2024年度绿色建筑施工单位劳务合作协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑施工单位劳务合作协议1本合同目录一览1.合作单位基本信息1.1合作单位名称1.2注册地址1.3法定代表人1.4联系电话1.5传真号码1.6电子邮箱1.7税务登记证号1.8银行开户行及账号2.合作项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目预算3.劳务合作内容3.1劳务合作范围3.2劳务合作方式3.3劳务合作期限3.4劳务合作费用3.5劳务合作进度要求4.劳务人员要求4.1劳务人员资质要求4.2劳务人员数量4.3劳务人员配备标准4.4劳务人员培训4.5劳务人员考核5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2工程质量验收5.3工程质量保证5.4工程质量责任6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度考核7.费用结算与支付7.1费用结算方式7.2费用支付时间7.3费用支付比例7.4费用支付方式7.5费用支付责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿8.4违约争议解决9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务9.4违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同修改程序11.4合同修改效力12.争议解决方式12.1争议解决途径12.2争议解决方式12.3争议解决机构12.4争议解决费用13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜13.3其他约定事项14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合作单位基本信息1.1合作单位名称：建筑工程有限公司1.2注册地址：省市区路号1.3法定代表人：1.4联系电话：138xxxx56781.5传真号码：021xxxx56781.7税务登记证号：051.8银行开户行及账号：银行分行056782.合作项目基本信息2.1项目名称：绿色住宅小区建设项目2.2项目地点：省市区街道2.3项目规模：占地面积10万平方米，建筑面积15万平方米2.4项目工期：2024年1月1日至2025年12月31日2.5项目预算：人民币3亿元3.劳务合作内容3.1劳务合作范围：包括但不限于土建施工、装饰装修、安装工程等3.2劳务合作方式：采用固定价格承包方式3.3劳务合作期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止3.4劳务合作费用：人民币1.5亿元，分阶段支付3.5劳务合作进度要求：按照项目进度计划执行，确保按时完成各阶段工作4.劳务人员要求4.1劳务人员资质要求：具备相应专业资格证书，熟悉绿色建筑施工技术4.2劳务人员数量：共计500人4.3劳务人员配备标准：按照国家相关标准和行业规范执行4.4劳务人员培训：由施工单位负责组织，对劳务人员进行绿色建筑施工技术培训4.5劳务人员考核：定期对劳务人员进行考核，确保其技能水平满足项目需求5.工程质量要求5.1工程质量标准：按照国家强制性标准和设计图纸要求执行，确保工程质量达到绿色建筑标准5.2工程质量验收：按照国家相关标准和规范进行，由监理单位组织验收5.3工程质量保证：施工单位负责工程质量保证，对质量问题进行整改5.4工程质量责任：施工单位对工程质量承担全部责任6.工程进度要求6.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》6.2工程进度控制：施工单位应按照进度计划执行，确保工程按期完成6.3工程进度调整：如遇特殊情况，经双方协商一致后可对进度计划进行调整6.4工程进度考核：对施工单位进行进度考核，考核结果作为费用支付依据之一8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按合同约定完成工程进度，导致工期延误；8.1.2施工单位未按合同约定提供符合质量标准的工程；8.1.3施工单位未按合同约定支付劳务人员工资；8.1.4施工单位未按合同约定进行工程进度调整；8.2违约责任承担8.2.1施工单位违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的2%；8.2.2施工单位未按时支付劳务人员工资，应向劳务人员支付工资及滞纳金；8.2.3施工单位未按合同约定进行工程进度调整，每延误一天支付合同总价的0.1%；8.3违约赔偿8.3.1施工单位违约，甲方有权要求施工单位承担相应的赔偿；8.3.2施工单位未按时完成工程，甲方有权要求施工单位进行整改，并承担由此产生的费用；8.4违约争议解决8.4.1双方应友好协商解决违约争议；8.4.2协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合作过程中知悉的对方商业秘密；9.1.2项目的技术资料、设计方案、工程图纸等；9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年；9.3保密义务9.3.1双方应对保密内容采取保密措施，未经对方同意不得泄露给任何第三方；9.4违约责任9.4.1违反保密义务，泄露保密内容，应承担相应的法律责任。