风电施工合同范例

风电施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方在风电项目施工过程中所提供的服务及相关事项，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________风电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、工程承包范围

2.1乙方负责__________风电项目的全部施工工作，包括但不限于：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）调试与试运行；

（4）验收与交付。

2.2乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成工程承包范围内的各项工作。

三、合同工期

3.1本合同工期为__________个月。

3.2乙方应在合同约定的工期内完成全部工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程款项

4.1工程款项包括但不限于：

（1）工程总价款；

（2）预付款；

（3）进度款；

（4）结算款；

（5）违约金。

4.2甲方应按合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。

五、质量要求

5.1乙方应按照国家及行业相关质量标准和甲方要求，确保工程质量。

5.2乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程监控。

六、安全生产

6.1乙方应严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。

6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。

七、知识产权

7.1乙方在履行合同过程中所使用的专利、商标、技术秘密等知识产权，应遵守国家相关法律法规。

七、保密条款

8.1甲方与乙方在本合同履行过程中所获得的信息，包括但不限于技术资料、商业秘密等，均应予以保密。

8.2未经对方同意，任何一方不得泄露或向第三方提供上述信息。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

8.2违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失，并支付违约金。

九、争议解决

9.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

十、附件

1.风电项目施工图纸及技术要求

2.风电项目施工进度计划

3.风电项目合同款项支付计划

4.风电项目安全生产管理制度

5.风电项目知识产权清单

6.乙方资质证书及业绩证明

7.甲方委托书

8.其他与本合同相关的文件

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）作为风电项目的投资方和运营方，为保障项目的顺利进行，特与乙方（以下简称“乙方”）签订本合同，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为项目的技术咨询与管理服务提供方。三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方施工及丙方技术服务相关事项，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________风电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、乙方施工责任与权利

2.1乙方负责__________风电项目的全部施工工作，包括但不限于土建工程、安装工程、调试与试运行、验收与交付。

2.2乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和比例支付工程款项。

2.3乙方有权根据甲方的要求和项目进度调整施工方案，但需经甲方同意。

2.4乙方有权对施工过程中遇到的技术问题提出解决方案，并经甲方审核批准后方可实施。

三、丙方技术服务责任与权利

3.1丙方负责为甲方提供风电项目的技术咨询与管理服务，包括但不限于项目可行性研究、施工方案审查、施工过程监控、工程验收等。

3.2丙方有权要求甲方提供项目相关资料和信息，以便开展技术服务工作。

3.3丙方有权对乙方施工过程中的技术问题提出意见，并监督乙方整改。

3.4丙方有权根据项目进展情况提出调整技术服务方案的建议，并经甲方同意后方可实施。

四、甲方的权益与责任

4.1甲方有权对乙方和丙方的服务进行监督，确保项目按计划推进。

4.2甲方有权要求乙方和丙方在规定时间内提交项目相关报告和资料。

4.3甲方有权对乙方和丙方的服务质量进行评估，并根据评估结果决定是否继续合作。

4.4甲方有权要求乙方和丙方承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等违约责任。

4.5甲方有权根据项目进展情况调整项目投资预算。

五、违约责任与限制条款

5.1若乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若丙方未按合同约定提供技术服务，甲方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.3乙方和丙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得擅自转包、分包项目。

5.4乙方和丙方在合同履行过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应法律责任。

六、争议解决

6.1三方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或三方协商一致解除后，本合同终止。

八、附件

1.风电项目施工图纸及技术要求

2.风电项目施工进度计划

3.风电项目合同款项支付计划

4.风电项目安全生产管理制度

5.风电项目知识产权清单

6.乙方资质证书及业绩证明

7.丙方资质证书及业绩证明

8.甲方委托书

9.其他与本合同相关的文件

九、总结

第三方介入的意义和目的：

1.保障项目技术质量，提高项目整体管理水平。

2.降低甲方投资风险，确保项目顺利实施。

3.提升项目效益，实现甲方投资回报。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方在项目中的权益，确保项目投资安全。

2.提高项目投资效益，实现甲方投资回报。

3.强化甲方在项目中的主导地位，确保项目按计划推进。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）作为大型基础设施项目的投资主体，为保障项目的顺利实施，特与乙方（以下简称“乙方”）签订本合同，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为项目的设计咨询与监理服务提供方。三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方设计施工及丙方咨询服务相关事项，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________基础设施项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目内容：__________

二、乙方设计施工责任与权利

2.1乙方负责__________基础设施项目的整体设计及施工工作，包括但不限于方案设计、施工图纸、施工组织、现场管理等。

2.2乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和比例支付设计及施工款项。

2.3乙方有权根据项目实际情况调整设计及施工方案，但需经甲方和丙方审核批准。

2.4乙方有权对项目进度和质量进行监控，确保项目符合设计要求。

三、丙方咨询服务责任与权利

3.1丙方负责为甲方提供项目的设计咨询与监理服务，包括但不限于设计方案的合理性评估、施工过程的监督、质量把控等。

3.2丙方有权要求甲方提供项目相关资料和信息，以便开展咨询服务工作。

3.3丙方有权对乙方的设计方案和施工过程提出意见和建议，并监督乙方的执行。

3.4丙方有权根据项目进展情况提出调整咨询方案的建议，并经甲方和乙方同意后方可实施。

四、甲方的责任与权利

4.1甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付设计及施工款项。

4.2甲方有权对乙方和丙方的服务质量进行监督，确保项目按计划推进。

4.3甲方有权要求乙方和丙方在规定时间内提交项目相关报告和资料。

4.4甲方有权在项目实施过程中对设计及施工方案进行调整，但需经乙方和丙方同意。

五、违约责任与限制条款

5.1若甲方未按合同约定支付设计及施工款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若甲方擅自调整设计及施工方案，导致乙方额外工作或损失，甲方应承担相应责任。

5.3乙方和丙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得擅自转包、分包项目。

5.4乙方和丙方在合同履行过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则应承担相应法律责任。

六、争议解决

6.1三方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同履行完毕或三方协商一致解除后，本合同终止。

八、附件

1.项目设计方案及施工图纸

2.项目施工进度计划

3.项目款项支付计划

4.项目安全生产管理制度

5.项目知识产权清单

6.乙方资质证书及业绩证明

7.丙方资质证书及业绩证明

8.甲方委托书

9.其他与本合同相关的文件

九、总