2024年文化旅游项目施工建设监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年文化旅游项目施工建设监理合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1监理方1.1.1监理方名称1.1.2监理方地址1.1.3监理方联系人1.1.4监理方联系电话1.2施工方1.2.1施工方名称1.2.2施工方地址1.2.3施工方联系人1.2.4施工方联系电话第二条监理内容与范围2.1监理内容2.1.1施工质量控制2.1.2施工进度控制2.1.3施工安全控制2.1.4施工合同管理2.2监理范围2.2.1施工现场监理2.2.2施工材料监理2.2.3施工设备监理2.2.4施工文件监理第三条监理职责与义务3.1监理职责3.1.1质量控制职责3.1.2进度控制职责3.1.3安全控制职责3.1.4合同管理职责3.2监理义务3.2.1按时提交监理报告3.2.2实施监理计划3.2.3严格履行监理职责3.2.4保守商业秘密第四条监理费用与支付4.1监理费用4.1.1监理费用总额4.1.2费用构成4.2支付方式4.2.1付款方式4.2.2付款时间4.2.3付款条件第五条监理期限5.1监理期限5.1.1合同签订日期5.1.2监理期限起止日期5.2监理延期5.2.1延期原因5.2.2延期审批5.2.3延期费用第六条合同变更与解除6.1合同变更6.1.1变更原因6.1.2变更程序6.1.3变更生效6.2合同解除6.2.1解除原因6.2.2解除程序6.2.3解除生效第七条违约责任7.1监理方违约责任7.1.1违约情形7.1.2违约责任7.2施工方违约责任7.2.1违约情形7.2.2违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1调解8.1.2仲裁8.1.3诉讼8.2争议解决机构8.2.1调解机构8.2.2仲裁机构8.2.3人民法院第九条合同生效与终止9.1合同生效9.1.1生效条件9.1.2生效日期9.2合同终止9.2.1终止原因9.2.2终止程序9.2.3终止日期第十条其他约定10.1法律适用10.2合同份数10.3合同附件第十一条本合同未尽事宜11.1协商解决11.2不可抗力第十二条合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管第十三条合同签署13.1双方签署13.2签署日期第十四条合同附件清单14.1附件一：监理合同14.2附件二：监理方案14.3附件三：监理费用清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理方1.1.1监理方名称：监理有限责任公司1.1.2监理方地址：省市区路号1.1.3监理方联系人：1.1.4监理方联系电话：138xxxx56781.2施工方1.2.1施工方名称：建设有限公司1.2.2施工方地址：省市区路号1.2.3施工方联系人：1.2.4施工方联系电话：139xxxx8765第二条监理内容与范围2.1监理内容2.1.1施工质量控制：对施工过程中的质量问题进行监督检查，确保工程质量达到国家及行业标准。2.1.2施工进度控制：对施工进度进行跟踪，确保施工按计划进行，如有延误及时提出整改措施。2.1.3施工安全控制：对施工过程中的安全措施进行检查，确保施工安全无事故。2.1.4施工合同管理：对施工合同执行情况进行监督，确保合同条款得到履行。2.2监理范围2.2.1施工现场监理：对施工现场进行巡查，确保施工质量、进度、安全符合要求。2.2.2施工材料监理：对施工材料的采购、检验、使用进行监督，确保材料质量符合要求。2.2.3施工设备监理：对施工设备的使用、维护、保养进行监督，确保设备正常运行。2.2.4施工文件监理：对施工图纸、施工方案、技术交底等文件进行审核，确保文件准确无误。第三条监理职责与义务3.1监理职责3.1.1质量控制职责：对施工过程中的质量问题进行监督检查，提出整改意见，确保工程质量。3.1.2进度控制职责：对施工进度进行跟踪，协调解决施工过程中遇到的问题，确保施工按计划进行。3.1.3安全控制职责：对施工过程中的安全措施进行检查，确保施工安全无事故。3.1.4合同管理职责：对施工合同执行情况进行监督，确保合同条款得到履行。3.2监理义务3.2.1按时提交监理报告：在监理工作完成后，及时向施工方提交监理报告。3.2.2实施监理计划：按照监理计划，全面、有序地开展监理工作。3.2.3严格履行监理职责：严格遵守国家相关法律法规，认真履行监理职责。3.2.4保守商业秘密：对监理过程中了解到的商业秘密予以保密。第四条监理费用与支付4.1监理费用4.1.1监理费用总额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）4.1.2费用构成：监理服务费、差旅费、资料费等。4.2支付方式4.2.1付款方式：按月支付，每月监理结束后五日内支付上月监理费用的30%，工程竣工验收合格后支付剩余70%。4.2.2付款时间：每月监理结束后五日内支付。4.2.3付款条件：监理工作按合同要求完成，施工方无异议。第五条监理期限5.1监理期限5.1.1合同签订日期：2024年3月10日5.1.2监理期限起止日期：自2024年3月10日至2026年3月10日5.2监理延期5.2.1延期原因：因不可抗力或施工方原因导致监理工作延期。5.2.2延期审批：需经双方协商一致，签订延期协议。5.2.3延期费用：延期费用按原监理费用标准计算。第六条合同变更与解除6.1合同变更6.1.1变更原因：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更。