雨水收集与利用施工合同

雨水收集与利用施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程内容1.1乙方负责按照甲方的要求，进行雨水收集与利用施工，包括但不仅限于雨水收集系统的规划、设计、施工、调试和验收。1.2乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程的质量和安全。1.3乙方应在合同约定的时间内完成工程的施工，并按照约定的期限进行工程验收。二、工程质量2.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程的质量符合法律法规的要求。2.2乙方应选用符合国家标准的材料和设备，并提供相关的产品质量证明文件。2.3乙方应在工程验收合格后，提供一年的质保期服务，质保期内出现质量问题，乙方应负责及时修复或更换。三、工程进度3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方应提前五个工作日向甲方提交工程进度报告，如需调整施工计划，应提前十个工作日向甲方申请。3.3乙方如因特殊情况无法按照约定的进度完成工程，应立即通知甲方，并采取措施予以解决。四、工程款支付（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%；（3）质保期满后，甲方支付乙方工程总价的10%。4.2乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×0.05%。5.2乙方如因施工质量问题导致工程不合格，应负责返工、修复或更换，并承担由此产生的费用。5.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付金额×逾期天数×0.05%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。7.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.雨水收集与利用施工方案2.施工图纸3.材料和设备清单4.工程质量标准和要求5.施工进度计划6.工程款支付凭证7.违约金计算公式8.诉讼管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量问题导致工程不合格，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工条件或干扰正常施工，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同目的不能实现，视为违约。三、法律名词及解释：1.雨水收集与利用施工合同：指甲方委托乙方进行雨水收集与利用工程的施工，明确双方权利义务的协议。2.工程质量：指工程符合国家和行业标准，满足甲方需求的状态。3.质保期：指乙方对工程提供的保修期限，一般为一年。4.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向对方支付的赔偿金。5.诉讼管辖法院：指双方在合同中约定的解决争议的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，采取措施加快进度。2.工程质量问题：乙方及时修复或更换，质保期内免费。3.工程款支付延误：甲方按时支付，违约金按照约定计算。4.施工条件不足：甲方提供必要的施工条件，确保工程正常进行。5.合同争议：友好协商解决，无法解决可向约定法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目中的雨水收集与利用工程。2.适用于城市绿化、园林景观等领域的雨水收集