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同；10.1.2因不可抗力导致合同无法履行；10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同；10.3合同终止条件10.3.1合同约定的期限届满；10.4合同终止程序10.4.1双方应书面确认合同终止；10.4.2施工单位应完成剩余工程，甲方应支付剩余工程款。11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章；11.1.2合同符合法律法规规定；11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；11.3合同修改程序11.3.1任何一方要求修改合同，应书面通知对方，经双方协商一致后修改；11.4合同修改效力11.4.1修改后的合同条款具有同等法律效力。12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1友好协商；12.1.2仲裁；12.1.3诉讼；12.2争议解决方式12.2.1优先选择友好协商；12.2.2协商不成，可选择仲裁或诉讼；12.3争议解决机构12.3.1仲裁机构：仲裁委员会；12.3.2人民法院：合同履行地人民法院；12.4争议解决费用12.4.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担。13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1附件一：《工程进度计划表》；13.1.2附件二：《劳务人员配备标准》；13.2合同未尽事宜13.2.1双方应本着公平、公正、诚实信用的原则协商解决；13.3其他约定事项13.3.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起签署；14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在甲方、乙方之间，为了实现合同目的，提供专业服务、咨询、担保、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方的类型15.2.1专业技术咨询服务方：提供项目所需的技术咨询服务。15.2.2监理方：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。15.2.3担保方：提供履约担保，确保合同双方的合法权益。15.2.4其他协助方：根据合同需要，提供其他形式的协助。16.第三方的责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。16.1.2第三方的责任限额不得超过合同总价的10%。16.2第三方责任范围16.2.1第三方应在其职责范围内，按照合同约定提供服务。16.2.2第三方应对其提供的服务质量、进度和效果承担相应责任。17.第三方介入程序17.1第三方介入的申请17.1.1甲方或乙方需向对方提出第三方介入申请，并提供第三方资质证明及相关材料。17.1.2对方应在收到申请后5个工作日内回复是否同意第三方介入。17.2第三方介入的确认17.2.1双方同意第三方介入后，应与第三方签订合作协议，明确各方的权利和义务。17.2.2第三方介入协议应作为本合同的附件。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方应向甲方提供服务质量保证，确保项目顺利进行。18.1.2甲方应配合第三方工作，提供必要的信息和支持。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方应向乙方提供服务质量保证，确保项目顺利进行。18.2.2乙方应配合第三方工作，提供必要的信息和支持。18.3第三方与劳务人员的责任划分18.3.1第三方应对劳务人员的培训、考核和待遇负责。18.3.2乙方负责劳务人员的日常管理。19.第三方介入的费用19.1第三方介入的费用由甲方、乙方根据第三方提供的服务类型和合同约定分担。19.2第三方介入的费用应在合作协议中明确约定。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕；20.1.2第三方不再具备履行职责的能力；20.1.3双方协商一致。20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方应书面通知第三方终止介入；20.2.2第三方应在接到通知后5个工作日内完成工作交接，并撤离现场。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议，应按照本合同第12条“争议解决方式”的规定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程进度计划表》要求：详细列出项目各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里程碑。说明：本附件用于跟踪和监控工程进度，确保项目按计划推进。2.附件二：《劳务人员配备标准》要求：明确列出各工种劳务人员的资质要求、数量和技能水平。说明：本附件用于确保劳务人员符合项目要求，保障工程质量和进度。3.附件三：《绿色建筑施工技术规范》要求：列出绿色建筑施工的相关技术要求、环保措施和节能减排标准。说明：本附件用于指导施工过程中的环保和节能工作。4.附件四：《工程质量验收标准》要求：详细列出工程质量验收的各个标准和流程。说明：本附件用于确保工程质量达到合同约定标准。5.附件五：《费用结算明细表》要求：列出各项费用的具体金额、支付时间、支付比例和支付方式。