6.1.2变更程序：双方协商一致，签订变更协议。6.1.3变更生效：变更协议经双方签字盖章后生效。6.2合同解除6.2.1解除原因：因不可抗力、严重违约等原因导致合同无法履行。6.2.2解除程序：双方协商一致，签订解除协议。6.2.3解除生效：解除协议经双方签字盖章后生效。第七条违约责任7.1监理方违约责任7.1.1违约情形：监理方未按合同要求履行监理职责，造成工程质量、进度、安全等方面的问题。7.1.2违约责任：监理方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2施工方违约责任7.2.1违约情形：施工方未按合同要求履行施工义务，造成工程质量、进度、安全等方面的问题。7.2.2违约责任：施工方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第一部分：合同如下：第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1调解：发生争议时，应通过友好协商解决。8.1.2仲裁：协商不成时，争议双方应提交至仲裁委员会仲裁。8.1.3诉讼：仲裁程序结束后，如任何一方对仲裁裁决不服，可在裁决书送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1调解机构：省市区街道人民调解委员会。8.2.2仲裁机构：仲裁委员会。8.2.3人民法院：市区人民法院。第九条合同生效与终止9.1合同生效9.1.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2生效日期：2024年3月10日9.2合同终止9.2.1终止原因：合同约定的监理期限届满，或因双方协商一致解除合同，或因违约而终止。9.2.2终止程序：合同终止前，双方应就合同终止事宜进行书面确认。9.2.3终止日期：合同终止之日起，双方应立即停止履行合同约定的义务。第十条其他约定10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。10.3合同附件1.监理合同2.监理方案3.监理费用清单4.其他相关文件第十一条本合同未尽事宜11.1协商解决本合同未尽事宜，由双方协商解决。11.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。第十二条合同份数及保管12.1合同份数本合同共肆份，甲方壹份，乙方壹份，丙方壹份，丁方壹份。12.2合同保管本合同由甲乙双方分别妥善保管。第十三条合同签署13.1双方签署本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。13.2签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第十四条合同附件清单14.1附件一：监理合同14.2附件二：监理方案14.3附件三：监理费用清单14.4附件四：双方代表签署文件14.5附件五：合同签署日期证明文件14.6附件六：合同变更记录14.7附件七：争议解决记录14.8附件八：合同终止证明文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行关系的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理机构、咨询机构、检测机构、设计单位、施工单位等。15.2第三方介入的同意15.2.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，并书面同意第三方的介入。15.2.2第三方的介入应书面通知对方，并在合同中明确第三方的职责和权限。15.3第三方职责与权限15.3.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。15.3.2第三方的职责包括但不限于：提供专业咨询、进行质量检测、监督施工进度、参与合同争议解决等。15.3.3第三方的权限包括但不限于：查阅合同文件、提出意见和建议、参与会议和协商等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分：第三方在合同履行过程中，应服从甲方的领导，但甲方应尊重第三方的专业意见。15.4.2第三方与乙方的划分：第三方在合同履行过程中，应服从乙方的施工安排，但乙方应尊重第三方的监督和建议。15.4.3第三方与监理方的划分：第三方在合同履行过程中，应与监理方协同工作，共同确保合同目标的实现。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致合同不能履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。16.1.2第三方的责任限额应根据其合同约定的服务内容和费用确定。16.2责任限额的明确16.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定。第三方的资质和信誉第三方提供服务的性质和风险合同履行期间可能发生的损失16.3责任承担16.3.1第三方责任事件发生后，甲乙双方应共同协商确定责任承担。16.3.2如第三方承担责任，甲方有权要求乙方代为承担第三方责任，乙方应予以配合。16.3.3如第三方违约，甲方有权直接向第三方追偿。17.第三方更换17.1第三方更换的条件17.1.1第三方因自身原因无法继续履行合同职责时，甲乙双方应协商更换第三方。