建设工程施工合同（2024年版）

建设工程施工合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方拟在____________________地区建设____________________项目，为明确双方在施工过程中的权利、义务及责任，确保工程质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同。

本合同目的在于明确发包方与承包方之间的合作关系，确保____________________项目的顺利实施，达成双方预期目标。合同期限自____________________起至____________________止。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应按照发包方的要求，在规定的时间内，完成____________________项目的施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

1.2乙方应提供符合国家现行标准、规范及设计要求的施工图纸、施工方案、施工组织设计等施工资料。

1.3乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段施工任务，确保工程按期交付。

二、质量标准

2.1乙方施工的工程质量应符合国家有关质量标准、规范及设计要求。

2.2乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

2.3乙方应接受发包方及有关部门的质量监督、检查，对发现的质量问题应及时整改。

三、价格支付

3.1本合同工期为____________________年，总价款为人民币____________________元整。

3.2工程款支付方式：按进度付款，具体付款比例及时间节点由双方另行约定。

3.3乙方在工程完工并经发包方验收合格后，有权按照合同约定向发包方申请支付尾款。

3.4逾期付款的违约责任：若发包方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

四、工期延误及违约责任

4.1乙方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包方损失等。

4.2发包方因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、延长工期等。

4.3违约金的具体计算方法及赔偿标准由双方另行约定。

五、保密条款

5.1双方对本合同及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年止。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违约，致使合同目的不能实现；

（2）一方被依法宣告破产、解散或被吊销营业执照；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、发包方的权利与义务

1.1发包方有权要求乙方按照合同约定的质量、工期、安全等要求进行施工。

1.2发包方有权对乙方提供的施工图纸、施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出合理意见。

1.3发包方有权要求乙方及时解决施工过程中发现的质量问题，确保工程质量。

1.4发包方有权根据工程进度，按照合同约定支付工程款。

1.5发包方有权要求乙方遵守国家有关法律法规、行业标准和规范。

1.6发包方有权对乙方的施工行为进行监督检查，对违反合同的行为提出警告或终止合同。

二、承包方的权利与义务

2.1承包方有权要求发包方按照合同约定提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等资料。

2.2承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。

2.3承包方有权要求发包方及时提供施工现场，确保施工顺利进行。

2.4承包方有权要求发包方提供必要的施工条件，如水、电、气等。

2.5承包方应按照合同约定的质量、工期、安全等要求进行施工，确保工程质量。

2.6承包方应按照合同约定的时间节点完成各阶段施工任务，按期交付工程。

2.7承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.8承包方应遵守国家有关法律法规、行业标准和规范，确保施工安全。

2.9承包方应接受发包方及有关部门的质量监督、检查，对发现的质量问题及时整改。

三、合作方式

3.1双方应本着平等、互利、诚信的原则，共同完成____________________项目的施工任务。

3.2双方应定期召开工程协调会，就工程进度、质量、安全等问题进行沟通协商。

3.3双方应相互配合，确保工程顺利进行。如遇特殊情况，双方应协商解决。

3.4双方应共同遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。

3.5双方应共同承担合同履行过程中的风险，包括但不限于不可抗力等因素。

3.6双方应共同维护工程项目的合法权益，确保项目按期交付。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至____________________年____________________月____________________日止。

1.2合同期满后，如双方无异议，合同自动续签，续签期限为____________________年，直至工程竣工验收合格。

二、合同变更

2.1本合同在履行过程中，如因不可抗力、国家政策调整等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.2变更协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、合同终止

3.1发生下列情况之一，本合同即告终止：

（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致，签订书面终止协议；

（4）一方违约，另一方依法解除合同；

（5）依法被宣告无效或被撤销。

四、合同的解除

4.1发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方违约，致使合同目的不能实现；

（2）一方被依法宣告破产、解散或被吊销营业执照；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）双方协商一致，签订书面解除协议。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，可参照相关法律法规执行。

双方需要准备的附件：

1.发包方：

1.1项目立项批准文件；

1.2项目可行性研究报告；

1.3施工图纸及技术规范；

1.4工程用地规划许可证；

1.5环境影响评价审批文件；

1.6招投标文件及中标通知书；

1.7合同签订前的谈判纪要及补充协议。

2.承包方：

2.1企业法人营业执照；

2.2税务登记证；

2.3资质等级证书；

2.4质量管理体系认证证书；

2.5安全生产许可证；

2.6人员资格证书；

2.7设备、材料采购清单及供应商资质证明；

2.8施工组织设计及施工方案；

2.9施工进度计划及质量保证措施。

双方签字、盖章位置及日期：

1.发包方签字、盖章位置及日期：

-发包方代表（或授权代表）签字/盖章：____________________

-发包方公章：____________________

-签字/盖章日期：____________________

2.承包方签字、盖章位置及日期：

-承包方代表（或授权代表）签字/盖章：________________