说明：本附件用于明确双方在费用结算方面的责任和义务。6.附件六：《违约责任认定及处理办法》要求：详细列出违约行为的种类、违约责任认定标准和处理办法。说明：本附件用于明确违约行为的处理流程，保障合同双方的权益。7.附件七：《第三方介入协议》要求：明确第三方介入的服务内容、费用、责任和权利。说明：本附件用于规范第三方介入的行为，确保项目顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程进度，导致工期延误。责任认定：施工单位应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的2%。示例：若合同工期为12个月，实际工期延误2个月，则施工单位需支付违约金240万元。2.违约行为：施工单位未按合同约定提供符合质量标准的工程。责任认定：施工单位应承担修复费用，并对修复后的工程质量负责。示例：若工程存在质量问题，修复费用为50万元，则施工单位需支付50万元修复费用。3.违约行为：施工单位未按合同约定支付劳务人员工资。责任认定：施工单位应向劳务人员支付工资及滞纳金。示例：若欠薪金额为10万元，滞纳金为每日千分之五，则施工单位需支付10万元工资及滞纳金。4.违约行为：施工单位未按合同约定进行工程进度调整。责任认定：施工单位每延误一天支付合同总价的0.1%作为违约金。示例：若合同工期为12个月，实际工期延误10天，则施工单位需支付1.2万元违约金。全文完。2024年度绿色建筑施工单位劳务合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方单位名称1.2双方单位地址1.3双方单位联系人1.4双方单位联系电话1.5双方单位开户银行及账号2.合作内容概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目预算3.劳务合作范围3.1施工单位提供劳务的内容3.2施工单位提供劳务的工种3.3施工单位提供劳务的数量4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验程序4.3质量责任与处理5.安全生产责任5.1安全生产责任主体5.2安全生产管理制度5.3安全生产责任追究6.工程进度与计划6.1工程进度安排6.2进度调整程序6.3迟工责任及处理7.工程款支付方式7.1预付款比例7.2进度款支付节点7.3结算款支付条件7.4逾期付款责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止的程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理11.3不可抗力的证明12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸及技术要求13.3附件三：安全生产协议14.其他约定14.1双方一致认为需要约定的其他事项14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方单位名称甲方：绿色建筑工程有限公司乙方：劳务合作公司1.2双方单位地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3双方单位联系人甲方联系人：乙方联系人：1.4双方单位联系电话甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系电话：139xxxx56781.5双方单位开户银行及账号甲方开户银行：银行分行甲方账号：05678乙方开户银行：银行分行乙方账号：876543210987654321第二条合作内容概述2.1项目名称市区绿色住宅小区建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模总建筑面积约100,000平方米2.4项目工期合同签订后60天内开始施工，总工期为24个月2.5项目预算项目总投资约10亿元人民币第三条劳务合作范围3.1施工单位提供劳务的内容包括但不限于土建、安装、装修等施工劳务3.2施工单位提供劳务的工种木工、钢筋工、混凝土工、水电工、油漆工、瓦工等3.3施工单位提供劳务的数量根据工程进度计划，每月提供不少于100名熟练工人第四条工程质量要求4.1工程质量标准严格按照国家有关工程建设强制性标准执行，确保工程质量达到优良等级4.2质量检验程序工程开工前进行质量交底，施工过程中进行质量检查，工程竣工验收前进行质量评定4.3质量责任与处理如发生质量问题，由施工单位负责整改，直至达到合格标准第五条安全生产责任5.1安全生产责任主体双方均应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，承担安全生产责任5.2安全生产管理制度建立安全生产责任制，制定安全生产操作规程，定期进行安全生产培训5.3安全生产责任追究如发生安全生产事故，双方应根据事故原因和责任划分，依法承担相应责任第六条工程进度与计划6.1工程进度安排根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批6.2进度调整程序如因客观原因导致进度滞后，双方应协商调整进度计划，并及时通知甲方6.3迟工责任及处理如因施工单位原因导致工程进度滞后，施工单位应承担相应责任，并赔偿甲方损失第七条工程款支付方式7.1预付款比例合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总额的10%作为预付款7.2进度款支付节点根据工程进度计划，每月支付当月工程进度款的60%7.3结算款支付条件工程竣工验收合格后，甲方支付结算款的70%，剩余30%作为质保金7.4逾期付款责任如甲方逾期支付工程款，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.2争议解决程序争议提交法院后，双方应积极配合法院调查取证，按时出庭应诉8.