17.1.2第三方因不可抗力等原因无法继续履行合同职责时，甲乙双方应协商更换第三方。17.2第三方更换的程序17.2.1第三方更换前，甲乙双方应书面通知对方。17.2.2第三方更换后，甲乙双方应重新签订补充协议，明确新第三方的职责和权限。17.2.3新第三方应书面确认接受更换，并履行合同约定的义务。18.第三方保密18.1第三方保密义务18.1.1第三方在合同履行过程中，应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.1.2第三方不得泄露合同内容、甲乙双方的技术资料和商业信息。18.2保密期限18.2.1第三方保密期限自合同终止之日起计算，不少于五年。18.2.2在保密期限届满后，第三方仍有义务保守甲乙双方的秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理合同详细要求：包含监理方和施工方的基本信息、监理内容、监理期限、监理费用、双方责任和义务等条款。附件说明：作为合同主体部分，明确双方的权利和义务。2.监理方案详细要求：包括监理工作的具体计划、质量标准、进度安排、安全措施等。附件说明：指导监理工作的具体实施，确保监理目标的实现。3.监理费用清单详细要求：列出监理费用的构成项目、金额、支付方式等。附件说明：作为费用支付依据，保障监理工作的顺利进行。4.施工图纸及技术资料详细要求：包括施工图纸、技术规范、设计变更等。附件说明：为施工提供技术支持，确保施工质量。5.施工方案及施工组织设计详细要求：包括施工工艺、施工方法、施工组织结构等。附件说明：为施工提供组织保障，确保施工进度。6.施工现场照片及视频资料详细要求：记录施工现场的真实情况，包括施工进度、质量、安全等。附件说明：作为施工过程的见证，便于双方核查。7.施工材料及设备检验报告详细要求：包括材料及设备的检验结果、合格证明等。附件说明：确保施工材料及设备的质量符合要求。8.施工进度报告详细要求：包括施工进度、已完成工程量、存在问题及解决措施等。附件说明：便于双方掌握施工进度，及时调整计划。9.施工安全检查报告详细要求：包括施工现场安全检查结果、安全隐患整改措施等。附件说明：确保施工现场安全无事故。10.施工合同变更及补充协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。附件说明：明确合同变更，保障双方权益。11.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。附件说明：为解决合同履行过程中的争议提供依据。12.合同终止证明文件详细要求：包括合同终止原因、终止日期、终止后的处理事项等。附件说明：明确合同终止，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理方未按合同要求履行监理职责，造成工程质量、进度、安全等方面的问题。施工方未按合同要求履行施工义务，造成工程质量、进度、安全等方面的问题。第三方因自身原因导致合同不能履行或造成损失。2.违约责任认定标准：违约行为的严重程度违约行为对合同履行的影响违约行为的持续时间3.违约责任示例说明：监理方未按时提交监理报告，延误施工进度，造成施工方经济损失。责任认定：监理方应承担违约责任，赔偿施工方因此遭受的经济损失。施工方在施工过程中发现质量问题，未及时整改，导致工程停工。责任认定：施工方应承担违约责任，赔偿监理方和甲方因此遭受的经济损失。第三方在提供检测服务时，因检测设备故障导致检测结果不准确。责任认定：第三方应承担违约责任，重新进行检测，并赔偿因此造成的经济损失。全文完。2024年文化旅游项目施工建设监理合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理期限4.1监理开始时间4.2监理结束时间5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2支付方式5.3付款时间5.4付款条件6.监理职责及权利6.1监理职责6.2监理权利6.3监理单位人员要求7.施工单位职责及权利7.1施工单位职责7.2施工单位权利8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件12.其他约定事项12.1违约责任12.2不可抗力12.3通知与送达12.4合同附件13.合同附件清单13.1附件1：监理大纲13.2附件2：监理方案13.3附件3：监理费用预算13.4附件4：监理单位资质证书13.5附件5：施工单位资质证书14.合同签订日期及签字盖章第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称：____________________1.1.2监理单位法定代表人：________________1.1.3监理单位注册地址：___________________1.1.4监理单位联系电话：___________________1.1.5监理单位开户银行：___________________1.1.6监理单位银行账号：___________________1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称：____________________1.2.2施工单位法定代表人：________________1.2.3施工单位注册地址：___________________1.2.4施工单位联系电话：___________________1.2.5施工单位开户银行：___________________1.2.6施工单位银行账号：___________________2.