2025施工合同模板2

合同编号：合同各方：名称：地址：法定代表人：联系方式：名称：地址：法定代表人：联系方式：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程预算：1.6工程工期：自年__月__日至年__月__日。第二条乙方的义务和责任2.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、工期等要求，完成施工任务。2.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、施工标准和规范进行施工，确保工程质量、安全。2.3乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。2.4乙方应做好施工现场的环保、安全生产和文明施工工作。第三条甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程进度款和竣工结算款。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保障乙方施工顺利进行。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持。第四条合同价款及支付4.1双方同意，本工程合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。（1）预付款：合同签订后__日内，支付合同总价款的__%。（2）进度款：工程进度达到__%时，支付合同总价款的__%。（3）竣工结算款：工程验收合格后__日内，支付合同总价款的__%。4.3乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提交相关工程资料和验收报告。第五条工程验收5.1工程验收标准：按照国家和地方有关法律法规、施工标准和规范执行。5.2工程验收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收报告及有关工程资料。（2）甲方收到验收报告后，组织相关单位进行验收。（3）验收合格的，双方办理竣工结算手续。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按合同约定支付价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的法律责任。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：年__月__日签订日期：年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工程内容、规模、工期等要求，完成施工任务。甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程进度款和竣工结算款。双方应遵守国家及地方有关法律法规、施工标准和规范，确保工程质量、安全。解决办法：如一方未履行合同义务，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于要求支付违约金、暂停施工或解除合同。2.工程验收：工程验收标准应按照国家和地方有关法律法规、施工标准和规范执行。工程验收程序包括乙方提交验收报告及有关工程资料，甲方组织相关单位进行验收。解决办法：如工程验收不合格，乙方应按照验收单位提出的整改要求进行整改，直至达到验收标准。3.违约责任：乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。甲方未按合同约定支付价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。解决办法：双方应严格按照合同约定履行各自义务，如发生违约行为，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。4.争议解决：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应积极沟通，友好协商，争取通过协商解决争议。如协商无果，可依法向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.施工合同：施工合同是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订的一种明确双方在施工过程中权利义务关系的协议。2.工程质量：工程质量是指工程项目的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性和环境适应性等方面的特性。3.工程安全：工程安全是指在工程建设过程中，保障人员生命财产安全、设备设施完整无损、环境不受污染和破坏的状态。4.违约金：违约金是当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。5.工程验收：工程验收是指建设项目完成后，由建设单位组织有关单位对工程质量、安全、进度、投资控制等方面进行审查、检查、测试和评估的活动。6.守约方：守约方是指在合同履行过程中，履行了合同约定义务的一方。7.违约方：违约方是指在合同履行过程中，未履行或者未完全履行合同约定义务的一方。8.争议解决：争议解决是指合同双方在履行合同过程中，就合同条款、履行情况等产生分歧，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等施工合同。2.适用于工程承包、施工分包、专业分包等合同。3.适用于各类装修工程、土木工程、安装工程、园林绿化工程等施工合同。补充条款：1.专用条款：根据工程项目的具体情况，双方可约定符合项目特点的专用条款，包括但不限于施工范围、工程量、施工方法、质量标准等。2.变更条款：合同履行过程中，如发生工程变更、增减项等，双方可根据实际情况签订变更协议，作为本合同的补充。3.延期条款：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按照约定工期完成，双方可协商签订延期协议。4.价款调整条款：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，双方可协商调整合同价款。5.索赔条款：明确双方在合同履行过程中发生索赔的条件、程序、赔偿范围等。6.保密条款：约定合同双方的保密义务，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。7.争议解决条款：明确双方在履行合同过程中发