2025建设工程施工合同下载

合同编号：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条施工范围与施工标准2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成本合同约定的施工内容。2.2乙方应确保施工过程中符合国家及地方相关法律法规、规范、标准和行业惯例。2.3乙方应严格按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。第三条合同价格与支付3.1本合同施工费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2甲方应按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。3.3乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应支付剩余的合同价款。第四条施工期限4.1乙方应在本合同约定的施工期限内完成施工。4.2乙方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第五条质量保修5.1乙方应对施工的工程质量负责，并按照相关法律法规规定提供质量保修服务。5.2质量保修期限自工程验收合格之日起算，保修期限按照双方约定的条款执行。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：注意事项：1.仔细阅读并理解合同全文，确保双方对合同内容有清晰的认识和一致的理解。2.确认合同双方的主体资格，确保甲方是项目的合法所有者，乙方具有相应的施工资质。3.明确工程项目的具体要求和标准，包括施工图纸、施工方案和技术要求等。4.详细约定合同价格，包括预算、付款节点和比例，以及价款的支付方式。5.确定合理的施工期限，并明确乙方因故导致施工延期的违约责任。6.了解并明确质量保修的条款，包括保修期限和乙方应承担的质量责任。7.注意违约责任的规定，包括违约金的计算方式和双方的争议解决途径。8.注意合同的签订和终止条件，确保合同的有效性和终止的合法性。解决办法：1.对于合同内容的理解不一致，可以通过双方进一步沟通和协商，达成一致意见。2.若主体资格出现问题，应由甲方负责核实乙方的施工资质，确保合同的有效性。3.对于工程项目的具体要求和标准，可以通过技术交流会议等方式，确保双方的理解一致。4.合同价格的争议可以通过双方财务部门对账，确认支付金额和节点。5.施工期限的延长或延误，应通过双方协商，签订补充协议明确责任。6.质量保修问题应参照相关法律法规，由乙方提供相应的保修服务。7.违约责任的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.合同的签订和终止应遵循合同法的规定，确保合同的合法性和有效性。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程项目的单位或个人，负责委托乙方进行施工。2.乙方：指承担施工任务的单位或个人，负责按照甲方的要求完成施工。3.施工图纸：指工程项目的设计图纸，包括建筑、结构、水电等各个专业的详细设计内容。4.施工方案：指施工过程中采取的技术措施、施工方法和安全措施等。5.合同价款：指双方约定的工程项目的总价格，包括工程成本、利润等。6.付款节点：指双方约定的支付合同价款的时间点或时间段。7.质量保修：指乙方对施工的工程项目在一定期限内提供的质量保证和维修服务。8.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的违约赔偿金。9.合同终止：指合同双方按照约定或法律规定，结束合同关系的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于乙方为具有相应施工资质的单位或个人，甲方为工程项目业主或委托方。3.适用于双方就施工服务达成一致，并希望明确各自权利义务的场合。补充条款：1.施工范围及具体任务的详细描述。2.特殊的施工要求或技术标准。3.工程变更时的处理办法和费用承担。4.不可抗力事件的定义及双方的责任和义务。5.保密条款，包括合同内容、技术资料等的保密义务。6.知识产权保护，明确施工过程中产生的知识产权归属。7.环境保护和安全生产的要求，包括乙方应遵守的相关法律法规。8.争议解决的方式和地点，包括仲裁或诉讼的管辖权。附件列表：1.甲方的营业执照副本或其他合法身份证明文件。2.乙方的施工资质证书