项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目投资估算：___________________2.5项目建设周期：___________________2.6项目设计单位：___________________3.监理范围及内容3.1监理范围：____________________3.2监理内容：3.2.1施工图审查3.2.2施工组织设计审查3.2.3施工进度控制3.2.4质量控制3.2.5安全生产监督3.2.6合同管理3.2.7造价控制3.2.8信息管理3.3监理标准：____________________4.监理期限4.1监理开始时间：___________________4.2监理结束时间：___________________5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额：___________________5.2支付方式：____________________5.3付款时间：____________________5.4付款条件：____________________6.监理职责及权利6.1监理职责：6.1.1依法履行监理职责，确保工程质量和安全6.1.2对施工过程中的质量问题提出整改意见6.1.3监督施工单位按照合同要求进行施工6.1.4审查施工单位提交的施工图纸和施工组织设计6.2监理权利：6.2.1要求施工单位按照监理要求整改质量问题6.2.2要求施工单位按照监理要求提供相关资料6.2.3对施工过程中的违法行为进行制止和报告6.2.4对施工单位违反合同的行为提出索赔要求7.施工单位职责及权利7.1施工单位职责：7.1.1按照监理要求进行施工，确保工程质量和安全7.1.2按时完成施工任务，确保工程进度7.1.3配合监理单位进行施工图审查和施工组织设计审查7.1.4按时提供相关资料7.1.5对监理单位提出的问题进行整改7.2施工单位权利：7.2.1要求监理单位按照合同要求履行监理职责7.2.2对监理单位的不合理要求提出异议7.2.3对监理单位的错误意见提出反驳7.2.4在工程变更时，要求监理单位进行审查8.保密条款8.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后的三年内。8.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2争议解决程序：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点：合同签订地。10.合同解除10.1合同解除条件：10.1.1一方严重违约，经另一方书面通知后，对方在合理期限内仍未采取补救措施或补救措施不满意的；10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行的；10.1.3因国家政策调整等原因，导致合同无法继续履行的。10.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，合同自通知送达对方之日起解除。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：双方在本合同上签字盖章后生效。11.2合同生效日期：____________________11.3合同终止条件：合同约定的监理期限届满，或合同解除、终止。12.其他约定事项12.1违约责任：任何一方违反本合同的约定，造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。12.2不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.3通知与送达：除法律另有规定外，双方之间的通知应以书面形式发送，自发出通知之日起满三天，对方未提出异议的，视为送达。12.4.1监理大纲12.4.2监理方案12.4.3监理费用预算12.4.4监理单位资质证书12.4.5施工单位资质证书13.合同附件清单13.1附件1：监理大纲13.2附件2：监理方案13.3附件3：监理费用预算13.4附件4：监理单位资质证书13.5附件5：施工单位资质证书14.合同签订日期及签字盖章14.1合同签订日期：____________________14.2双方签字盖章：14.2.1监理单位（盖章）：____________________14.2.2施工单位（盖章）：____________________14.2.3法定代表人（签字）：____________________14.2.4法定代表人（签字）：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除监理单位、施工单位和合同签订双方以外的，参与合同履行过程中提供专业服务、咨询、协调或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率，确保项目质量，解决合同履行中的争议，或提供专业领域的支持。16.第三方介入类型16.1中介方：为双方提供信息交流、促成合同签订或执行过程中的协调服务的第三方。16.2专业咨询方：提供专业技术咨询、评估或审查服务的第三方。16.3协调方：负责协调合同履行过程中的各方关系，解决争议的第三方。16.4其他辅助方：根据合同需要，提供其他辅助服务的第三方。17.