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地市区人民法院第九条合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在通知解除后30日内未采取补救措施；（2）发生不可抗力，且经双方协商一致认为无法继续履行合同；（3）合同约定的其他解除条件成立9.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）合同双方协商一致终止；（4）法律法规规定的其他终止情形9.3合同解除或终止的程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并按照合同约定进行结算和清算第十条违约责任10.1违约情形（1）未按时、按质完成工程；（2）未按时支付工程款；（3）违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方损失；（3）继续履行合同10.3违约赔偿计算方法违约金按合同约定比例计算，损失赔偿按实际损失计算第十一条不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等11.2不可抗力发生时的处理发生不可抗力时，双方应立即采取措施减轻损失，并及时通知对方11.3不可抗力的证明不可抗力的证明材料由发生不可抗力的一方提供，经另一方确认后生效第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效12.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至合同约定的项目竣工日期止12.3合同续签合同期满前，双方如需继续合作，应提前一个月协商续签事宜第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸及技术要求13.3附件三：安全生产协议第十四条其他约定14.1双方一致认为需要约定的其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了协助合同双方解决合同执行中的问题，引入的具有专业知识和技能的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入可以包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问等。第二条第三方介入的引入2.1第三方介入的引入应经合同双方协商一致，并书面通知对方。2.2第三方介入的具体职责、权利和责任应在合同中明确约定。第三条第三方介入的职责和权利3.1第三方介入的职责包括但不限于：3.1.1监督合同履行情况，确保合同约定内容的实施；3.1.2提供专业意见，协助合同双方解决合同执行中的问题；3.1.3对合同执行情况进行评估，并提出改进建议。3.2第三方介入的权利包括但不限于：3.2.1要求合同双方提供必要的资料和文件；3.2.2对合同执行情况进行检查和评估；3.2.3对合同执行中的违规行为提出警告或处理建议。第四条第三方介入的责任4.1第三方介入应按照合同约定履行职责，对因其不当行为导致的损失承担相应责任。4.2第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，具体如下：4.2.1第三方介入的赔偿责任不超过其提供服务的合同金额的10%；4.2.2第三方介入因故意或重大过失导致的损失，其责任限额不受前款限制。第五条第三方介入与其他各方的关系5.1第三方介入与合同双方的关系：5.1.1第三方介入应独立于合同双方，不受任何一方的影响；5.1.2第三方介入的决策和意见应以客观、公正为原则，不影响合同双方的合法权益。5.2第三方介入与监理单位的关系：5.2.1若合同中已约定监理单位，第三方介入应与监理单位协调工作，避免重复工作；5.2.2第三方介入的工作内容不应与监理单位的职责相冲突。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更：6.1.1如需变更第三方介入的职责、权利或责任，合同双方应书面通知对方，并经对方同意；6.1.2变更后的内容应作为合同附件或补充协议，具有同等法律效力。6.2第三方介入的终止：6.2.1如合同双方或第三方介入认为有必要终止第三方介入，应提前30日书面通知对方；6.2.2终止后，第三方介入应协助合同双方完成合同执行中的未尽事宜，并妥善处理相关遗留问题。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在合同中明确；7.2第三方介入的费用支付方式、时间等应在合同中约定。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决；8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第九条本合同其他条款的适用本合同中关于第三方介入的条款，不影响其他条款的效力。第十条补充条款本合同关于第三方介入的附加说明，作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。工程量清单应附有相应的施工图纸和技术规范，以确保清单的准确性。工程量清单应由乙方提供，甲方审核无误后生效。2.附件二：施工图