170、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是（）。A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内办理资质变更手续D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】：C171、根据《安全生产法》建筑施工单位应当（）。A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【答案】：D172、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】：C173、关于和解，下列说法正确的是（）。A.和解需要第三方介入B.和解只能在法庭辩论前进行C.和解对双方当事人具有约束力D.和解具有强制执行力【答案】：C174、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是（）。A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水8.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下排水与污水设施【答案】：A175、（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准176、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。4在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】：B177、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.法定代表人以法人的名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承担C.机关法人属于非营利法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】：A178、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100179、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付（）的工资。4倍3倍2倍1倍【答案】：C180、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】：A181、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】：A182、（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须缴纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表达D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D183、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为（）。4不需要进行大修即可继续使用的年限B.设计文件规定的该工程的合理使用年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工验收合格之日起5年【答案】：B184、下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（ ）。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C185、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（ ）。A.建筑业企业资质证书有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：D186、在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】：C187、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。（2017）A.边界B.中心C.毗邻建筑物D.周边50米【答案】：A188、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】：C189、关于法人的说法，正确的是（）。A.建设单位必须具有法人资格B.法人不具有民事权利能力和民事行为能力C.法人是多个自然人在法律上的人格化D.法人能够独立承担民事责任【答案】：D190、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】：C191、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】：D192、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（ ）。A.节工、节材、节机、节能B.节水、节电、节气、节材C.节电、节材、节工、节水D.节能、节地、节水、节材【答案】：D193、（2021年第1批真题）关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是（）。A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】：C194、以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是（ ）。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工现场不得临时搭建建筑物【答案】：A195、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【答案】：B196、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员。甲认为应支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。A.应按乙、丙的意见作出仲裁裁决B.乙、丙应服从并按甲的意见作出仲裁裁决C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见【答案】：A197、甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5s手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权【答案】：C198、属于安装工程一切险承保的是()。4因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【答案】：D199、(2019年真题)某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。2018年5月10日2018年5月15日2018年7月20日2018年8月10日【答案】：C200、下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为【答案】：C201、关于土地所有权的说法，正确的是()。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D202、(2021年第2批真题)关于建设工程债的说法，正确的是()。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债8.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业。.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：C口.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】：A203、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重口.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡【答案】：D204、当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺（）。A.原水一筛网隔滤或消毒B.原水一接触过滤一消毒C.原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒D.原水一调蓄预沉一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒【答案】：B205、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物206、根据《合同法》，下列合同转让有效的是（）。A.国庆节前，张某买了回老家的飞机票，因公司安排加班，张某将机票转让给同事李某B.建设单位拖欠甲施工单位800万工程款，甲施工单位书面通知建设单位其已将债权转让给乙施工单位，请建设单位将工程款支付给乙施工单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.检测单位将检测合同转让给其他具有检测资质的单位【答案】：B207、（2019年真题）在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：D208、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的209、关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】：B210、行政机关及其工作人员在行使行政职权时，受害人受到侵犯后，不可以请求国家赔偿的是（）。A.违法拘留的B.违法使用警械造成受害人身体伤害或者死亡的C.违法征收的D.因受害人自己的行为致使损害发生的【答案】：D211、以下属于建设单位安全责任的是（）。A.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理【答案】：A212、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。A.行政处罚，2名B.行政处罚，3名C.行政强制措施，2名D.行政强制措施，3名【答案】：C213、（2015年真题）关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取代了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】：D214、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】：B215、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）4承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报吉之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：A216、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】：A217、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】：B218、工程师在接到延期开工