第三方介入程序17.1第三方介入需经合同双方同意，并签订相关协议。17.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。17.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。18.第三方责任限额18.1第三方介入后，其责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定。18.2第三方责任限额应包括但不限于：18.1.1第三方直接违约责任；18.1.2第三方因提供错误信息或服务导致的损失；18.1.3第三方介入行为对合同履行产生的间接损失。19.第三方责任界定19.1第三方责任由第三方介入协议约定，合同双方有责任监督第三方履行其职责。19.2第三方责任与其他各方的责任划分如下：19.2.1监理单位责任：监理单位按照本合同约定履行监理职责，对施工过程进行监督，确保工程质量。19.2.2施工单位责任：施工单位按照本合同约定进行施工，确保工程进度和质量。19.2.3第三方责任：第三方根据合同约定提供专业服务，其责任范围仅限于其提供的具体服务内容。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经合同双方和第三方同意，并签订书面变更协议。20.2变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的终止21.2第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入协议的签订22.1合同双方应在第三方介入前，与第三方签订书面介入协议，明确各方的权利和义务。22.1.1第三方的名称、地址、联系方式；22.1.2第三方的职责、权利和义务；22.1.3第三方的责任限额；22.1.4第三方介入的期限；22.1.5第三方介入的费用及支付方式；22.1.6争议解决方式；22.1.7合同终止条件。23.第三方介入的监督23.1合同双方有权对第三方介入过程进行监督，确保第三方按照协议履行其职责。23.2第三方如有违约行为，合同双方有权要求其承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表1.监理大纲1.1监理大纲内容包括：监理单位组织结构监理人员配备及资质监理工作程序及方法监理工作计划及时间表2.监理方案2.1监理方案详细说明：监理单位对项目的整体监理策略监理单位对施工过程中的关键节点控制监理单位对工程质量、进度、安全等方面的控制措施3.监理费用预算3.1监理费用预算详细列出：监理人员费用监理设备费用监理服务费用监理其他相关费用4.监理单位资质证书4.1监理单位资质证书复印件，证明监理单位具备相应资质。5.施工单位资质证书5.1施工单位资质证书复印件，证明施工单位具备相应资质。6.监理单位人员任命书6.1监理单位人员任命书，明确监理人员的职责和权限。7.施工单位人员任命书7.1施工单位人员任命书，明确施工单位人员的职责和权限。8.合同签订双方的身份证明8.1合同签订双方的身份证明复印件，包括身份证、营业执照等。说明二：违约行为及责任认定1.违约行为1.1施工单位未按合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。1.2监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题。1.3任何一方未按合同约定支付款项。1.4任何一方违反合同约定的保密义务。2.责任认定2.1施工单位未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，赔偿因违约给对方造成的损失。2.2监理单位未履行监理职责，应承担违约责任，赔偿因违约给对方造成的损失。2.3任何一方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，支付逾期付款利息。2.4任何一方违反合同约定的保密义务，应承担违约责任，赔偿因违反保密义务给对方造成的损失。示例说明：施工单位未按期完成基础施工，导致工程延期，应支付违约金并赔偿因此造成的损失。监理单位未对施工过程中的质量问题进行及时处理，导致工程质量不达标，应承担相应的责任。全文完。2024年文化旅游项目施工建设监理合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同有效期2.项目背景及目标2.1项目背景介绍2.2项目目标与意义3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理依据4.监理工作程序4.1工程前期准备4.2施工过程监理4.3竣工验收监理4.4工程保修期监理5.监理人员5.1监理人员资格5.2监理人员配备5.3监理人员职责6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用组成及计算方法6.3支付方式及时间7.合同履行与变更7.1合同履行要求7.2合同变更程序7.3合同解除条件8.违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理人员名单11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年文化旅游项目施工建设监理合同”。