风力发电场施工合同样本

风力发电场施工合同样本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概述1.1本工程为__________风力发电场，位于__________，占地面积约为__________平方米。1.2工程内容包括：__________。1.3工程工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。1.4工程质量要求符合__________标准。二、合同价格2.1施工方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务。2.2合同价格为人民币__________元整（大写：_______________________元整），其中包括：__________。2.3合同价格支付方式：__________。三、施工方的义务3.1施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。3.2施工方应按照合同约定的质量要求进行施工。3.3施工方应按照合同约定的价格支付工程款。3.4施工方应遵守国家法律法规，不得损害业主的合法权益。四、业主的义务4.1业主应按照合同约定的工期提供施工场地。4.2业主应按照合同约定的质量要求对施工过程进行监督。4.3业主应按照合同约定的价格支付工程款。4.4业主应遵守国家法律法规，不得损害施工方的合法权益。五、违约责任5.1施工方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应按照逾期付款的利率支付违约金。5.2施工方未按照合同约定的质量要求进行施工的，应承担修复费用或重新施工的费用。5.3业主未按照合同约定的工期支付工程款的，应按照逾期付款的利率支付违约金。5.4业主未按照合同约定的质量要求对施工过程进行监督的，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.风力发电场施工设计图纸2.风力发电场施工技术规范3.风力发电场施工进度计划4.风力发电场施工质量检验标准5.风力发电场施工安全防护措施6.风力发电场施工合同履行证明文件7.风力发电场施工合同解除或终止证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的工期完成施工任务的，属于工期违约。2.施工方未按照合同约定的质量要求进行施工的，属于质量违约。3.业主未按照合同约定的工期支付工程款的，属于支付违约。4.业主未按照合同约定的质量要求对施工过程进行监督的，属于监督违约。三、法律名词及解释：1.风力发电场：指利用风力旋转叶片产生电能的场所。2.施工方：指承担风力发电场施工任务的单位或个人。3.业主：指拥有风力发电场建设权的单位或个人。4.工期：指双方约定的完成施工任务的时间。5.质量要求：指双方约定的施工过程中应达到的标准。6.合同价格：指双方约定的完成施工任务所需支付的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：双方协商调整施工进度计划，必要时追加合同价格。2.问题：施工质量不符合要求解决办法：施工方进行修复或重新施工，必要时承担额外费用。3.问题：业主未能按期支付工程款解决办法：双方协商支付事宜，必要时追加合同价格。4.问题：业主未履行监督职责解决办法：业主加强监督，施工方协助业主进行监督。五、所有应