学校建设工程合同

学校建设工程合同合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

鉴于甲方拟在____________________进行学校建设工程，乙方愿意接受甲方委托，承担该建设工程的设计、施工、监理等工作，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保学校建设工程的顺利进行，确保工程质量和工期，实现甲乙双方的共同利益。

二、签订背景

1.甲方为满足____________________地区教育需求，决定建设一所学校，为此特委托乙方进行设计、施工、监理等工作。

2.乙方具备相关资质和经验，愿意接受甲方委托，承担学校建设工程的相关工作。

三、合同内容

1.甲方负责提供学校建设工程所需的土地、资金、相关手续等；

2.乙方负责学校建设工程的设计、施工、监理等工作；

3.双方应按照国家有关法律法规、行业标准和规范进行学校建设工程的设计、施工、监理等工作。

四、违约责任

1.若甲方未按约定提供土地、资金、相关手续等，导致乙方无法正常开展工作，乙方有权要求甲方承担违约责任；

2.若乙方未按约定完成设计、施工、监理等工作，导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任；

3.双方在履行合同过程中，因不可抗力等原因导致合同无法履行或部分无法履行时，可根据实际情况协商解决，并减轻或免除违约责任。

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

主要条款：

第一条服务内容

1.1乙方应根据甲方提供的设计要求和施工图纸，进行学校建设工程的设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。

1.2乙方负责学校建设工程的施工工作，包括但不限于土建施工、安装工程、室外工程等。

1.3乙方负责学校建设工程的监理工作，包括但不限于施工过程中的质量、安全、进度、投资控制等。

第二条质量标准

2.1乙方应按照国家有关标准、规范和甲方要求，确保设计、施工、监理工作的质量符合相关标准。

2.2设计文件应满足甲方的使用要求，施工质量应符合国家强制性标准，监理工作应确保工程质量符合合同约定。

第三条价格支付

3.1本合同总价为人民币__________元整，分__________期支付。

3.2首付款为合同总额的__________%，甲方在合同签订后__________日内支付。

3.3乙方完成设计、施工、监理的每个阶段工作后，甲方应在__________日内支付该阶段相应的款项。

3.4乙方完成全部工作并经甲方验收合格后，甲方应在__________日内支付剩余款项。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及学校建设工程的相关技术资料、商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开本合同内容及相关信息。

第五条违约责任

5.1若甲方未按时支付款项，应向乙方支付__________%的违约金。

5.2若乙方未按约定完成设计、施工、监理工作，导致工程延期，应向甲方支付__________%的违约金。

5.3若乙方提供的材料或设备不符合约定标准，导致工程质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担相应的责任。

5.4若因甲方原因导致工程无法正常进行，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的停工损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同解除

7.1在合同履行过程中，若任何一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

7.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方可根据实际情况协商解除合同。

第八条其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务的进一步详细说明：

第九条甲方的权利与义务

9.1甲方的权利：

9.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成设计、施工、监理工作。

9.1.2甲方有权对乙方的施工、监理过程进行监督，并对施工、监理质量提出意见和建议。

9.1.3甲方有权要求乙方在工程进度延误时，采取有效措施加快进度，确保工程按期交付使用。

9.2甲方的义务：

9.2.1甲方向乙方提供项目所需的相关资料、图纸、技术要求等，确保乙方能够顺利开展工作。

9.2.2甲方向乙方支付合同约定的款项，并保证支付方式的合法性和及时性。

9.2.3甲方向乙方提供施工、监理所需的场地、设施、设备等，并确保乙方施工、监理活动的顺利进行。

9.2.4甲方应按照合同约定，及时对乙方的施工、监理工作进行验收，并在验收合格后支付相应款项。

第十条乙方的权利与义务

10.1乙方的权利：

10.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的资料、图纸、技术要求等，确保乙方能够完成设计、施工、监理工作。

10.1.2乙方有权在施工、监理过程中，根据实际情况对设计、施工方案进行调整，并提前向甲方报告。

10.1.3乙方有权要求甲方在工程进度延误时，提供合理的延期理由，并按照合同约定给予补偿。

10.2乙方的义务：

10.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成设计、施工、监理工作，并保证工程质量和安全。

10.2.2乙方应严格按照甲方提供的资料、图纸、技术要求等进行设计、施工、监理工作，确保工程符合规定要求。

10.2.3乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并及时解决施工、监理过程中出现的问题。

10.2.4乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的废弃物、废料等及时清运，并采取有效措施保护环境。

第十一条合作方式

11.1双方应建立有效的沟通机制，定期召开工程协调会议，共同解决施工、监理过程中出现的问题。

11.2双方应相互尊重，遵循诚信原则，共同维护合同的履行。

11.3双方应严格按照合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。

11.4双方应共同参与工程验收，确保工程符合合同约定和设计要求。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

第十二条合同有效期限

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为__________年，自合同生效之日起计算。

12.2合同期满后，如需继续合作，甲乙双方应在本合同期满前__________日内协商续签。

第十三条合同变更

13.1在合同履行期间，如因不可抗力、法律法规变化等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的有效组成部分。

13.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益，并应遵循公平、公正、诚实信用的原则。

第十四条合同终止条件

14.1合同因下列原因之一终止：

14.1.1合同期限届满，且无续签协议；

14.1.2双方协商一致解除合同；

14.1.3一方违约，另一方在接到违约通知后__________日内未采取补救措施或未达成和解；

14.1.4因不可抗力导致合同无法履行；

14.1.5出现合同约定的其他终止情形。

第十五条合同解除

15.1合同解除应符合法律规定和合同约定，任何一方不得擅自解除合同。

15.2如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

15.3合同解除后，双方应立即终止合同项下的权利义务，并采取必要措施保护已完成的工程成果。

第十六条争议解决机制

16.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

16.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十七条法律适用和管辖法院

17.1本合同适用中华人民共和国法律。

17.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

第十八条合同效力

18.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

18.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同签署及生效：

19.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

19.2甲方签字盖章