1.2合同双方基本信息甲方（委托方）：[甲方全称]乙方（监理方）：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.4合同有效期本合同有效期为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。2.项目背景及目标2.1项目背景介绍甲方拟在[项目地点]建设文化旅游项目，包括但不限于[具体项目内容]。2.2项目目标与意义本项目旨在提升[项目目标]，促进[相关产业]，丰富文化旅游资源。3.监理范围与内容3.1监理范围本监理范围包括但不限于项目的设计、施工、验收等全过程。3.2监理内容3.2.1设计阶段：审查设计文件，确保设计符合规范和甲方要求。3.2.2施工阶段：监督施工质量、进度和安全生产，确保施工质量。3.2.3验收阶段：参与项目竣工验收，提出验收意见。3.3监理依据本监理工作依据国家有关法律法规、行业标准、甲方要求及合同约定。4.监理工作程序4.1工程前期准备4.1.1确定监理人员，明确监理人员职责。4.1.2制定监理计划和监理大纲。4.1.3现场勘查，了解项目情况。4.2施工过程监理4.2.1监督施工单位按照设计图纸和规范进行施工。4.2.2对施工质量进行监督检查。4.2.3对施工进度进行跟踪和控制。4.2.4对施工安全进行监督。4.3竣工验收监理4.3.1参与竣工验收，提出验收意见。4.3.2对验收中发现的问题提出整改要求。4.4工程保修期监理4.4.1监督施工单位做好工程保修工作。4.4.2对保修期内出现的问题进行调查和处理。5.监理人员5.1监理人员资格乙方应派遣具备相关资质的监理人员。5.2监理人员配备乙方应配备足够数量的监理人员，以满足监理工作需要。5.3监理人员职责监理人员应按照合同约定和监理大纲履行职责，确保监理工作质量。6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币[具体金额]元。6.2费用组成及计算方法费用组成包括监理人员的工资、差旅费、办公费等。6.3支付方式及时间甲方应按照监理工作进度和合同约定支付监理费用。8.违约责任8.1违约行为界定8.1.1甲方违约：未按时支付监理费用，或提供虚假资料导致监理工作无法正常进行。8.1.2乙方违约：未按时完成监理任务，或监理人员不具备相应资质，或监理报告不符合要求。8.2违约责任承担8.2.1甲方违约：应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2.2乙方违约：应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约赔偿方式违约赔偿应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。9.2争议解决程序如协商不成，双方应提交[仲裁机构名称]仲裁。9.3争议解决地点争议解决地点为[具体地点]。10.合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同到期自然终止。10.1.2双方协商一致终止。10.1.3发生不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止程序10.2.1双方应书面通知对方合同终止事宜。10.2.2完成合同终止后的善后工作。11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理人员名单11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点本合同签署地点为[具体地点]。12.3签署人员甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]13.合同生效13.1合同生效条件本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达任何通知或文件应以书面形式发送至双方指定的地址，视为已送达。14.3合同份数及效力本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定或经甲乙双方同意，参与本合同实施、管理或服务的任何个人、组织或机构。15.2第三方介入范围15.2.1提供专业咨询、设计、施工、监理等服务。15.2.2承担部分或全部项目融资。15.2.3提供项目管理、协调、监督等支持服务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定。15.3.2甲方或乙方有权根据项目需要，邀请第三方介入。15.3.3第三方介入前，甲乙双方应书面授权第三方按照本合同约定执行相应职责。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照本合同的约定，履行其职责，确保工作质量符合相关标准和要求。16.1.2第三方对其提供的服务或产品承担直接责任，并对由此产生的后果负责。16.1.3第三方在执行任务过程中，若违反法律法规或本合同约定，应承担相应的法律责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据项目进展和自身职责，提出合理的工作建议。16.2.3第三方有权获得合同约定的报酬。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。17.1.2第三方责任限额应合理设定，以覆盖其可能产生的直接和间接损失。17.2限额计算方式17.2.1第三方责任限额的计算方式应包括直接损失和合理预期的间接损失。17.2.2间接损失的计算应考虑市场波动、汇率变动等因素。18.第三方与其他